合同协议的变更和解除应当经过各方当事人协商一致，并符合法律的规定。以下是小编为大家整理的一些合同协议范文，希望对大家的工作有所帮助。
安装合同
甲方：
乙方：
甲方要安装的广告牌匾位于xxxxxxxxx，由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意，特制定本合同。具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实：
1、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。
2、竣工以甲方验收合格为准。
1、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。
2、乙方需在双方约定的工期内完工。
1、乙方应在甲方签定协议后一至三天完成制作安装，安装完毕后，甲方一次性付清全款xxxxx元。
2、甲乙双方如有一方违约，违约方除承担给对方造成的损失外，按工程损失的的3%支付违约金。
工程保修期为一年。工程款全部计清后，甲、乙双方的保修约定即能生效，乙方为整个工程质量保修，在保修期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，造成的经济损失由乙方承担。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
安装安全合同参考
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）河北林诚建筑工程有限公司。
经甲乙双方协商，甲方同意乙方承包的中央空调工程设计、供应及安装工程，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。
1、工程概况。
1—1、工程项目名称：
1—2、工程地点：
1—3、质量要求：空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范，且验收合格；保证冬季室内温度可保持18—24摄氏度、夏季室内温度可保持22—28度。
1—4、合同工期：**年**月**日。
2、合同范围。
承包方式：乙方包工包料。
承包范围：中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括：施工图纸的设计，中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。
售后承诺：
本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年，设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内，由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障，乙方接通知后在8小时之内上门服务，在产品保修期之外的维修配件，乙方按公司统一收费标准向甲方收取。
3、工程要求。
3—1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。
3—2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。
3—3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。
3—4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。
3—5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。
4、合同价款。
4—1、合同价款（以下范围）：
本合同价款为固定总价，总价款为人民币68万**元。
本合同价款中包括：设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费（包括运至施工现场并保管的全部费用）、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。
4—2、设备费、主材：见附表。
5、图纸。
5—1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数：合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。
6、项目经理。
6—1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为：***，代表甲方履行本合同，负责施工现场的指挥、协调，涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件，需甲方盖章后方能生效。
6—2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为：曹同铭，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。
7、承包方式。
7—1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审，检验合格后方可使用。
7—2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。
7—3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。
8、工程价款的结算与支付。
8—a、乙方与甲方约定按下列方法支付：
本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款：
8—a—1、签订本合同3日内，甲方预付乙方合同价款的30%：元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8—a—2、人员、材料进场后施工两日内，甲方支付乙方合同价款的30%：元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8—a—3、主机到场，甲方支付乙方合同价款的25%：元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8—a—4、整体安装完毕，甲方支付乙方合同价款的10%：元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8—a—5、剩余5%工程款为质量保证金，在工程竣工后1年内无质量问题付清。
8—b、本工程保修期为五年，结算价款的5%将作为保修金，在保修期（整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年）后1个月内付清。
9、工程质量。
9—1、工程质量：按照《家用和类似用途空调器安装规范》（gb17790—）《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50—2001）等规范的要求达到合格标准。
9—2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。
9—3、到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给甲方带来的经济损失由乙方承担。
9—4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。
9—5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。
9—6、分项工程一次性验收合格率100%，并满足甲方技术交底中的要求。
9—7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表，通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求提供必要条件，调试合格，工程师在试车记录上签字。
10、工期要求。
10—1、合同工期：我方积极配合土建施工工作，做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期，预计日历工期天。
10—2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位的工程量。
10—3、甲方向乙方提供总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。
10—4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。
11、甲方责任及义务。
11—1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。
11—2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置，其余部分由乙方承担。
11—3、负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面，并对乙方施工及管理进行监督。
11—4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
11—7、负责工程技术交底、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档；
11—8、负责协助乙方与有关部门联系，协助乙方协调现场工作关系；
11—9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场，保证施工期间的需要；并负责水电所产生的费用。
11—10、协助乙方开通施工场地的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
11—11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。
11—12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔，主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。
11—13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。
12、乙方责任及义务。
12—1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作，负责提供所用的各种机械、工具和材料。
12—2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。
12—3、施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。
12—4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。
12—5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。
12—6、编制施工方案和施工总进度计划，根据施工方案和总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划，经甲方批准后严格执行，施工中应考虑与其他专业的密切配合。
12—7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度，安全文明施工。
12—8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守文明施工生产的管理规定。
12—9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。
12—10、乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的有关规定、信仰，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博，甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。
12—11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料，不得无故破坏，如发现外来人员破坏工地财物，应及时汇报甲方管理人员，甲方将按实际情况予以奖励。
12—12、积极参加和配合甲方的贯标活动，积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。
12—15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。
12—16、保证施工现场的整洁，负责清理自身产生的建筑垃圾。
12—17、隐蔽工程完工后，及时书面通知甲方及监理进行验收合格后，方可继续进行施工。
13、材料、设备供应。
13—2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方应自行承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，甲方可拒绝接受。
13—3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备；
14、工程管理。
14—1、乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。
14—3、乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。
15、工程验收。
乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量，应符合本合同约定的质量标准，由甲方提供表格，由乙方负责填写，待甲方委托人签字验收合格后，方可进行下道工序。乙方施工作业完毕，应向甲方提交完工报告，准备齐全相关的竣工资料，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议，应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
16、工程保修。
16—1、甲方在保修责任期（五年）满后，甲方向乙方发出保修完成证明书。
17、合同争议的解决。
17—1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉解决。
17—2、发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）法院要求停止合同履行的。
18、违约责任。
18—1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
18—2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付每日千分之1的违约金；
（2）乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准，乙方自行承担返工费用；
18—3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
19、合同解除。
19—1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
20、合同终止。
本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
21、保密条款。
双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失，由泄密方赔偿对方损失。
22、其它事项。
本合同不包含主电源及装修，土建相关工程。合同未尽事宜，双方协商另订。
23、合同份数。
本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各一份；本合同副本两份，甲乙双方各一份。
合同订立时间：**年**月**日。
合同订立地点：
24、合同生效。
本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
委托代理人：法人或委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订日期：**年**月**日
安装合同
工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
二、甲乙双方共同责任。
1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
6.施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定；甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。
三、甲方的具体责任。
1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
2.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4.对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
8.合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。
9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
11.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
四、乙方的具体责任。
1.接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。
2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。
3.根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。
4.对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。
5.按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。
6.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8.设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
9.在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
10.监督甲方履行安全职责，对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。
11.教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。
12.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式十份。
甲方：（章）乙方：（章）。
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
安装安全合同参考
甲方（经销商）：
乙方（订购方）：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金 元，此款可抵充货款。
第二条：甲方在测量尺寸后_______天内提供设计图（如需出具效果图的，由双方协商）。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程（即天花、墙地砖、水电气布置）后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
第三条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。
第四条：付款方式
甲乙双方签字确认后，可选择下列第________种方式付款：
（1）乙方于_____年____月_____日付清全部货款，计人民币_______元， 最后根据尺寸（见附件：材料结算清单）具实结算。
（2）乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%，计人民币___元; 待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的____%，计人民币____元;最后安装完工后，乙方按照双方签字确认的设计图进行验收，验收合格后，即付清货款的____%余额，计人民币_____元（根据尺寸见附件：材料结算清单具实结算）。
（3）其他方式：
第五条：交货期限
甲方应于_____年____月____日前交货，甲方送货安装必须提前_ ___天通知乙方。
第六条：送货、安装及质量保证
甲方承担________________（地区）的运输费用、搬运费用，但乙方所属 物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修，终生维护（收取材料费）。
第七条：双方责任
（一）甲方责任
1、乙方支付定金后，甲方没有在约定时间内提供设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。
2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。承担方式：___________________。
3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的_______%向乙方支付逾期交货的违约金_______元。
（二）乙方责任
1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程（即天花、墙地砖、水电气布置）
2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。
3、乙方付款后，甲方即开始生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。
4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。
第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。
第九条：本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，可按下列第_______种方式解决：
1、提交______仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条：本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，副本_____份。
甲 方：________________（盖章） 乙 方：________________（盖章）
负责人：________________（盖章） 负责人：________________（盖章）
安装安全合同参考
****工程有限公司。
******项目部。
协议安书。
甲方:***公司；
乙方:苏州富士精工电梯有限公司；
丙方:***工程有限公司。
一、协议目的。
***公司（以下简称甲方），为建设单位，电梯安装总承包单位；苏州富士精工电梯有限公司（以下简称乙方）为电梯安装分包单位；贵州海宇建筑安装***有限公司（以下简称丙方）为现场施工单位。为确保乙方施工人员的安全及设备安全，根据国家有关安全法律法规及施工单位的相关安全管理规定，经甲、乙、丙三方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守本协议所有条款。
二、协议范围。
1．本协议适用于乙方承担的施工范围；
2．施工（安装维修）项目名称：***经济适用房及廉租房；
3．施工（安装维修）内容：***栋；
4．施工（安装维修）项目所在地点：***号；
5．施工（安装维修）安全特点：主体工程进入装饰装修阶段；
6．施工工期：*月*日至20*月*日。
三、甲方及丙方的责任和权利。
甲方及丙方的责任。
2．甲方、丙方为乙方提供和创造施工（安装维修）作业所必须具备的安。
3．甲方、丙方负责对乙方在施工（安装维修）过程中发生的事故有权进行调查。
甲方及丙方的权利。
4．甲方、丙方对乙方进入施工现场且未进行安全教育的人员，有权对其停工；
9．甲方、丙方有权对乙方施工（安装维修）人员的“三违行为”进行处罚；
10．甲方、丙方不对乙方的施工质量、施工安全承担任何责任。
处罚办法。
（1）进入施工现场不戴安全帽，处罚50元，登高作业不系安全带，处罚400元；
（2）违章使用严禁使用的工器具、设备处罚500元；
（3）偷盗电梯安装相关设备、配件及施工现场材料，如发生此类事件调查核实后，按照设备、配件价格，双倍赔偿，造成误工及数额较大，情节严重者，移交当地公安机关处理。
四、乙方的责任和权利。
乙方的责任。
6．乙方进入现场作业的各种劳动保护、安全防护及消防器材应自备；
8．乙方人员进入现场前必须按规定穿戴好劳动防护用品，施工休息期间不得乱窜；
11．乙方在生产区域施工（安装维修）作业，严禁用铁器敲击现场设备和管线；
安装安全合同参考
工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
二、甲乙双方共同责任
1。甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2。在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3。坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
4。抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
5。发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
6。施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定；甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。
三、甲方的具体责任
1。甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
2。编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
3。在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4。对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
5。向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
6。对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
8。合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。
9。对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
10。提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
11。一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
四、乙方的具体责任
1。接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。
2。按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。
3。根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的`安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。
4。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。
5。按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。
6。负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7。向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8。设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
9。在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
10。监督甲方履行安全职责，对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。
11。教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。
12。乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式十份。
甲方：（章） 乙方：（章）
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
20xx年月日 20xx年月日广告牌工程制作安装合同安防监控安装合同
安装合同
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就辊压机框架、打散机、提升机安装达成如下协议：
第一条设备安装概况：
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试设备完毕，甲方现场验收合格并签字验收，认可未有甲乙双方验收签字材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责设备设备的安装、调试。
(2)20xx年6月30日之前，完成两套设备安装及系统的调试运转;7月31日，全部设备工程完工及验收完毕。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条价款结算方式及期限：
(2)乙方工程材料进场，甲方验收签字后于三日内支付乙方第二期工程款占合同总金额的30%共计伍拾捌万捌仟元：
(3)设备调试完毕工程竣工验收合格后，甲方于三天内支付乙方工程总价50%，共计玖拾捌万元，其余尾款若工程无任何质量问题，甲方于三月内付清。
第五条违约责任。
一、乙方责任：
1、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。
2、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。
3、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、开工前7天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;。
3、开工前3天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1%的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条产品质量责任和售后服务条款。
1.自验收之日起工程保修期为壹年。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2.质保期结束后，乙方为甲方使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装合同
(合同编号： )
甲方：
乙方： 西安宇嘉制冷设备有限公司
甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同， 双方共同遵守。
一、施工周期、地点、联系方式
主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。
安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。
六、合同总额、结算方式及期限
1、合同总包干价人民币（大写） ：。
2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的 _ % 计人民币_元（工程前期预
付款）；
3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的 ％ 计人民币 元； 4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款 %计人民币 元。
七、产品的保修期及售后服务
1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。
2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。 售后服务承诺:
1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。 2、免费开机调试。
3、免费操作人员的现场培训。
4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。
5、机组在质保期内,我司维修工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保养。
6、在机组发生故障后,我公司随时维修,并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。 7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。
本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。
十一、其它约定事项
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
安装合同
甲方：
乙方：
为了达到项目部施工中机械正常使用及安拆时操作人员安全，项目部委托有安装资质证书单位承包吊篮拆卸、安装，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，达成双方如下协议，并共同遵守。
一、承包工作内容：
吊篮由库房运往工地后，使用方要根据进场的设备台数，配备搬运工人，将设备的零部件运输到具体的安装位置，最低不少于每台三人为宜。由出租方负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线，工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由甲方承担。
二、安全管理：
乙方进入施工现场必须遵守甲方的各项规章制度及安全操作规程，操作人员必须有操作证不得弄虚作假，人员配备必须足够，在操作中必须服从总指挥安排，如操作运输时出现安全问题，凡属安装方安装问题有安装方承担。吊篮在安装、调试、使用过程中不得有违规或其它垂直交叉作业，由此而引起的安全事故有甲方负全部责任。
三、甲方配合：
对吊篮拆卸时安排电工1人、安全员在施工吊装区要挂牌，严禁非施工人员进入吊装区，双方配合做好安全工作。
本协议一式两份，双方签字日起生效，工程结束自行失效，希双方共同遵守执行。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
安装合同
1.甲方(业主):乙方(施工方):依照相关法律法规,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行. 工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”)工程地点、 工程工期、 工程造价与结算方式.
2.工程造价:乙方以每平方米 元为甲方进行实际面积。
3.付款方式:甲方在签定本合同的同时向乙方预付工程款________元。在材料进场甲方对材料验收合格后,再支付总工程款50%__ 元,在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。
4.由于乙方责任未按合同日期完工,每逾期一天,应偿付甲方按工程造价千分之一的逾期违约金。
5甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,每逾期一天按工程造价千分之一的逾期违约金。因甲方使用不当或因不可抗拒因素(如火灾、地震、战争等)造成地暖系统问题及损失,乙方不承担责任。
本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同自签字之日起生效 。
甲方: 乙方:
签字: 签字:
电话: 电话:
年 月 日
安装合同
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称xx)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托xx负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由xx向甲方提供，xx负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，xx保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：xx汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向xx在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向xx银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
5、上述付款xx需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、xx提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，xx负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则xx收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，xx为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若xx未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、xx应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、xx应注意安全文明施工。因xx原因造成的安全事故由xx自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或xx(设备材料款向乙方，工程款向xx)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和xx有权终止合同，且甲方应承担乙方和xx的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、xx责任：因xx原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予xx500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
安装合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据中华人民共和国合同法，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。
a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。
b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道；附图纸。
c、承包方式：包工包料。
d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。
a、本合同价款（大写）： 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 （小写：）881810.00
b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。
甲方责任：
a、负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作；
b、负责委派项目负责人做好安装协调工作；
乙方责任：
a、负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务；
b、主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责；
c、工程所需工具等由乙方自行解决；
d、认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程；
e、负责委派项目负责人做好协调工作。
工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。
质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算；质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
1、合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1％每天支付违约金直至完工为止。
3、若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。
2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；
3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；
4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
附件1为图纸
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
委托代表人：
电话：
传真：
乙方：
委托代表人：
电话：
传真：
安装合同
为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。
1.名称：安装塑钢窗。
2.地点：_____________________
3.承包方式：采取大包干的形式。
按投标的中标价格_______元/ m进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。
1.提供现有的水、电、路及其场地。
2.及时提供施工方案。
3.负责乙方施工时的水、电费。
1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。
3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2. 服从甲方和见证方的施工方案。
3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
七、工期及其奖励办法
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。
1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。
2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________盖章
乙方：_____________________盖章
___________年_______月_______日
安装合同
甲 方：
乙 方：
根据《合同法》有关规定，经双方友好协商，本着自愿、平等、
互利的原则，签订如下条款，共同遵守。
1、项目名称：
2、工程地点：
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制做。
1. 工程造价
工程总造价为人民币元(大写： )，结算以报价为准。
2. 结算方式：工程完工验收后，一次性付%工程款，余款作为质保押金，期限为一年，一年后结清尾款。
施工工期为个工作日，自 年月日至 年 月 日。
(一)甲方责任
开工前甲方为乙方施工接通电源，并保证在施工期间无纠纷出现。
(二)乙方责任
1、乙方施工人员在施工期间，施工安全放在首位，并对施工人员购置意外伤害保险，在施工中发生安全事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，同时乙方应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚。
2、施工中出现的问题，如果遇到无法抗拒自然灾害（如地震、刮风、下雨、下雪等）或停电原因，工期顺延，经甲乙双方协商解决。
4、乙方负责政府报备工作，甲方协助。
1、所做物品质保一年。
2、在保质期内因乙方质量问题出现的损坏，应第一时间赶到现场处理。
3、乙方应对所做物品定期检查保修，若发生任何掉落、倒塌现象，造成一切后果及损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
4、质保期后如需维护，乙方收取相应的费用。
如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
（一） 合同未尽事宜，由双方协商决定，签订补充协议，作为合同附件共同遵守。
（二） 本合同壹式贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持壹份。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
委托代表人： 委托代表人：
电 话： 电 话：
年 月 日
安装合同
委托方(甲方)：
承接方(甲方)：
上海市家用电器行业协会 制定
上海市工商行政管理局 监制
特别告知
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计，则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得擅自翻印。
上海市家用中央空调系统安装合同
合同编号：
签订地点：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。
一、工程概况
1．工程名称：
2．工程地址：
3．甲方联系人或委托联系人：
电话：
4．甲方所提供机组
室外机：
室内机：
二、工程施工周期
自 年 月 日起至 年 月 日止，完成隐蔽工程安装验收。待 装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1．乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2．甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3．甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
4．施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5．乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1．本合同安装工程总价为人民币 元。(大写)
2．因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1．合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的10％，计人民币 元。
2．材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40％，计人民币 元。
3．隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40％，计人民币 元。
4．工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10％，计人民币 元。
5．双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1．乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2．隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间， 乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3．甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收； 乙方应在接到通知后 天内组织验收。
4．竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5．工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸1份。
6．施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1．因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2．当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第 种方式解决(不选定的划除)：
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1．由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误1天，甲方应当支付误工费人民币 元给乙方。
2．由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的 ％支付违约金给甲方。
3．竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任；如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任；如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1．本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2．本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
地址： 地址：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
工程预算单
隐蔽工程验收记录单
竣工验收记录单
安装合同
甲 方（需 方）：
乙 方（供 方）：
本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。
一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额（见附表编号 ，数量有变化时，以工程结算为准）。
二、付款方式及期限：
本合同签订后，甲方向乙方支付 元（定金、全款），甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。
三、交货地址及方式：
甲乙双方约定交货地点为： 。交货方式为：乙方送货上门（ ）甲方自提（ ）
四、运输费用及费用负担：商品运输费用由 方负责，安装费用由 方负责。
五、质量保证:
在五年之内由于地暖软片自身质量问题(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)造成产品不工作的，由乙方免费负责解决；温控器在二年之内发生故障（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外），乙方予以更换。
六、安装条件
1．地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。
2．为确保用电安全，采暖面积大于100平米的房屋, 进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。
3．在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的房间应预留2根电源线（火、零）（由乙方提供），电源线要求采用不小于2.5mm2的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格(86 mm×86mm)，埋设深度35mm~40mm 。产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。
4．合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求——地面平整、清洁、干燥、无杂物。
七、违约责任：本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。
1．甲方未按合同约定支付款项的,乙方可拒绝送货安装,且视为甲方违约。
2. 乙方单方面违约的,应退还甲方所交货款,并按照本协议附表总价款的5 % 赔付甲方违约金，本合同自动终止。
3．甲方单方面违约的,应按照本协议附表总价款的 5%赔付乙方违约金，本合同自动终止。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，约定双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方代表：
签订时间： 年 月 日
安装合同
甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。
第一条 标的物
2．交易数量：_________
3．单价：_________ 总价款：_________
4．质量
b．按照国际通用标准：_________ 执行
c．按照行业标准：_________ 执行
d．按照封存的样品标准执行
e．协商约定质量达到以下水平：_________
（2）以下部件的质量、性能标准或参数为
部件a：_________质量标准或参数：_________
部件b：_________质量标准或参数：_________
5．产品整体作业的性能应当达到以下水平：
以下部件作业应当达到以下水平：
部件a：_________ 作业水平：_________
部件b：_________ 作业水平：_________
6．产品的整体技术性能标准为：
以下部件采用以下技术：
部件a：_________采用技术：_________
部件b：_________采用技术：_________
7．产品功能
8．安全性能
对环境的影响：_________
对操作人的影响：_________
数据安全：_________
安全标识：_________
甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
9．包装方式
防潮要求：_________
防晒要求：_________
抗震要求：_________
防灰尘要求：_________
外包装标识要要求：_________
审美要求：_________
第二条 运输
运输办理方：_________
运输费用负担方：_________
运输方式：_________
始发地点：_________
到获地点：_________
承运人：_________
第三条 交付
双方按照以下第_________种方式完成交付
（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。
（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。
甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第_________项执行
（1）货物交付后所有权即转移至乙方
第六条 检验
检验技术手段：_________
检验方法：_________
检验合格的标准：_________
第七条 产品不合要求的补救措施
部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）
支付时间或者期限：_________
支付地点：_________
第九条 担保
乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。
第十条 售后服务
甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由 _________ 方负担，这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。
产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。
产品的升级事项约定为：
第十一条 知识产权约定
第十二条 违约责任
甲方履行不能应当承担的责任：_________
甲方迟延交货应当承担的责任：_________
甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________
其他违约责任：
乙方履行不能承担的责任：_________
乙方迟延受领应当承担的责任：_________
乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________
乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________
其他违约责任：
第十三条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：
情形a：_________ 免除责任：_________
情形b：_________ 免除责任：_________
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：
情形a：_________免除责任：_________
情形b：_________免除责任：_________
第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。
由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。
第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。
依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：
（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。
（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。
（3）本合同自_________年_________月_________日生效。
（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。
本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。
第十八条 单据
甲方应于_________提交以下单据：
（1）提货单
（2）发票（vat）
（2）使用说明书
（4）保修单/三包服务凭单
（5）其他单据
乙方应于_________提交以下单据：
（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单
（2）_________
第十九条 保护商业秘密约定
第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1．向_________仲裁委员会申请仲裁
2．向_________人民法院起诉
第二十一条 本合同签订地点是：_________