合同协议的有效性取决于合同的签订过程和各项要素的符合程度。以下合同协议范文是根据业务领域的特点进行编写的，有一定的实用性。
避雷器检测合同
依据_有关法律法规，_____信息服务有限公司(以下简称______)经与客户协商一致订立本合同。
甲方：(以下简称“客户”)。
乙方：
一.服务定义。
“客户设备”是指计算机硬件(不包括存储数据)和其它被客户放置在客户区域的有形设备。
“客户系统”是指在本合同存续期间，客户所有的技术，包括客户的internet应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结构类库、实物和文档(打印的和电子版的)、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权(不管是客户所有的还是第三方所有的)，并且还包括客户在此基础上，改进的、增加或由客户技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。
“延展期”是指在服务期之后的延长期限。
消防检测合同
甲方： （以下简称甲方） 乙方：北京京建星岐消防安全检测有限公司 （以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位，决定接受甲方的委托，并依据本合同所约定的范围，进行电气安全检测工作。
2．电气防火检测内容：配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。（抽检）
注：乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
甲方职责：
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责：
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间，乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕，乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件（检测项目及内容以现场检测记录为准）。
1、检测费用大写：
小写：
2、检测报告送达甲方之日，甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除：
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力，经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决：
本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则进行协商；双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷，向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
负责人签字：
日 期：
负责人签字：
日 期：
避雷器检测合同
技术服务合同(样式七)。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
法定代表人或负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
法定代表人或负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第一条?项目名称。
第二条?具体内容。
第三条?服务对象。
甲方指定乙方承担的税务（分）局及其管辖范围内的纳税人。具体包括如下税务（分）局：
第四条?甲方的主要义务。
1.甲方为乙方指定所需委托服务的相关税务（分）局的纳税人。
2.甲方制定服务公司考核办法；参与并组织税务（分）局、纳税人实施对服务公司的考核；组织服务公司的推介会。
3.甲方按合同定期支付乙方服务费。
第五条?乙方的主要义务。
工程检测合同
甲方：
乙方：
甲乙两方本着互谅互让的'原则，综合考虑各方实际情况，就 年 月 日 年 月 日期间，因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议如下：
一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方承担任何相关的责任。
二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
避雷器检测合同
签订地点：_________。
签订时间：________年____月____日。
甲方：_________(客户)。
乙方：_________(供应商)。
一、服务项目名称及费用、服务期限、支付方式。
(1)服务期限：本合同第2条规定的服务(下称服务)有效期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
(2)付款方式：在本合同签署后的2天内，甲方应以票据或银行转账方式向乙方支付本合同规定的全部服务费用，计人民币_________元整。乙方银行账户为：_________，账号：_________，开户行：_________。
(3)如果甲方在规定日期内没有按时缴纳服务费用的话，则乙方有权每天以拖欠金额1%的标准加收罚金。
二、项目的内容及质量技术要求。
在合同有效期间，乙方应为甲方提供计算机维护服务，该服务包括以下几条：
(一)计算机硬件故障诊断、排除。
(1)若不是计算机硬件自身的问题，乙方应当为每个硬件安装相应的驱动程序;。
(2)对于计算机硬件出现的问题，乙方应该作出诊断，并提出合理的解决方案;。
(3)对甲方的硬件购置使用提供合理化意见;。
(4)以工本费的标准修复甲方可以修复的硬件(显示器除外);。
工程检测合同
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更，则仲裁条款无效
c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
b.合同中未约定履行顺序
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( ).
a.a银行4000万元，b银行1000万元
b.a银行3300万元，b银行1700万元
c.a、b银行各项工作2500万元
d.a银行3000万元，b银行20xx万元
避雷器检测合同
服务方(以下称乙方)：_________。
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据_有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
_________。
1.服务内容：
_________。
2.方式：
_________。
3.要求：
_________。
_________。
1.本项目报酬(服务费或培训费)：_________元。
服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。
2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。
3.支付方式为如下第_________种：
(1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%;。
(2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。
(3)其它方式：_________。
甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
1.在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：
_________。
3.按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_________。
4.协助乙方完成下列配合事项：
_________。
2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_________;。
4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。(注：当事人还可以有其他不同的约定)。
1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。
2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_________%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额_________%的违约金。
3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。
1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。
2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额_________的违约金。
5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。
6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额_________%的违约金。
7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。
1.验收时间：_________;。
2.验收地点：_________;。
3.验收标准：本合同约定的各项技术指标;。
4.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告;。
5.验收费用由_________方负担。
保证期为_________(年/月)。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院起诉。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
工程检测合同
本合同由甲方委托乙方进行_____并支付报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条乙方进行技术服务内容、要求和方式：_____
1.工作内容：_____
第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同基础上的技术服务工作：_____
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：_____
1.工程竣工图纸。
2.建筑消防工程审核意见书
3.设计变更通知单
4.调试报告
5.隐蔽工程记录
6.所使用的消防设备、器材的生产合格证以上须合法、有效，否则一切责任由甲方承担。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：_____
1.大写：_____。
2.技术服务报酬由甲方具体支付方式和时间如下：_____
乙方开户银行名称、地址和账号为：_____
开户银行：_____
开户名：_____
账号：_____
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：_____
甲方：_____
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_____
2.涉密人员范围：_____
3.保密期限：_____
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_____
2.涉密人员范围：_____
3.保密期限：_____
4、泄密责任：_____
第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：_____
1.乙方提交技术服务工作成果的形式：_____按甲方要求完成现场技术检测及检测报告。
2.技术服务工作成果的验收标准：_____
第九条双方确定，乙方仅对当时检测的现状和结果负责。
第十条双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不能的，可以解除本合同。
1.提交
2.依法向人民法院起诉。
第十二条双方约定本合同其他相关事项为：_____
第十三条本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
第十四条本合同经双方签字盖章后生效。
避雷器检测合同
甲方：
乙方：深圳市xx电子有限公司惠州xx分公司。
根据《_合同法》的有关规定，为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容：防雷安装工程（详情按预算，卫生间局部等电位只预留联接端，局部电位箱（盒）不计在此造价内，如需安装则另计）。
四、工程总造价为；
一、甲方：
1、配合乙方做好安装施工现场电源，变压器断开、接通等工作，并要满足安装施工的用水，用电方便。
2、提供给乙方放材料场地。
二、乙方：
1、组织安装施工，管理人员和材料，施工机械进场。
2、编制防雷施工预算，结算表。
3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续，报建审图检测费由甲方负责。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按安装施工准备规定，不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。
2、不能配合乙方做防雷安装工作的。
3、人力不可抗拒的因素而延误工期。
1、工程各质量不符合质量标准，乙方将予以改进完善直到合格为止。
2、凡属乙方施工方面的.防直击雷工程，在1年保修期内，如遭受雷击损坏，乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。
一、本合同签订后，工程款按总造价支付20%即人民币；在完成第10层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；在完成第20层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；工程竣工经当地防雷检测所验收合格，乙方取得防雷合格证时，甲方支付工程总造价的20%即人民币一次性付清。
二、本合同造价结算方式：现金/转账。
一、竣工工程验收，以国家颁发的gb50057————94xxx年版《建筑物防雷设计规范》和符合iec国际专业标准等技术文件为依据。
二、经甲、乙双方验收合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程结算后，由乙方提供文档。
乙方责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修进或返工。
甲方责任：按合同规定拨付工程款，否则乙方有权停工。
一、本合同一式叁份，甲乙双方各执正本一份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的合法附件。
甲方（签章）乙方（签章）。
代表人（签章）代表人（签章）。
检测合同
乙方：___________________________。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测，检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价：_________________元/米，完工后，按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测，对其检测质量负责，并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
1．严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工；
3．按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
2．因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的_______％。
4．在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失（本条款不因合同变更、解除、终止而失效）。
八、违约责任：
1．由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
2．由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交检验报告，每超一日，应减收鉴定费的__________%，逾期超过____________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_________种方式解决：
1．向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2．依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式__________份，双方各执_______份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：______________乙方：______________。
甲方代表：__________乙方代表：__________。
签约日期：__________年_________月________日
委托检测合同
合同编号：
工程名称：
委托方：
服务方：
签订日期： 年 月 日
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。
一、检测范围
见证取样类： 水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。
专项检测项目： 主体结构现场检测，钢结构工程检测。
备案类检测项目： 室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的`履行期限自 年 月 日 开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决
1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商解决不成，进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他
1、违约责任： 如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
委托方： (公章)受托方： (公章)
代表人： 代表人：
经办人： 经办人：
开户银行： 开户银行：
检测合同
乙方：________________________。
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测，检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价：混凝土抽芯检测为_______________元/米，岩石层抽芯检测为______________元/米，完工后，按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验，对其检验质量负责，并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
1．严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工；
2．为乙方现场鉴定提供条件，便于乙方顺利开展工作；
3．按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
1．乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试，按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告，并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
2．因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并应根据损失程度向发包人支付赔偿金，该赔偿金为实际损失的_____%。
3．在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施，一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
4．在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任对承担该工程相关资料的'保密义务。如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失（本条款不因合同变更、解除、终止而失效）。
八、违约责任：
1．由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
2．由于乙方原因未按照合同规定时间（日期）提交检验报告，每逾期一日，应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_______________种方式解决：
1．向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2．依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式_______________份，双方各执_______________份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：________________乙方：________________。
甲方代表：____________乙方代表：____________。
签约日期：___________年__________月__________日
委托检测合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方附证书和营业执照)。
为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则，签订如下责任协议：
一、工程名称：宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段。
二、工程地点：盱眙收费站。
三、工程期限：20xx年12月9至2120xx年6月10。
四、协议职责范围：道路所有需检测项目及原材料检测。
五、施工内容：路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准：设计要求。
七、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(1)：甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室，有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料，以保证合同的顺利签署。
(2)：一般情况下，甲方负责样品的扦取工作，如要委托乙方代为扦样，甲方应提前向乙方提出申请，并缴纳一定的费用。
(3)：甲方有义务提供给乙方数量充足，密封完好，符合检测要求的样品。
(4)：甲方有义务批批填写检测业务委托联系单，并在委托单上对检测项目，样品状态、名称、标识等作出说明。
(5)：甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(6)：甲方有义务及时领取检测报告。
2、乙方的责任和义务。
(1)：乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室，有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(2)：乙方严格按照要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(3)：乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。
(4)：乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检验报告，报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。
(5)：乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后，应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。
(6)：乙方负责对甲方的样品进行留样，以保证测试结果的复验追溯，样品保存期为一个月。
(7)：乙方未经甲方允许，不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算。
1、检测费用：检测中心对外统一收费标准执行。
2、付款方式：按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿。
如果在合同有效期内，甲乙双方未能履行本合同之规定，应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，须签字盖章方可生效，施工过程中其他未尽事项，双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
避雷器合同
依据_有关法律法规，____________信息服务有限公司（以下简称_____________）经与客户协商一致订立本合同。
甲方：_________（以下简称“客户”）。
乙方：____________________________。
一、服务定义。
“客户设备”是指计算机硬件（不包括存储数据）和其它被客户放置在客户区域的有形设备。
“客户系统”是指在本合同存续期间，客户所有的技术，包括客户的inter_____应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结构类库、实物和文档（打印的和电子版的）、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权（不管是客户所有的还是第三方所有的），并且还包括客户在此基础上，改进的、增加或由客户技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。
“延展期”是指在服务期之后的延长期限。
委托检测合同
乙方：广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司。
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。
6、设计要求。
1、检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为：
3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后。
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。
甲方：防城港市港口区城市建设投资有限责任公司乙方：广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司法人代表/或委托代理人：
联系电话：0770—2861016。
检测合同
甲方：
乙方：
甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。
第一条 工程概况
第二条 检测内容
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条 检测程序
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条 检测时间及双方责任
1、甲方：
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方：
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条 检测收费标准如下
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);
3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条 其他
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、 本合同双方签字、盖章后生效。
2、 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________