无论是企业合作还是个人交易,合同协议都是确保双方权益的重要工具。小编为大家整理了一些合同协议样本,希望能对大家有所帮助。
围墙拆除协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等、友好协商,甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致,达成如下协议:
一、工程内容:
二、工程造价:
暂定35万元。工程竣工验收后根据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮,即:竣工结算(结算套用江苏省建筑综合预算定额)由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%;工程具体造价在甲乙双方结算时,由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定,今后结算时不作调整。
三、工程质量:
经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准,乙方承担工程总造价百分之五的`违约金,且乙方应无条件整改直至合格,如乙方无能力整改合格,甲方有权聘请第三者进场施工,所产生的全部费用和损失由乙方承担,甲方在工程款中直接扣除,直至合格。
四、工期:
xxxx年9月26日开工,xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成,则每逾期一天,按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。
五、工程款支付:
围墙砌满500米后,经甲方验收合格,付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后,甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%;10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前,乙方应向甲方提出付款的书面申请,付款金额经甲方盖章核准后,乙方应提交相应金额的发票,否则甲方有权拒付。
六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。
七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。
八、乙方负责对施工人员进行安全教育,保证工地施工安全,施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的,均由乙方承担全部责任。
九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
十、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。
十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件,被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的,影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等,每发生一次,乙方应支付违约金伍万元/次,从工程款中直接扣除,造成甲方损失的应另行支付赔偿金。
十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向江阴市人民法院诉讼。
十三、本协议以打印稿为准,若有手写添加处,需双方签字盖章后生效。
十四、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
围墙拆除协议书
甲方:
乙方:
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二、工程质量标准:
三、工程价格:
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
四、付款方式:
五、双方责任。
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
六、工程材料标准。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
七、工程进度。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
八、该工程税费由乙方自行承担。
九、其他未尽事宜,双方协商处理,可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
围墙拆除协议书
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
(一)拆除任务:
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二)拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
(三)拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即:年月天。
(四)付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五)乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八)本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法人代表(签字)法人代表(签字)。
围墙拆除协议书
甲方:
乙方:
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二、工程质量标准:
三、工程价格:
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
四、付款方式:
五、双方责任。
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
六、工程材料标准。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
七、工程进度。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
八、该工程税费由乙方自行承担。
九、其他未尽事宜,双方协商处理,可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
文档为doc格式。
围墙拆除协议书
甲方:
乙方:
甲方委托乙方拆除旧电梯2部,项目名称:角门东里小区2#、4#楼。2部旧梯折价人民币元整。在乙方全部付清款项后,旧电梯产权归乙方按废品处理,并经双方共同协商达成如下协议,以资共同信守:
1、施工过程中由乙方负责现场的安全、防火、保卫工作,如发生意外事故,由乙方负全责并承担一切损失。
2、施工过程中乙方不得损坏甲方其它的'任何设备,如有损坏,乙方负责赔偿。
3、旧电梯的部件由乙方拆卸处理(拆除费由乙方负责),乙方出场时负责清理现场。
4、拆除厅门时,做到拆除一层,封堵一层,并且有足够的强度。
5、施工日期年月日,每部电梯拆卸工期为2天。
6、付款方式:合同签定生效后。在施工前5天款项一次性付钱,并支付人民币壹万元的押金,在完工后并且无任何意外事故、物业损坏及违约情况后一次性退还。
8、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签字)乙方代表(签字)。
日期:年月日日期:年月日
围墙协议书
甲方:黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会(以下简称甲方)。
乙方:曾和平(以下简称乙方)。
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
甲方签字:乙方签字:
围墙拆除协议书
建设单位:(甲方)。
施工单位:(乙方)。
甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:
第一条:工程标准。
以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)。
第二条:工程承包费。
实体墙每延米约元,文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。
第三条:付款方式。
按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的%计元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。
第四条:工程质量要求。
按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。
第五条:合同预定。
基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为天内完工,遇雨雪顺延。
第六条:双方责任。
1、甲方:
(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;。
(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。
2、乙方:
(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;。
(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;。
(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;。
(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。
第七条本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
签订日期:
围墙拆除协议书
自从巨人拆除了围墙后,他的花园里又变回原来那样:春天鲜花盛开,夏天绿树成荫,秋天鲜果飘香,冬天白雪一片,空气清新甜润,美丽级了。花园里又常年洋溢着孩子们欢乐的笑声。巨人也没那么凶了。
有一天早上,巨人要外出有事情了,可能要一两个星期的时间吧,所以,这个花园又成了孩子们的'乐园。有一个小男孩叫亮亮,他对小女孩红红说:“红红,我们组织几个朋友,一起来去花园里探险吧!”红红说:“好吧!”于上红红找来了黄黄、绿绿、蓝精灵和白白。他们一起去花园中探险了。
他们进了一个小小的遂道,突然,黄黄说:“你们快来看,这儿有个不是很小的洞呢!”大家都跑了过去,白白说:“这个洞足够我们几个进去了。”于是蓝精灵从口袋里找了一个和洞底到洞口一样长的绳子,放了进去,大家陆续抓着绳子都小心翼翼地下去了。
他们终于到底了,他们在下面发现了一种叫不出名字我鸟儿,绿绿说:“它好像是受伤了呢,谁敢把它抱起来看看呀?”说着,勇敢的亮亮把这只鸟儿抱了起来,抱在怀中,给这只鸟儿一点温暖。
亮亮说:“它的一只腿受伤了,需要一个人的呵护。”
红红对大家说:“那我们应该把它抱回家去,用医药品把它包扎一下,好让它恢复健康。现在先结束探险活动吧!”
大家异口同声地喊:“好吧!为了一只动物的生命,我们宁可放弃探险!”
于是他们放弃了探险的活动,回亮亮家照顾那只受伤的鸟了。
拆除协议书
甲方:
乙方:。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方于就本厂房拆除事项协商一致,订立本协议。
甲方在瑞城花园南侧的原家具店钢结构棚约600平方米需要拆除,现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对该钢结构棚进行解体落地,并负责及时把拆下的所有结构、构件、垃圾清运出场,避免影响甲方使用场地。
该棚外围留出2.5m高不拆除,作为瑞城花园工地围墙使用,要求对该预留做围墙的部分进行加固处理,达到美观、稳固要求。
经双方协商乙方付给甲方人民币元废旧材料款,结算时间为合同签订之日。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值、拆除耗费人工费、运费、材料费、设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用,同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程,不另收取拆除费用。
三、施工工期。
乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工,并在20xx年4月日前完成所有拆除内容。
四、资格要求。
乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质,进场人员须具有相应上岗证。
五、安全生产。
乙方责任:
1、乙方必须向甲方提供经专家论证合格的拆除工程专项方案。
2、对进场人员进行安全三级教育和安全技术交底后方可进行拆除。
3、拆除前必须做好工作区域警戒线,安排专职安全员监督巡逻职守。避免伤及他人安全和财物损失。
4、做好高空作业专项方案,拆除过程中属高空作业的必须搭设工作平台进行操作,不得站在钢结构上进行割焊作业,避免高空坠落、触电、物体打击事故发生。
5、氧气瓶和乙炔瓶使用必须符合相关安全技术规范要求,避免爆炸和火灾事故发生。
6、乙方必须做好相应的安全救援预案提交甲方备案。
7、特殊工种必须按国家安全相关管理条例持证上岗。
8、乙方负责拆迁现场安全管理,在乙方没有按以上要求做好相关事项前,不得动工,否则发生一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。
六、违约条款。
乙方在拆除过程中如出现违反本合同条款内容,经三次告知不能改正,并对甲方造成严重损失的,视为实质性违约,合同自动终止,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的,应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕,则合同自动终止,所有责任由乙方负责,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。
七、其他。
本合同一式四份,双方各执两份,自签定之日起生效。拆除工作完成后失效,未及事宜协商解决。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
日期:
日期:
拆除协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方委托乙方拆除危房、厂房或私人房__间,经双方友好协商,工业滤布签订本协议,具体条款如下:
一、拆除房屋数量、范围:
(1)拆除房屋__间;
(2)拆除范围:拆除到地面,拆除中所有材料归乙方所有,所有废物清空。
二、拆除工资金额:____________.
三、拆除时间:______________.
四滤布、安全问题:乙方在拆除过程中安全责任由乙方负责。
五、其他要求:在拆除过程中乙方应听从甲方的安排。
六、本协议一式二份,甲乙双方个执一份。
七、甲乙双方订力此协议均系自愿,并无反悔,经双方签字后生效。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
拆除协议书
(编号:)
甲方:
乙方:
为加快城市旧区改造和生态环境改善,有计划、有步骤地进行城市建设,根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《浙江省城市房屋拆迁管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议:
甲方因项目建设需要,根据建设项目批准文件、建设用地规划许可证、国有土地使用权批准文件等,经审查批准,领取了拆许字第号《房屋拆迁许可证》,实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。
乙方服从城市建设需要,同意将座落房屋,证件名称:,证件:号,地籍:号,建筑面积平方米,交给甲方拆除。
甲方补偿乙方各项费用和金额如下:
1、房屋的货币补偿金额:(详见附件一评估报告)
2、附属物补偿金额:
3、未到期限的临时建筑补偿金额:
4、住宅搬迁补助费:
5、乙方依法占有的土地,土地使用证号:,用途,扣除按规定方法计算的土地面积后应单独补偿的土地面积平方米,补偿金额。
6、总计补偿金额(大写):
乙方保证在___年___月___日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除,乙方不得拆除、损坏房屋,违者照价在补偿金额中扣赔。
乙方已搬迁腾空房屋的,甲方在___年___月___日前将本协议第二条规定的补偿总额一次性支付给乙方。
甲方未在第四条所约定的时间内支付货币补偿款的,从逾期之日起,每日按未付金额的万分之计算违约金,支付给乙方。
乙方未在第三条所约定的时间内搬迁腾空房屋的,从逾期之日起,每日按未付金额的万分之计算违约金,支付给甲方。
本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成立的,按下述第_________种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
协议附件与本协议具有同等法律效力。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人(签章):
委托代理人(签章):
___年___月___日
___年___月___日
委托拆迁单位:
法定代表人:
经办人:
___年___月___日签于
拆除协议书
乙方:________________。
为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求,确保脚手架拆除工程的顺利进行,经甲、乙双方共同协商,同意明确如下协议。甲方:
一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作,加强拆除施工生产的指挥和协调。
二、划分拆除作业区,周围拉设警戒线和竖立警戒标志,警戒区域严禁非作业人员入内。
三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上。
乙方:
一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行,上岗后先检查,加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作,确保施工电梯正常安全运作,如有疏忽或加固不到位,由此而产生的一切不良后果,乙方应承担全部责任。
二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块,清理物品安全输送至地面,严禁高处抛扔,如盲目蛮干违反有关规定,由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任,若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的,由乙方照价赔偿。
三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品,也不能损坏已做好的地面和墙面,如损坏严重,由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。
四、拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落,如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。
五、脚手架拆除程序,应由上而下逐层按部拆除,先拆防身杆、脚手板和横向水平杆,并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆,拆除全部剪刀撑抛撑以前,必须搭设临时加固斜支撑,预防脚手架倾倒,未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。
六、应积极配合甲方其他班组的修补工作,不得擅自提前拆除修补所需的脚手架,如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。
七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放,当天拆当天清,不能延误甲方下道施工工程。
本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
以下无正文。
拆除协议书
乙方代表签字:____________
一、经甲、乙双方协商如下:
1、甲方把____________山区____________社区地块(沿湖路小学旁)私房拆除工程交由乙方施工,乙方在甲方的安排下科学管理,文明施工,安全第一的原则,按要求保质保量的完成甲方交给的任务,并在施工前付给甲方人民币拾万元整,甲方在动拆总面积的60%之后,余款乙方一次性付清。
2、甲方负责配合乙方核实拆除面积,并按6.8元/m2人民币计算总金额,且甲方每动迁一户必须保证房屋完好无损的基础上把钥匙交给乙方,完整交给乙方后,遗失与甲方无关。
3、乙方在施工的.过程中,因拆除造成的安全事故,由乙方全权负责,甲方只负责协调工地周边关系和核实拆除面积,并把钥匙交给乙方。拆除面积以实际丈量为准。
4、乙方施工人员在施工过程中,听从甲方安排,合理安排施工。
5、本协议甲方双方签字后生效,望甲、乙双方各尽其责,以资共同遵守,未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
6、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:____________
乙方代表:____________
拆除协议书
甲方:
乙方:
因需要拆除房屋,根据双方协商,拆除工作由乙方负责,根据安全工作“谁施工谁负责”的'原则,为确保安全,明确责任,经甲乙双方商定订立安全协议如下:
一、拆除现场乙方必须做好相关安全工作,并委派通过培训取得安全资格证书的安全管理人员现场管理。
二、本工程主家补元给承包方。
三、地基基础土平路面下公分。
四、乙方必须严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。严格按安全要求施工。
五、乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育,制定规章制度,提出有关要求,确保施工人员认真执行。
六、乙方必须杜绝违章作业,确保拆除工作安全进行,并根据要求做好安全应急预案。为确保施工安全。
七、乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故,由乙方负责解决并承担任何责任和费用,如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
八、甲方协助乙方做好断水、停电等工作,在施工周围应做好隔音措施,防止外来人员进入施工现场,预防事故发生。
工期为天,不能拖延。
九、本协议经双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期: