承包是指政府或企业委托给个人或团体进行经营管理的行为,它可以提高资源利用效率。承包是一种常见的商业合作方式,下面是一些成功案例的总结。
搬运承包协议书
甲方:乙方:
法定代表人:经营者:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
为保证甲方物流畅通、正常生产,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定,经。
双方友好协商,在自愿的前提下,达成协议如下:
一、承包项目。
由乙方负责全部卸车,搬运工作。
二、合同期限:
从年月日起至年月日止,承包期限为年。期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。
三、费用结算的方式。
工按小时计算。
2.乙方装卸,搬运的各类原料按吨结算,每吨。
3.乙方装卸,搬运的各类原料按立方结算,每立方。
4.其它计酬方式:
1).
2.)。
3)。
5、甲乙双方每月的装卸费对账为次月日前,结算日期为次月的日前。
四、甲方权利及义务。
1、在约定时间内结算乙方的各项费用;。
的要按制度处理或赔偿。
3、甲方不得无条件随意终止、解除合同。
罚。
但要按公司收费标准收费;提供装、卸用所需工具。
7、甲方应保证货源充足,能满足乙方每月每人天以上的出勤需求。
五、乙方权利及义务。
1、乙方承包经营,享有承包经营收益,承担承包经营盈亏。
资产不受损害。
的纪录,工资的发放,办理好员工的辞退的相关手续(即符合《劳动合同法》等法律的要求),如出现违反相关法律的原因,引起的劳动纠纷等,乙方需负全部责任。
4.乙方不得无条件随意终止、解除合同。
5.除装、卸工作外,甲方临时安排的一些工作乙方必须调配人手完成,如外出装卸,临时搬运等。可参考劳动强度双方协商计酬。
6.甲方要求乙方新雇用的装、卸工年龄在.
7.乙方负责管理所属装卸人员的日常管理工作,严格要求下属人员必须遵守甲方的一切规章制度,如:不准打架,不准赌博,发现一次对违犯者一次罚款50元。
8..乙方在接到甲方装、卸通知后,必须积极配合,在以任何理由拖延时间,否则,超过30分钟之后,按每延迟半小时罚款50元处理,不服从甲方安排对乙方处罚50元每次。
9、装卸车完毕后,乙方要负责在离开前清理现场,收拾工具。
10、听从甲方的指挥及工作安排,当出现意见不一致时,报甲方上一级主管协调解决。
11、不允醉酒上班,若因醉酒上班人员发生的事故,乙方要需负全部责任。
12、按工计酬时乙方装卸人员上下班必须知会甲方人员,经同意后方可下班,如违反发现一次对乙方罚款30元。
13、甲方在某一时段货源增大,需加派人员时,需提前天告诉乙方。
六、违约责任。
2、甲、乙双方出现下列情况,任何一方可以解除合同。
须提前天通知对方;。
2)、经双方协商同意或合同约定解除合同的条件成熟时;。
3)、符合相关法律规定解除的情形。
七、争议解决。
在履行本合同产生争议时,甲、乙方双方应当先行协商解决,协商不成的,任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、本合同如有遗漏和未完善之处,可在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
九、合同自双方签订之日起生效,合同正本一式二份,双方各持一份。具有同等的法律效力。附加说明:
1、以上条款在执行过程产生的罚款在乙方的承包费中扣除。
关。
3、乙方人员对甲方设施造成破坏或损失时,根据有关规定乙方应承担责任。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:经营者:
日期:日期:
简单承包搬运合同协议书
联系人:___________________。
地址:_____________________。
电话:_____________________。
乙方(搬运公司):_________。
联系人:___________________。
地址:_____________________。
电话:_____________________。
经甲乙双方友好协商,特订立本合同,供双方共同遵守。
一、货物名称:_______________________________________。
(双方可在货物清单中标明货物数量和价值,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力)。
二、货物搬出地点:___________________________________。
三、货物搬到地点:___________________________________。
四、预定货物搬运日期:_________年_________月_________日。
五、车型:___________________________________________。
六、包装要求:甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装,但包装前应检查物品,保证安全运输。
七、乙方职责。
乙方保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等状况,原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的,按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成,则乙方不承担赔偿职责。
九、包装运输总费用:_________________________________。
十、结算方式:甲方已付定金_________。余下金额_________于货物到达并验收完好后一次性付清。
十一、甲方违约职责:乙方按要求将货物送达后,甲方如不足额支付运输费和保管费,乙方对货物享有留置权。
十二、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
十三、本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。
甲方(签字):_________。
_________年____月____日。
签订地点:_____________。
乙方(盖章):_________。
负责人(签字):_______。
_________年____月____日。
签订地点:_____________。
甲方:____________。
乙方:____________。
经甲乙双方共同协商,特订立本合同,供双方共同遵守。
一、货物名称。
(详见标明货物数量和价值的货物清单,清单与合同具有同等效力)。
二、搬出地点:_________________________;搬到地点:_________________________。
三、车型:_________________________。
四、签订合同日期:_________年_________月_________日;预定日期:_________年_________月_________日。
五、包装要求:甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装,但包装前应检查物品,保证安全运输。
六、乙方职责:保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等状况,原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的,按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成,则乙方不承担赔偿职责。
七、一般货物保险由乙方负责,贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验,逾期未收货,应向甲方支付保管费用。
八、包装运输总费用:_________________________________。
九、结算方式:已付定金_________,余下金额_________,货物到达并验收完好后一次性付清_________。
十、甲方违约职责:乙方按要求将货物送达后,甲方如不足额支付运输费和保管费,乙方对货物享有留置权。
十一、本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_____________签订地点:_____________。
甲方:乙方:
法定代表人:经营者:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
为保证甲方物流畅通、正常生产,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定,经。
双方友好协商,在自愿的前提下,达成协议如下:
一、承包项目。
由乙方负责全部卸车,搬运工作。
二、合同期限:
从年月日起至年月日止,承包期限为年。期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。
三、费用结算的方式。
工按小时计算。
2.乙方装卸,搬运的各类原料按吨结算,每吨。
3.乙方装卸,搬运的各类原料按立方结算,每立方。
4.其它计酬方式:
1).
2.)。
3)。
5、甲乙双方每月的装卸费对账为次月日前,结算日期为次月的日前。
四、甲方权利及义务。
1、在约定时间内结算乙方的各项费用;。
2、监督乙方员工正确、合理地使用甲方生产工具等资产情况;乙方员工操作不当或人为造成的损失的要按制度处理或赔偿。
3、甲方不得无条件随意终止、解除合同。
5、乙方的人员不遵守甲方的相关规定等,甲方有权对乙方员工按甲方相关制度里的规定进行管理处罚。
6、甲方可以提供部分住宿给乙方人员住(由乙方提出申请,经甲方同意后)、及茶水和用餐场所,但要按公司收费标准收费;提供装、卸用所需工具。
7、甲方应保证货源充足,能满足乙方每月每人天以上的出勤需求。
五、乙方权利及义务。
1、乙方承包经营,享有承包经营收益,承担承包经营盈亏。
2、乙方必须对员工上岗前进行岗前培训,安全教育等措施,教育员工合理使用甲方资产,保护甲方资产不受损害。
3、乙方制定搬运队具体。
规章制度。
且能有效地施行,确保双方员工的人身、财产安全;有完善考勤的纪录,工资的发放,办理好员工的辞退的相关手续(即符合《。
劳动合同。
法》等法律的要求),如出现违反相关法律的原因,引起的劳动纠纷等,乙方需负全部责任。
4.乙方不得无条件随意终止、解除合同。
5.除装、卸工作外,甲方临时安排的一些工作乙方必须调配人手完成,如外出装卸,临时搬运等。可参考劳动强度双方协商计酬。
6.甲方要求乙方新雇用的装、卸工年龄在.
7.乙方负责管理所属装卸人员的日常管理工作,严格要求下属人员必须遵守甲方的一切规章制度,如:不准打架,不准赌博,发现一次对违犯者一次罚款50元。
8..乙方在接到甲方装、卸通知后,必须积极配合,在以任何理由拖延时间,否则,超过30分钟之后,按每延迟半小时罚款50元处理,不服从甲方安排对乙方处罚50元每次。
9、装卸车完毕后,乙方要负责在离开前清理现场,收拾工具。
10、听从甲方的指挥及工作安排,当出现意见不一致时,报甲方上一级主管协调解决。
11、不允醉酒上班,若因醉酒上班人员发生的事故,乙方要需负全部责任。
12、按工计酬时乙方装卸人员上下班必须知会甲方人员,经同意后方可下班,如违反发现一次对乙方罚款30元。
13、甲方在某一时段货源增大,需加派人员时,需提前天告诉乙方。
六、违约责任。
2、甲、乙双方出现下列情况,任何一方可以解除合同。
2)、经双方协商同意或合同约定解除合同的条件成熟时;。
3)、符合相关法律规定解除的情形。
七、争议解决。
在履行本合同产生争议时,甲、乙方双方应当先行协商解决,协商不成的,任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、本合同如有遗漏和未完善之处,可在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
九、合同自双方签订之日起生效,合同正本一式二份,双方各持一份。具有同等的法律效力。
附加说明:
1、以上条款在执行过程产生的罚款在乙方的承包费中扣除。
2、乙方要对其所属人员在社会上的行为负责,如有发现在厂区以外盗窃、打架、嫖娼、意外伤亡、赌博或窝藏赃物被公安机关缉获的,其经济赔偿及法律责任由乙方负责,与甲方无关。
3、乙方人员对甲方设施造成破坏或损失时,根据有关规定乙方应承担责任。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:经营者:
日期:日期:
承包简单版协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,双方就池塘经营权转让事项经协商一致,达成以下协议,共同遵守。
一、转让项目:
甲方将依法取得的位于乐陵市铁营镇______________的池塘_______亩,转让给乙方经营。
二、转让方式。
甲方将池塘经营权转让给乙方,转让后乙方自主经营,自负盈亏,合同签订后,每年的'承包费由乙方向政府交纳。
三、转让具体问题:
合同签订后甲方不得干涉乙方经营,如国家给予惠农政策补贴则归乙方所有,如遇征地,占用,所得的土地补偿款归乙方所有,与甲方无关。
四、乙方不得从事违法经营活动,如乙方违反国家法律法规,由乙方自己承担责任与甲方无关。
五、合同未尽事宜甲乙双方协商解决。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签订后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
搬运承包协议书
承包,准确的说应是“承包经营管理”,是指企业与承包者间订立承包经营合同,将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者,由承包者对企业进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益的行为。下面本站小编给大家带来搬运承包。
协议书。
供大家参考!
甲方:乙方:
法定代表人:经营者:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
为保证甲方物流畅通、正常生产,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定,经。
双方友好协商,在自愿的前提下,达成协议如下:
一、承包项目。
由乙方负责全部卸车,搬运工作。
二、合同期限:
从年月日起至年月日止,承包期限为年。期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。
三、费用结算的方式。
工按小时计算。
2.乙方装卸,搬运的各类原料按吨结算,每吨。
3.乙方装卸,搬运的各类原料按立方结算,每立方。
4.其它计酬方式:
1).
2.)。
3)。
5、甲乙双方每月的装卸费对账为次月日前,结算日期为次月的日前。
四、甲方权利及义务。
1、在约定时间内结算乙方的各项费用;。
2、监督乙方员工正确、合理地使用甲方生产工具等资产情况;乙方员工操作不当或人为造成的损失的要按制度处理或赔偿。
3、甲方不得无条件随意终止、解除合同。
5、乙方的人员不遵守甲方的相关规定等,甲方有权对乙方员工按甲方相关制度里的规定进行管理处罚。
6、甲方可以提供部分住宿给乙方人员住(由乙方提出申请,经甲方同意后)、及茶水和用餐场所,但要按公司收费标准收费;提供装、卸用所需工具。
7、甲方应保证货源充足,能满足乙方每月每人天以上的出勤需求。
五、乙方权利及义务。
1、乙方承包经营,享有承包经营收益,承担承包经营盈亏。
2、乙方必须对员工上岗前进行岗前培训,安全教育等措施,教育员工合理使用甲方资产,保护甲方资产不受损害。
3、乙方制定搬运队具体。
规章制度。
且能有效地施行,确保双方员工的人身、财产安全;有完善考勤的纪录,工资的发放,办理好员工的辞退的相关手续(即符合《。
劳动合同。
法》等法律的要求),如出现违反相关法律的原因,引起的劳动纠纷等,乙方需负全部责任。
4.乙方不得无条件随意终止、解除合同。
5.除装、卸工作外,甲方临时安排的一些工作乙方必须调配人手完成,如外出装卸,临时搬运等。可参考劳动强度双方协商计酬。
6.甲方要求乙方新雇用的装、卸工年龄在.
7.乙方负责管理所属装卸人员的日常管理工作,严格要求下属人员必须遵守甲方的一切规章制度,如:不准打架,不准赌博,发现一次对违犯者一次罚款50元。
8..乙方在接到甲方装、卸通知后,必须积极配合,在以任何理由拖延时间,否则,超过30分钟之后,按每延迟半小时罚款50元处理,不服从甲方安排对乙方处罚50元每次。
9、装卸车完毕后,乙方要负责在离开前清理现场,收拾工具。
10、听从甲方的指挥及工作安排,当出现意见不一致时,报甲方上一级主管协调解决。
11、不允醉酒上班,若因醉酒上班人员发生的事故,乙方要需负全部责任。
12、按工计酬时乙方装卸人员上下班必须知会甲方人员,经同意后方可下班,如违反发现一次对乙方罚款30元。
13、甲方在某一时段货源增大,需加派人员时,需提前天告诉乙方。
六、违约责任。
2、甲、乙双方出现下列情况,任何一方可以解除合同。
2)、经双方协商同意或合同约定解除合同的条件成熟时;。
3)、符合相关法律规定解除的情形。
七、争议解决。
在履行本合同产生争议时,甲、乙方双方应当先行协商解决,协商不成的,任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、本合同如有遗漏和未完善之处,可在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
九、合同自双方签订之日起生效,合同正本一式二份,双方各持一份。具有同等的法律效力。
附加说明:
1、以上条款在执行过程产生的罚款在乙方的承包费中扣除。
2、乙方要对其所属人员在社会上的行为负责,如有发现在厂区以外盗窃、打架、嫖娼、意外伤亡、赌博或窝藏赃物被公安机关缉获的,其经济赔偿及法律责任由乙方负责,与甲方无关。
3、乙方人员对甲方设施造成破坏或损失时,根据有关规定乙方应承担责任。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:经营者:
日期:日期:
委托单位:(简称甲方)。
承接单位:(简称乙方)。
甲方因生产建设需要委托乙方设备(物件)运输起重吊装拖运就位工程事项,现根据国家有关管理规定,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
一、设备(物件)名件:机器、台(件)。
主件重吨,外型尺寸,长米,宽高米。另带附件若干。
二、吊装地点:。
三、吊装时间:。
四、甲、乙双方签订设备(物件)运输起重吊装、就位合同,必须严格遵守国家价格政策,运输吊装管理及有关规定,并作为费用结算付款凭证的有效附件,违者按有关规定予以处理。
情况,予以赔偿;如运输吊装过程中,遭受外界不可抗力影响,造成的物件损坏,由乙方负责会同甲方向保险公司办法索赔工作。
六、在吊装运输过程中,保证场地畅通,根据甲方要求需要夜间施工照明设备,均由甲方负责解决。
七、特约条款:
1、甲方责任:
(1)。
(2)。
(3)。
2、乙方责任:
(1)。
(2)。
(3)。
八、工程总费用:
九、费用结算方式:
十、甲、乙双方发生纠纷时,应协商解决,协商不成时,任何一方载匀可向经济合同仲裁机构申请仲裁。
十一、本合同正本肆份,双方各执贰份。经双方单位盖章、代表签字后生效,工程结束,全部款项结清自动终止。
十二、立合同日期:
甲方:乙方:
法定代表人:经营者:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
为保证甲方物流畅通、正常生产,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定,经。
双方友好协商,在自愿的前提下,达成协议如下:
一、承包项目。
由乙方负责全部卸车,搬运工作。
二、合同期限:
从年月日起至年月日止,承包期限为年。期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。
三、费用结算的方式。
工按小时计算。
2.乙方装卸,搬运的各类原料按吨结算,每吨。
3.乙方装卸,搬运的各类原料按立方结算,每立方。
4.其它计酬方式:
1).
2.)。
3)。
5、甲乙双方每月的装卸费对账为次月日前,结算日期为次月的日前。
四、甲方权利及义务。
1、在约定时间内结算乙方的各项费用;。
的要按制度处理或赔偿。
3、甲方不得无条件随意终止、解除合同。
罚。
但要按公司收费标准收费;提供装、卸用所需工具。
7、甲方应保证货源充足,能满足乙方每月每人天以上的出勤需求。
五、乙方权利及义务。
1、乙方承包经营,享有承包经营收益,承担承包经营盈亏。
资产不受损害。
的纪录,工资的发放,办理好员工的辞退的相关手续(即符合《劳动合同法》等法律的要求),如出现违反相关法律的原因,引起的劳动纠纷等,乙方需负全部责任。
4.乙方不得无条件随意终止、解除合同。
5.除装、卸工作外,甲方临时安排的一些工作乙方必须调配人手完成,如外出装卸,临时搬运等。可参考劳动强度双方协商计酬。
6.甲方要求乙方新雇用的装、卸工年龄在.
7.乙方负责管理所属装卸人员的日常管理工作,严格要求下属人员必须遵守甲方的一切规章制度,如:不准打架,不准赌博,发现一次对违犯者一次罚款50元。
8..乙方在接到甲方装、卸通知后,必须积极配合,在以任何理由拖延时间,否则,超过30分钟之后,按每延迟半小时罚款50元处理,不服从甲方安排对乙方处罚50元每次。
9、装卸车完毕后,乙方要负责在离开前清理现场,收拾工具。
10、听从甲方的指挥及工作安排,当出现意见不一致时,报甲方上一级主管协调解决。
11、不允醉酒上班,若因醉酒上班人员发生的事故,乙方要需负全部责任。
12、按工计酬时乙方装卸人员上下班必须知会甲方人员,经同意后方可下班,如违反发现一次对乙方罚款30元。
13、甲方在某一时段货源增大,需加派人员时,需提前天告诉乙方。
六、违约责任。
2、甲、乙双方出现下列情况,任何一方可以解除合同。
须提前天通知对方;。
2)、经双方协商同意或合同约定解除合同的条件成熟时;。
3)、符合相关法律规定解除的情形。
七、争议解决。
在履行本合同产生争议时,甲、乙方双方应当先行协商解决,协商不成的,任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、本合同如有遗漏和未完善之处,可在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
九、合同自双方签订之日起生效,合同正本一式二份,双方各持一份。具有同等的法律效力。附加说明:
1、以上条款在执行过程产生的罚款在乙方的承包费中扣除。
关。
3、乙方人员对甲方设施造成破坏或损失时,根据有关规定乙方应承担责任。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:经营者:
日期:日期:
承包简单版协议书
甲方:
乙方:
甲方为了更好地服务师生,为学生提供一个安全、卫生、健康、整洁的生活环境,特将学校超市承包给乙方经营,经甲、乙双方协商达成以下协议:
一、甲方负责向乙方提供超市场地。
二、在超市承包期间,甲方每月定期对乙方经营摊点进行环境卫生、食品卫生及工作人员健康状况等方面进行检查,如发生卫生及安全问题将责令乙方及时整改并按规定处罚,严重的将取消乙方承包资格,如发生食品中毒,乙方负全责(包括法律责任)。
三、乙方只能向学生提供百货、学习用具物品,不能有加工食品出售给学生,更不能出售烟酒给学生,发现一次取消乙方承包资格。
四、甲方本着解决本校教师家属工作问题,谁承包谁经营,不允许转给校外人员或与校外人员合伙经营,一经发现取消乙方承包资格。
五、乙方按原来承包商向甲方缴纳电费缴纳(按月算)。
六、乙方向甲方承包超市_壹_年,即从年月日至年月日。每年向甲方缴纳承包金大写人民币肆万捌仟圆(48000元),押金1000元。
七、在承包经营期间,乙方自觉接受上级相关部门的检查和监督,自觉履行合同义务和承担各种责任。
八、若相关部门要求办理和完善有关经营手续,由乙方自行办理,甲方概不负责。
九、超市开发时间必须是课间和课外活动时间,上课时间不允许开发,还要遵守学校作息时间的`相关规定。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,并各自履行好自己的职责,否则,将依法追究法律责任。
甲方:
乙方:
签订日期:
车间承包简单的协议书
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为了更好地对生产车间开料组管理,提高生产效率,提高板材利用率。经甲乙双方共同协商,决定将开料组由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务,特订立本合同:
甲方将权属于甲方的生产车间开料组承包给乙方为甲方代加工。承包期内,甲方提供场地,设备及生产线;一切开支包括原材料、设备、耗材、辅材、水费、电费、设备维修费等费用均由甲方负责支付,乙方只承担人工工资。
合同承包期限为一年,从____年____月____日起至______年____月____日止。
每月裁板_____,保底______元,超出平方数,按每平方____元支付。
1、甲方有权对乙方进行各种行政管理,如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟,避免火灾的发生,如因此造成事故,由乙方包赔一切损失。
2、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督,甲方发现乙方有违规行为,有权终止合同或给予经济制裁。
3、甲方每天给乙方下达生产任务,乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务,甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚,影响生产进度的每延误一次扣乙方_____元,造成甲方延期的一切费用由乙方承担。
1、乙方在生产经营中,必须服从甲方的管理,及时完成甲方下达的生产任务,按甲方的一切规章制度进行生产。
2、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护,对设备出现异常应尽早汇报,由于乙方操作失误造成设备损坏,责任由乙方承担。
3、乙方必须将每天的生产报表数据提供给甲方,由甲方核算部根据乙方的产量进行核算加工费。乙方不得私自承接外单位的货源,一经发现,每次扣罚_____元。
4、乙方开料组所有工作人员的人身安全,如发生意外,由乙方承担,甲方不承担任何责任。
5、乙方在承包期间不得将车间转包他人。
1、结算方式:当月乙方将生产报表交给甲方核算部,由甲方核算部核算好交给甲方财务。
1、甲乙双方签字后,此合同不受市场行情等任何因素影响,合同期内,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退场等),则按违约处理。
2、承包期满是否续约或终止合同的,甲乙双方均应提前2个月通知对方。
3、如双方发生合同纠纷,须在甲方工厂所在地即xxx提出诉讼。
4、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
5、此合同一式两份,甲乙双方各持一份具有同等法律效力,签字生效并执行。
甲方(盖章):
甲方代表(签名):
乙方(签名):
签约日期
承包简单版协议书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方就甲方医院食堂承包事宜共同协商,达成如下协议:
2、乙方负责厨房设施的`维护,若财产发生人为损坏,乙方需照价赔偿。
3、乙方自行采购、加工。
4、乙方自行安排厨房员工,并负责厨房内环境卫生。
5、承包期内必须添置或更换厨房设备,由乙方提出,必须经甲方同意。
6、甲方由于员工工作特殊,乙方必须保证全年无间断提供就餐(含国家法定节假日)。
7、承包期限自年月日始至年月日止,如需续约另签合同。
甲方权利义务:
1、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同,做好协调工作。
2、甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督,并有权要求乙方及时整改。
3、甲方应协助乙方维持食堂治安秩序,并加强对员工的教育。
乙方的权利义务:
1)乙方负责食堂的经营管理,具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
2)乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品。餐后认真清洗食具并消毒工作,食堂内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池,确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。
3)乙方必须按时供应甲方工作日各餐,做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。
4)做好消除蚊、蝇、鼠害。
5)冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。
6)乙方现场工作人员必须具有健康证。
7)厨房员工应遵守甲方医院各项规章制度、厨房纪律。
其他;
1、若甲方有意终止合作关系,须提前15天通知乙方;乙方有意终止合作关系,也须提前15天通知甲方。
2、因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的,由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。
3、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
乙方:
签约日期:
个人承包简单版协议书
发包单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价,同意将_____市_____广场防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行:
第一条工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条工程承包范围及内容:
地下室底板,地下室侧墙,转换层顶板。
第三条承包方式。
包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式。
第四条防水材料和工程单价。
1、所使用的防水材料为防水材料。
2、地下室底板防水采用。
3、地下室侧墙防水采用每平方米_____。
4、地下室顶板防水采用每平方米_____。
本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用,不再读取其它任何费率。
第五条工程计量。
按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算,其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证,刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米根据现场实际情况确定价格元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)。
第六条合同工期。
工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准。
第七条付款方式。
本工程无预付款,按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款,乙方完成甲方前期指定的工作,待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%,±0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10%,留5%作为保质金,一年内退还5%保证金中的3%,其余2%两年内退还到乙方指定银行账号。
第八条质量标准。
乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用。如发现使用假冒产品或偷工减料,甲方有效拒付工程款项,并且甲方有权索赔。
乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准,必须严格按现行的国家、地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工,按国家gb5028—20____、gb5027---20____验收规范的要求验收,并接受甲方和质监部门的监督。达到_____设计厚度等质量要求,确保工程质量为一次性合格。
质量达不到验收标准时,甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负责,乙方根据验收规范,应无条件整改到位,防水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理,直到不渗水为止,费用由乙方负责,返工整改不得影响整体工程进度。
第九条甲方驻工地代表。
甲方委派为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知,以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达。
乙方委派为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权利,发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方可有效,并视其为乙方意见的有效表达。
第十条双方责任与义务。
1、甲方责任:
(1)应提前15天提出施工计划,督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可抗拒的因素、工期顺延。
(3)配合乙方施工,协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点,其费用乙方负责。
(4)协调与其他施工单位的矛盾。
(5)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改返工。
(6)工程验收后,对防水层成品,甲方应督促施工单位保护成品,谁破坏谁负责。
防水工程完工后乙方必须提出收申请,经监理审核后报甲方,向质监部门申请,质监同意后,乙方三天内组织验收,验收合格后15天内就按合同付款,如不按期付款,四方应承担乙方的所有经济损失。
2、乙方责任。
(1)按甲方的施工要求,作详细的施工方案,报甲方监理审核,听候甲方通知,及时组织防水材料进场,及时向甲方与监理提供产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料,由甲方现场负责人抽检合格后方可使用。
(2)乙方应文明安全施工,施工中所有工伤事故乙方自理,甲方概不负责。
(3)乙方必须组织有丰富经验的施工人员进场施工,对施工所有的设备必须符合安全生产要求。
(4)配合工程的整体施工进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(5)应遵守施工现场的各项规章制度,不得有违规行为,否则接受甲方各规章制度制定的处罚。
(6)应严格按防水工程标准规范竣工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。
(7)在保修期内,由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,若非正常情况(人为破坏,私自改动防水层、自然灾害等)下漏水乙方不予以承担责任。
第十一条违约责任。
甲方在未经乙方同意,不得单方面对本工程项目进行再次转包,如发生此情况,属违约,乙方一经发现,由此造成直接经济损失均由甲方承担。
工程质量达不到验收标准的部分,乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复,直到符合验收标准为止,其费用与工期造成的损失由乙方承担。
工程延误或施工质量达不到规范要求,而乙方义无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方应赔偿由此造成直接经济损失。
第十二条其他条款。
1、根据双方附属工程总承包合同,乙方有权进行分包、转包,甲方无权就此终止合同并索赔。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等的法律效力。
3、本合同执行中若有争议,先协商解决,如协商无效向人民法院诉讼解决。
4、本合同的有效期,自签约日起至工程保修期满为合同有效期,逾期自然失效。
5、乙方在与分包方履行合同的过程中,如因甲方原因无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时,甲方应与乙方共同处理相关事宜。
6、本合同价款现金支付或转账支付,乙方指定付款帐号为:
户名:
账号:开户行:
甲方:乙方:
日期:日期:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
果园承包简单的协议书
为了更好地搞好果园场的经营管理,甲方将位于______的果园场承包给乙方经营,经甲、乙双方商定,现订立如下协议:
第一条、甲方将位于______的果园场承包给乙方经营,果园场的四至界限为东至______,南至______,西至______,北至_______,面积为______平方米。
第二条、甲乙双方约定果园场承包期限为______年,即从______年______月______日起至______年______月______日止,如若到期后想续约,甲乙双方可于本协议到期之日前协商再次续签之有关事宜。
第三条、甲乙双方约定果园场的承包租金为______元,租金按年支付,乙方在每年______月前将租金交给甲方。
第四条、乙方必须爱护甲方果园场内的各种管理设施,如房屋、圈舍、电视设施、自来水设施、潜水泵、打药机械、粉碎脱粒机、家具、农具等,并经常做好维修,如有损坏,须照价赔偿。
第五条、如果乙方需要改造果园场内的水、电、路设施,甲方协助乙方做好相关协调工作。
第六条、乙方承包经营期间,如果果园场出现边界纠纷,由甲方出面协调解决。
第七条、甲方对乙方的经营情况有监督检查权,对乙方的破坏性、掠夺性经营有纠正制止权。
第八条、甲方需保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的合法权益。协助乙方解决生产经营中的困难。为乙方提供下列服务水源、电源、及其它配套设施费用由_____负担。
第九条、乙方需加强果园的.管理,不准荒芜,不搞破坏性、掠夺性经营。按技术要求管理果树,做好护林防火工作。对甲方提供的其他资产负责保养和维修。
第十条、乙方在承包经营期间必须认真管理好场内的各种果树,如果出现损坏,乙方须及时购苗补植。如因管理不善,造成果树损害的(如发生大面积病虫害、火灾、人为损坏果树等),由乙方承担赔偿责任。出现不可抗拒的自然灾害(如冰雹、地质灾害)造成的果树损害,乙方不承担赔偿责任。
第十一条、甲、乙双方任何一方违反本合同之任一条款,都视为违约,守约方有权随时终止本合同并要求违约方赔偿损失。
第十二条、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由双方友好协商解决。协商不成时,双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第十四条、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,协议书经双方签字后生效。
甲方签字:______________乙方签字:______________。
建筑承包简单的协议书
甲方:___________________(以下简称甲方)。
乙方:___________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点。
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求。
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全。
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚。
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务。
(一)甲方。
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方。
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他。
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________。
代表:______________。
_____年_____月____日。
乙方:______________。
代表:______________。
_____年_____月____日。
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况。
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称:
工程地点:
分包范围:
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限。
开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天
4、质量标准。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;。
(2)本合同附件;。
(3)本工程施工总承包合同;。
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范。
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)。
(2)。
7、总(分)包合同。
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸。
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理。
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
10、工程承包人义务。
10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:。
(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;。
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:
其交验要求与保护责任为:;。
10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;。
10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务。
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;。
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查。
12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护。
13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
13.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。
13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理。
14.1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、保险。
15.1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。
支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
工程承包人自行投保的范围(内容)为:。
15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
劳务分包人自行投保的范围(内容)为:。
15.5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16、材料、设备供应。
16.1劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。
如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):
采购材料费用为:(单价)。
采购材料费用为:(单价)。
采购材料费用为:(单价)。
采购材料费用为:(单价)。
16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬。
17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);。
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;。
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
17.2本工程的劳务报酬,除本合同17.6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。
17.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。
17.4采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
单价为元;。
单价为元;。
单价为元;。
单价为元;。
单价为元。
17.5采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:
单价为元;。
单价为元;。
单价为元;。
单价为元;。
单价为元。
17.6在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
(2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;。
(3)双方约定的其他情形:
18、工时及工程量的确认。
18.1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。
对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付。
19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
(1)合同生效即支付预付款元;。
(2)中间支付:
第一次支付时间为年月日,支付元;。
第二次支付时间为年月日,支付元;。
……。
19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为。
19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应。
20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。
周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。
如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21、施工变更。
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。
劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;。
(2)增减合同中约定的工程量;。
(3)改变有关的施工时间和顺序;。
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。
因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22、施工验收。
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。
劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合。
23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。
除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23.2劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、劳务报酬最终支付。
24.1全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。
工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任。
25.1当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。
25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;。
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔。
26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。
当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
(1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;。
(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27、争议。
27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
27.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;。
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;。
(3)仲裁机构要求停止合同工作;。
(4)法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包。
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,劳务分包人将依法承担责任。
29、不可抗力。
29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。
工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。
不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。
不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;。
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;。
(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;。
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物。
30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。
如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。
所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除。
31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。
停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。
劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
31.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31.4合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。
工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止。
32.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33、合同份数。
33.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。
34、补充条款。
35、合同生效。
合同订立时间:年月日。
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
工程承包人:(公章)劳务分包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
承包简单版的协议书
房主人:____________(简称甲方)。
承包负责人:____________(简称乙方)。
甲方位于xx县江北区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。
4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱。
6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期:施工期间,要求在个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。
甲方签字:____________乙方签字:____________。
___年___月___日___年___月___日。
林地承包简单的协议书
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
经全体代表及两委班研究决定,对外公开招标承包,坟坨村袁志成以最高标的中标,经双方协商规定如下合同条款,双方遵守执行。
一、承包年限:70年。即由______年______月______日至______年______月______日止。
二、承包金额:承包费用共计叁万伍仟元整,上打租一次性交清。
三、山林四至:
第一片东至_____道,西至南刁山界,南至分水梁,北至_____道。
第二片东至______小道,西至康各庄边界和村责任田,南至______村责任田,北至______道。
四、乙方对承包的山场由经营、使用权,允许乙方依法开发和利用林地资源,乙方对原有的或新植树木进行抚育间代或更新采伐时,必须报林业主管部门取得合法手续,并在当年或次年更新。
五、乙方对承包的林地内的林木由所有权和使用权。乙方在承包后依法修建的.各种设施,合同期满后,由乙方与北刁村委会双方共同协商解决,超出原松林覆盖率以外的其它树种,由乙方自行处理。承包期满后,乙方继续承包,在同等条件下,乙方有优先权。
六、在承包期内乙方有经营自主权、继承权和转让权,但必须与北刁村委会办理相关手续。
七、在承包期间,如遇国家征用,乙方无偿交由所用地段。
八、合同签字后,望双方共同遵守,如有一方违约,要赔偿另一方的所有经济损失。
九、此合同一式五份,甲、乙双方各一份,镇合同管理部门一份,林业局一份,抚宁县公证处一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑承包简单的协议书
乙方:___________。
为了工程建设顺利进行,减少不必要的麻烦和纠纷。使工程尽快的完工。甲乙双方在建筑用工,原料,工程工期,工程款项的.结算。双方认定的责任。工具管理,经双方协商达成以下共识:
一、建筑物所用的原料,水电均由甲方负责。缺少三项中的任何一项,所造成的损失,由甲方负责。
二、主体建设为:基础,主体,后期装修。不包括台阶,台帮,上土,房内的小隔断墙。
三、主体中:
1、基础:地基到正负零为基础,每间_____元。一共有_____间共合计______元。在协定的高度和长度外每增加______———______块砖,应加工时费______元,多加多付。基础完工付清。
2、主体工程:正负零到打梁找平层为主体。每间_____元,一共有_____间共合计______元在主体施工中,质量问题有甲方指出,乙方改正。随时指出随时改正。否则架子一拆视为合格交工。付主体工程款。
3、后期装修:砌高封山,勾缝,三围装修,每间_____元,一共有______间,共合计_______元。侍后期工程完成后,为主体工程全部竣工,在____日内付清全额工程款。不得托延。
4、围墙:地基以上放砖至墙高,每米_____元,一共_____米共合计_______元。工程完成后,一次性付清。
5、门楼:每座门楼主体_____元,装修______元。装修相隔时间超过______天应付主体工程款。
6、开工日期:由双方商定,不能强迫任何一方动工。
此协议书一式两份,甲乙双方各持有一份,签字划押后合同生效,任何一方违约每日承担工程款的百分之五为违约金。修改合同,必须经双方协商一致写在备注中,方可有效。
备注:
乙方:___________。
日期:___________
建筑承包简单的协议书
甲方:
乙方:
经双方友好协商,为拓展建筑市场业务,商定甲方在上饶省成立分公司由乙方负责承包经营。立足上饶,面向全国,为明确双方的权利、义务与责任,共同达成以下条款订立本合同,双方平等自愿,以资共同遵守。
一、经营区域:
上饶市。
二、经营项目范围:
甲方所有资质证书所许可的资格范围(若公开招标或甲方己派员联系的业务、已跟踪的业务,乙方不得参与竞争,以信息反馈记录为依据)。
三、承包经营方式:
自主经营、独立核算、自负盈亏。
四、承包期限:
乙方承包期暂定为年,即自起至止。
五、承包经营目标:
1.经营指标:自本协议签订之日起每个经营年度完成财务产值不低于千万元。总公司对分公司给予扶植政策,鼓励分公司在上饶创造业绩、扩大公司在本地的影响力,为树立品牌企业打下坚实基础。
2、在承包期内乙方向甲方交纳管理费指标:上缴底数为每年万元人民币(无论完成财务产值或施工产值多少都要保证),在经营年度第一个月十日前上缴给甲方。
3、乙方出资承揽施工项目,每年保底管理费外,在承揽工程超过1亿元业绩的部分按照施工合同额的收取管理费。
4、由分公司联系跟踪运作,总公司出资并施工的项目,其利润分配原则为:总公司与分公司分别得利润的和。在承包合作经营期间内,甲方不得以任何理由在乙方承包经营区域内直接承揽与分公司经营业务冲突侵害乙方区域经利益。
5、合同履约率:合同履约率为100%。
6、质量、安全指标:工程竣工一次性合格率达100%;杜绝重大工程质量、环境、安全事故及群体职业病现象发生,安全轻伤事故率控制在0.2%以内,轻伤事故频率控制在10‰以下。
7、在经营期内,分公司负责的工程项目获省级优质工程质量奖,总公司奖励分公司万元;分公司负责的工程项目获市级优质工程质量奖,总公司奖励分公司万元,获得国家级优质工程质量奖及鲁班奖的视投入资金精力确定。
六、甲、乙方职责:
1、甲方职责:
a、提供在上饶工商部门注册分公司的证件及合法手续,办理“省外建筑业企业驻上饶分支机构备案”和政府建设职能等其他部门要求办理的入市备案手续和中标施工备案手续。负责提供乙方承接业务和拓展市场投标、施工项目报建、与业主函件、验收所需的印章、资质证书、营业执照、安全生产许可证、建造师证书及其施工业绩等各种证件和相关资料,委托和授权乙方在经营区域内投标。甲方为乙方办理投标所需的各项证明书。
b、按照上饶市场需要为乙方在上饶开立总公司一般转账账户,缴纳上饶地方营业税、收支工程款和及时进出投标保证金,方便乙方财务人员使用在上饶开立的一般帐户银行印签章。
c、甲方保证及时将乙方汇入甲方基本账户的投标保证金及时汇至招标业主指定账户,业主退回的投标保证金应及时退还给乙方原汇入帐户,不挪用乙方投标保证金。
d、甲方应办理乙方要求开具的“外出经营税收活动管理证明,税收外经证”,除印花税外,按照国家税务总局规定不再收取任何费用。
e、根据施工合同的规定要求甲方开具银行保函的:a、现金保函,乙方与甲方协商现金比例。b、合同履约保函,甲方要求乙方现金担保不能超过保函额度的20%现金。
f、协助乙方职业技能培训,办理岗位证书,乙方为工程技术人员缴纳的社保甲方应及时办理手续。
2.乙方职责:
a、自觉遵守国家和地方政府的法律、法规,服从甲方的领导和管理,充分发挥一切有利因素,积极参与市场竞争,抓好市场开拓和施工任务的承接工作。
b、负责做好工程所在地政府主管部门的沟通联系工作、协助甲方办理营业执照、税务登记、负责人变更、各种备案和每年度的年检工作。
c、诚实守信,认真全面履行与业主签订的项目施工合同,并承担履约的全部责任。足额纳税,守法经营。
d、负责认真贯彻执行甲方的合同、质量、技术、安全、财务、印章等管理制度、措施和办法,回避经营风险,确保承包经营目标的实现。
e、负责按甲方劳动人事管理部门的规定选择和使用具备相应资质的劳务班组,并按当地政府主管部门的规定与合同约定发放劳务人员的工资。
f、遵守工程所在地政府颁发的有关城管、环保、消防、治安、劳动管理、计生等管理规定和甲方的有关制度接受地方政府有关部门和甲方的监督、检查、指导。承担办理上述范围内有关手续费用支出,以及因违犯其规定导致的经济、行政处罚与法律责任。
g、负责按国家和地方政府的规定为自有员工签订劳动合同,办理社会统筹及其他一切保险,并按照国务院第375号《工伤保险条例》和工程所在地政府实施的《工伤保险条例》办法之规定,为施工项目劳务人员办理工伤保险,否则,乙方应承担其经济损失与民事责任。
七、违约责任:。
1、因乙方施工项目发生重大安全、质量事故;违反法律法规、严重违反甲方规章制度;不按时缴纳给总公司管理费,甲方有权终止合同要求赔偿损失。
2、因甲方保障服务时效问题影响到乙方信誉,例如甲方财务人员不能及时转帐、保函和外出经营税收活动管理证明不能及时开出、投标资料更新不能及时到位、投标文件变更不能及时加盖公章、因拖拉时间耽误开标、或个别有意刁难等问题,乙方有权终止合同要求赔偿损失。
八、其它:
1、为保证本合同实施,乙方应备足资金,在合同签订后三日内向甲方缴纳万元年承包费用,并在三日内准备好分公司办公房屋,待甲方办理完毕分公司、入上饶各种备案手续后三日内将年承包费的.余款转入总公司基本帐户。总公司为乙方开具经营年承包费收据。
2、乙方在承包经营分公司中的经济合同,原则上由乙方自己签订,若确需甲方法人签订的,乙方邮寄或到上饶签订,费用由乙方承担。
3、在具体建设工程施工履约过程中需对外签定工程分包、劳务分包及购货合同等,原则上不以分公司的名义签定,如确需签定的,应当予以登记并且甲方有权监督。
4、乙方为分公司配备的工作人员数量应满足业务拓展需要,办公设备和交通车辆、工程机械等一切开支经费均有乙方出资。
5、自本合同签订后,甲方名义的上饶分公司的承包经营一切投入均由乙方自行出资,甲方确认分公司名下的实有财产均属乙方所有,甲方以无形资产作为出资方式进行投资,实有投资均由乙方自行负责,本协议期满后双方结算时分公司实有财产由乙方自行处理。
6、在乙方承包经营期间,分公司及下属项目工程部与建设单位等发生的合同纠纷或债权债务纠纷而进行的法律诉讼,甲方应为乙方提供相应的证件、授权委托诉讼和协助,因提供协助发生的费用由乙方垫付,待诉讼结束后由具体责任方承担,如因甲方拖延使乙方错过有利时机造成不必要的损失则甲方负责相应责任。
7、乙方对分公司按规定配备相应的管理机构和管理人员,具有对分公司的人事任免权,制定各部门、各管理人员的责任制度和相应的工作流程,并及时将人事资料报甲方备案。积极培养引进人才,特别是建造师、项目经理、工程师和各类工程技术管理人才。
8、为使分公司发展正规化、制度化,乙方必须严格贯彻执行甲方实施的质量认证体系规范要求,保证企业的质量管理和质量体系标准化。
9、甲方委派的工程技术管理人员,对乙方在技术、质量、安全、进度等方面进行帮助指导检查督促,如发现乙方在施工及经营管理中存在问题,有权提出整改意见、或责令限期改正或停工。有必要时甲方可以参加乙方负责的工程竣工验收。
10、乙方承包经营期届满,双方未续签承包经营协议,则自本协议终止之日起两年内将债权、债务清算完毕,在清算期间为有利于乙方回收债权,乙方可继续使用公司相关手续。
11、本合同终止后,乙方承包经营期间发生但尚未收取的债权由乙方享有,甲方应当对乙方催收债权提供协助,由此产生的费用和责任由乙方承担。乙方承包经营期间发生但尚未支付的债务由乙方承担,如甲方垫付,则有权向乙方追偿。
13、乙方确认在甲乙双方结算之前,分公司及其所属项目部的工程款、工程借款和用上述款项购置的财产(包括赊帐购买的建材等财产)属于乙方财产,严禁甲方及其工作人员侵占、挪用,否则追究其相应的法律责任。
九、附件:
1、合同附件为本合同的组成部分。
2、本合同期满终止或提前解除,乙方应无条件移交由公司承办的所有资料,甲方无条件将乙方资金归还到乙方指定帐户。
3、本协议自乙方办自行理完毕入上饶手续,乙方领取《建筑业企业进上饶分支机构备案手册》并缴纳保底年承包经营费用后合同生效,未尽事项双方另行协商解决。
4、本合同壹式4份,甲方执2份,乙方执2份,并经双方法定代理人签字和盖章后生效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代理人(签字):法定代理人(签字):
电话:电话:
签订地点:签订日期:年月日
工程承包简单协议书
根据电厂(华瑞)项目部安全文明、质量进度工作需要,现就电厂煤管楼,分包的'项目施工中的有关事宜,经甲乙双方共同协商达成以下条款,望双方共同遵守。
1、乙方进入施工现场,必须严格服从甲方管理人员指挥,戴好安全帽,上架是必须戴好安全带,如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场,应加强对本班组成员的安全教育和技术交底,严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志,严禁破坏保护设施,不用的材料必须堆放整齐,严禁乱扔乱放。
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工,认真做好计量管理工作,若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求,必须服从甲方的管理,严格执行施工规范和安全操作规程,若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失,甲方不承担任何责任。
1、木工班组承包所有的扎模工程(其中包括二期结构),铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式:承包价格按图纸建筑面积每平方____________元,按公司承包合同付款,余款年底付清。
五、此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。
____________年____________月____________日。
承包简单版的协议书
甲方:乙方:
甲乙双方经过平等协商,就乙方承包经营甲方池塘进行水产养殖事宜,自愿达成如下协议条款:
甲方将座落于_________塘口,总面积___亩水面承包给乙方进行水产养殖。
从__年__月起至___年__月__日止,共__年,下一轮承包如无特殊情况,在同等条件的前提下,应优先给乙方继续承包。
一切国家规定的税费由乙方负责承担,与甲方无关,但甲方应负责协调(目前国家政策扶持,无征收税种)。
上述塘口__年乙方应向甲方上交承包款合计人民币___万元整。签订合同时乙方付保证金____元整,正式放鱼生产时付___年租金___元整,___年__月__日前付___年租金__元整,合同期满时,甲方将保证金退还。
1、乙方应接受甲方的党政领导和管理,服从社会治安,防汛抗旱,安全生产等属地管理原则。
2、鱼塘道路由乙方维修,一律不准向塘堤旁注水,绝对禁止在鱼塘埂上开挖小口子放水或取土,如发生破坏现象,限期恢复,拒不执行者,将依法追究其经济责任。
3、乙方应自觉维护本区社会治安,实行联防联管,农村隔界沟不准加设通道。不明真相、无业务来往的人员不准留宿。甲方协助乙方搞好渔政管理,处理渔政纠纷及其它社会治安案件,给经营者创造良好的生产和生活环境。有关治安联防费用开支应由乙方承担,乙方如与他人发生纠纷需甲方协助处理,甲方应积极支持,但乙方应负相关费用。
4、乙方可在自己的承包范围内搭盖生产和生活设施,但不得破坏塘口设施和影响甲方整体规划。合同届满或中止合同半个月内乙方自建的设施必须自行处理,半个月后甲方有权收回或拆除,乙方不得以任何借口刁难甲方。
乙方在水面养殖生产、捕捞过程中,应注意安全生产,切实搞好安全防范工作,如发现人员伤亡、事故,一切责任及费用由乙方自行承担。甲方负责协助处理。乙方来池工作人员必须是守法公民,合法经营,依法管理,不得有违法乱纪行为,否则,乙方将自行承担一切后果和责任。
甲乙以方应共同遵守本合同,如有违约,甲乙双方将赔偿违约金伍仟元,并承担其相应的经济损失。
1、乙方在承包期内一切生产,生活等全部费用,由乙方自行承担,与甲方无关。
2、甲方在合同前后所产生的一切债务,由甲方自行解决、处理,与乙方无关,乙方在合同前后的一切债务与甲方无关,由乙方自行解决、处理,双方不负连带责任。
3、乙方在承包经营过程中,其鱼种,在同等规格、质量、价格基础上,应优先购买甲方其它精养池塘的渔种。
4、本合同未尽事宜,双方共同协商处理,如协商不成,将通过司法程序给予解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
工程承包的简单协议书
为了明确双方的`责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行:
一、工程地点:河南县文化广场。
二、建筑面积:按实际地平方面积计算,每平方单价为45元。
三、付款方式:按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5%,经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量:严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
签字日期:________年________月________日