合同协议是商业交易中双方达成的一种法律文件，具有合同法律效力。为了方便大家撰写合同协议，以下是一些常见领域的合同协议样本供大家参考。
监理合同
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，两者在平等、自愿、商量一致的基础上，就委托方的装饰装修工程监理有关事宜，达成如下协议：
工程概况：框架结构
工程名称：中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司闽侯支公司（筹）
工程地点：闽侯县甘蔗街道山前村三福花园一层1#店面
建筑面积：125平方米，使用面积：114平方米；
工程监理期限：60天，自签订合同次日起计算。
第二条 监理范围：
1、地面（防水面层、水泥砂浆面层、面砖面层、地板面层）
2、水电（上、下水、强电、弱电管线铺设及灯具、洁具安装）
3、抹灰（一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝）
4、门窗（木门窗制作与安装、金属门、塑钢门、特种门、门窗玻璃安装）
5、吊顶（暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶）
6、软质隔墙（板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙）
7、饰面板（砖）（饰面板安装、饰面砖粘贴）
8、涂饰（乳胶漆、木器漆、美术涂饰）
9、裱糊与软包 （裱糊、软包）
9、细部（橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和门窗套制作与安装、护栏和扶手制作安装、花饰制作安装）
第三条 监理工作内容：
1、施工图会审及图纸交底。
2、材料验收。
3、工程质量控制。
4、工程造价控制。
5、工程进度控制。
6、工程分部分项及竣工验收。
7、工程质量保修期的监理。
第四条 工程质量监理依据：
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》
2、《装饰装修工程施工规范》
3、本工程的设计图纸
第五条 监理费及付款方式：
1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙两者商定监理收费每平方米72元，以工程使用面积114平方米计算，收费人民币8208元，金额大写捌仟贰佰零捌元进行结算。
2、 自签订合同之日起3日内，委托方支付监理方监理费总额的百分之三十，计人民币2460元，金额大写贰仟肆佰陆拾元。
3、 工程吊顶分部分项验收合格后并签字确认后3日内，委托方支付监理方监理费总额的百分之五十，计人民币4100元，金额大写肆仟壹佰元。
4、 工程竣工验收后，10日内，委托方付清监理方监理费余额计人民币1648元，金额大写壹仟陆佰肆拾捌元。
第六条 监理人义务
1、 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理人员，完成合同约定的监理工程范围内的监理业务。
监理人决定委派黄练雄监理工程师，全权代表监理人履行本合同约定的监理人义务。
2、 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
3、 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条 委托人义务
1、 委托人应根据本合同约定的期限内，及时向监理人支付监理费。
2、 委托人应当负责本工程施工的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，应在补充协议中明确委托的工作和相应的报酬。
3、 委托人应当在两者约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的工程资料。
4、 委托人应当在两者约定的时间内就监理费书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
5、 委托人应当将监理人的监理权利和权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与承包人签订的合同中予以明确。
第八条 监理人权利
1、 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
(1)、对工程设计不符合国家颁布的装饰装修质量标准、房屋安全规定或设计合同的质量标准时，监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。
(2)、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准的材料，有权通知承包人停止使用，对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工通知后方能复工。
(3)、工程施工进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(4)、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权，未经监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第九条 委托人权利
1、委托人有对本工程设计工程造价变更的审批权。
2、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专项报告。
3、监理人调换本工程监理人员须事先经委托人同意。
4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员。直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
第十条 监理人责任
监理人在监理期内，应当履行约定的义务，如果因监理人员过失造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额（除去税金）。
第十一条 监理人员过失是指：
1、未严格按照国家施工质量标准和施工规范进行质量控制，造成工程返工的。
2、未严格对按合同约定施工材料进行检验，造成工程返工的。
3、未严格进行分部、分项验收，做好验收记录，并经委托人确认，留下工程隐患造成委托人损失的。
衡量监理人是否过失的依据以监理人的是否书面告知委托人或承包人的报告以及工程验收记录为准。
4、 监理人在监理期如果失职，同意按以下方法承担责任，赔偿损失。
赔偿金 = 直接经济损失 × 5%（酬金比率）
第十二条 委托人责任
1、 委托人应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
2、 监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
3、 委托人应按合同约定的期限支付监理人监理费，如逾期不付，每逾期一天向监理人支付人民币壹佰元违约金。
第十三条 合同生效、变更与终止
1、 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了监理期限，两者应重新约定监理费用。
2、 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在3日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除贪污可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
3、 监理人由于非自己的原因而暂停终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外报酬。
4、 本合同在履行过程中发生的争议，由两者当事人商量解决，商量不成的按下列第 1 种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院起诉。
5、 本合同未尽事宜，两者可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
6、 本合同一式二份，甲、乙两者各执一份。
7、 本合同经两者签字盖章后即生效。
甲方：中国人民人寿保险股份有限公司
福建分公司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址：
省保险大厦 地址：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
监理合同
本合同书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
8、附件：
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——业主提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本_________份，双方各执_________份。
业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________
法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______
监理合同
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。
第三条条款定义
1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2、甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5、在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4、如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5、如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的'权力与责任。
1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4、甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8、甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1、乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
4、乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5、乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8、乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9、乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任
由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
1、额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。
2、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
3、监理服务期限：
4、在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。
5、合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
6、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。
7、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
8、乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9、违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
10、奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内，罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：____________________
代表人：____________________年____月____日
乙方：____________________
代表人：____________________年____月____日
监理合同
本协议书由(下称“业主”)为一方，与下称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为工程施工监理合同段提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的技术建议书和财务建议书，以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：
1本协议书中的词句和用语与本监理合同中通用条款所规定的定义相同。
2下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
(a)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);。
(b)中标通知书;。
(d)合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关部分，如果有);。
(e)合同通用条款;。
(f)监理规范(含招标文件补遗书中与此有关部分，如果有);。
(g)技术建议书(不含与招标文件相抵触的部分)和财务建议书;。
(h)投标书副表;。
(i)图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分，如果有);。
(j)构成本合同组成部分的其它文件。
3、上述文件将互相补充，若有不明白或不一致之处，以上列次序在优先者为准。
4、本监理合同的监理服务费用总额为人民币(大写)元整(元)。
5、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定支付的费用和提供监理工作条件。
6、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
7、本协议书在监理单位提供履约担保后，由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。监理任务全部完成，同时监理费用按照监理合同的规定全部结清后，本协议书自然失效。
8、本协议书正本二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
监理合同
本合同书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
8、附件：
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——甲方提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本_________份，双方各执_________份。
甲方：（盖章）____________ 监理单位：（盖章）_________
法定代表人：（签字）______ 法定代表人：（签字）_______
监理合同
业主（甲方）：监理单位（乙方）：
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。
1、工程名称：**银行**分行开发区支行装饰工程
3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价
4、合同起止时间：年月日至年月日
**中南工程建设监理公司**分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。
派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）
1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。
2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。
1、监理的义务：
1.7、出具工程监理评估报告。
2、监理的权力：
2.4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；
2.6、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。
1、业主的义务
1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。
2、业主的权利
2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。
1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。
2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。
3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。
3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。
4、本合同依据《合同法》、《**省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《**省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。
本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
业主：（签章）**银行股份有限公司**分行
甲方代表：（签章）
监理单位：（签章）工程建设监理公司**分公司
乙方代表：（签章）
年月日
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
有关单位的监理承诺书
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
监理合同
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促进工程建设监理事业健康发展，发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理规定，委托有监理资质监理机构依据国家批准工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规，对_________工程建设实施监督管理。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予涵义：
1、“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理工程建设项目。
2、“发包方”是指承担直接投资责任、委托监理业务法人以及其合法继承人。
3、“监理方”是指承担监理业务和监理责任法人以及其合法继承人。
4、“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常监理工作和额外监理工作。
6、“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同现场负责人。
7、“承包方”是指与发包方签订工程建设合同施工人。
8、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前时间段。
9、“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天时段。
10、“本合同”指经双方签署并生效本监理合同。
11、“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效有关本工程项目建设合同。
12、“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务行为。
13、“现场”是指建设项目实施场所。
14、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定法规和规章。
15、“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关当事人。
第二条适用法律、法规、规章和监理依据。
1、适用于本合同法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门规章和工程所在地地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定。行政法规是由国务院制定。
2、监理工作依据是国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里技术标准是工程建设标准一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一事项所需要制定标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准，前者时必须执行标准，后者是自愿采用标准，经过双方签订合同予以确认，经合同确认推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工依据，同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。
第三条监理合同书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
第四条工程。
（一）工程概况。
1、工程名称：_________工程。
2、工程地点：_________。
3、工程规模及特性：_________。
5、工程总工期：_________天，其中：
（3）凡是延期开工或顺延工期约定，都是以约定开工日期和竣工日期为计算基础
（二）工程监理。
1、监理范围：本合同监理属于下列第_________项：
（1）大、中型工程项目；
（2）市政、公用工程项目；
（3）政府投资兴建和开发建设办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目；
（4）外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设工程项目。
2、监理内容：控制工程建设投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间工作关系。
3、建设监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算，估算总收费_________元，金额大写_________待工程结束后进行结算。
（1）本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。
（2）工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额50%（不含定金）。
（3）工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。
（4）如果发包方在规定支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理方补偿应支付酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
4、工程监理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第五条建设监理合同组成文件及解释顺序。
1、监理委托函或中标函。
3、监理实施过程中双方共同签署补充文件。
5、监理招标书（或委托书）。
6、监理投标书（或监理大纲）。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署所有协议、会谈记录以及有关相互承诺一切文件。
（一）监理方义务。
1、向发包方报送委派总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同中约定监理工程范围内监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备经营活动。
2、监理方在履行本合同义务期间，应运用合理技能，为发包方提供与其监理机构水平相适应咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定目标，公正地维护各方合法权益。
3、监理方使用发包方提供设施和物品属于发包方财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余物品库存清单提交给发包方，并按合同约定时间和方式移交此类设施和物品。
4、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关保密资料。
5、监理方不得转让监理业务。
6、监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。
7、监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失，应承担一定经济责任和法律责任。
8、监理方不得与所监理工程建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。
9、监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方造成损失，应当与承包方承担连带赔偿责任。
10、工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范，公正、及时地处理监理事务，不得利用职权谋取不正当利益。
1、发包方在委托工程范围内，授予监理方以下监理权利：
（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位建议权。
（2）选择发包设计单位和施工分包单位确认权与否定权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包方建议权。
（4）工程结构设计和其他专业设计中技术问题，按照安全和优化原则，自主向设计单位提出建议，并向发包方提出书面报告；如果由于拟提出建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得发包方同意。
（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本原则，自主向承建商提出建议，并向发包方提出书面报告；如果由于拟提出建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得发包方同意。
（6）工程建设有关协作单位组织协调主持权，重要协调事项应当事先向发包方报告。
（7）报经发包方同意后，发布开工令、停工令、复工令。
（8）工程上使用材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准工序、分项分部工程和不安全施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包方作出书面报告。
（9）工程施工进度检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限签订权。
（10）在工程承包合同约定工程价格范围内，工程款支付审核和签认权，以及结算工程款复核确认权与否定权，未经监理方签字确认，发包方不支付工程款。
2、监理方在发包方授权下，可对任何第三方合同规定义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时，监理方所作变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理方可提出调换有关人员建议。
3、在委托工程范围内，发包方或第三方对对方任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理方提出，由监理方研究处置意见，再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时，监理方应根据自己职能，以独立身份判断，公正地进行调解。当其双方争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证事实材料。
第七条发包方权利义务。
1、实施监理前，项目法人应当将委托监理单位、监理内容、总监理工程师姓名及所赋予权限，书面通知被监理单位。
2、发包方应该负责工程建设所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件。
3、发包方应当在双方约定时间内免费向监方提供与工程有关为监理方所需要工程资料。
4、发包方应当在约定时间内就监理方书面提交并要求作出决定一切事宜作出书面决定。
5、发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定常驻代表，负责与监理方联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。
6、发包方应当将授权监理单位监理权限，监理机构主要成员职能分工，及时书面通知已选定第三方，并在与第三方签订合同中予以明确。
7、发包方应当为监理方提供如下协助：
（1）获取本工程使用原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（2）提供与本工程有关写作单位、配合单位名录。
8、发包方有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同签订权。
9、发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求认定权，以及对工程设计变更审批权。
10、监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。
11、发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。
12、发包方有权要求监理方更换不称职监理人员，直到终止合同。
第八条监理方责任。
1、在监理方责任期即监理合同有效期内，如果因工程建设进度推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应延长合同期。
2、监理方在责任期内，应当履行监理合同中约定义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数（除去税金）。
3、监理方对第三方违反合同规定质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任；因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理方不承担责任。
4、监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方各种费用支出。
5、监理方在责任期内如果失职，应当承担责任，赔偿损失计算方法：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。
第九条发包方责任。
1、发包方应当履行监理合同约定义务，如果违反则应当承担违约责任，赔偿给监理方造成经济损失。
2、发包方如果向监理方提出赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起监理方各种费用支出。
第十条合同生效、变更与终止。
1、合同自签字之日起生效。
2、由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理方应当将此情况与可能产生影响及时通知发包方。由此增加工作量视为附加工作，完成监理业务时间应当相应延长，并得到额外酬金。
3、在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理方不能全部或部分执行监理业务时，监理方应当立即通知发包方。该监理业务完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加超过42天时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定数量支付监理酬金。
4、发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天内通知监理方，监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时，可向监理方发出致命其未履行义务通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同通知，监理合同即行终止。
5、监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据，而发包方又未对监理方提出任何书面意见时，或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时，监理方可向发包方发出终止合同通知。如果终止监理合同通知发出后14天内未得到发包方答复，可进一步发出终止合同通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
6、监理方由于非自己原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务工作，应当视为额外工作，有权得到额外时间和酬金。
7、合同协议终止并不影响各方应有权利和应当承担责任。
第十一条违约责任。
1、由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
2、由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
3、发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。
4、违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。
第十二条合理化建议。
监理方在监理过程中提出合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。
第十三条奖惩。
1、监理方违反合同约定，有下列行为之一，由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书处罚，并可处以罚款。
（1）未经批准而擅自开业；
（2）超出批准业务范围从事工程建设监理活动；
（3）转让监理业务；
（4）故意损害项目法人、承建商利益；
（5）因工作失误造成重大事故。
2、监理工程师违反合同约定，有下列行为之一，由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》，并可处以罚款。
（1）假借监理工程师名义从事监理工作；
（2）出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》；
（3）在影响公正执行监理业务单位兼职。
3、发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内。
4、为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。
5、由于监理方合理话建议而使发包方获得实际经济利益，其奖励办法可参照国家颁布合理化建议奖励办法。
第十四条特殊条款。
双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
1、额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。
2、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
3、在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。
4、合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用变化，本合同监理费应作相应调整。
5、发包方向监理方无偿提供监理工作需要图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。
6、发包方接受监理方提交需发包方决策报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。
7、监理方不承担施工中工伤事故责任。
8、违约金。
（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；
（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；
（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。
第十五条声明及保证。
（一）发包方：
1、发包方为一家依法设立并合法存续企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、发包方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、发包方为签署本合同所需内部授权程序均已完成，本合同签署人是发包方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）监理方：
1、监理方为一家依法设立并合法存续企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、监理方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、监理方为签署本合同所需内部授权程序均已完成，本合同签署人是监理方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十六条保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务，应承担相应违约责任并赔偿由此造成损失。
第十七条通知。
1、根据本合同需要发出全部通知以及双方文件往来及与本合同有关通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达，方可采取公告送达方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起相应责任。
第十八条争议处理。
1、本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第十九条不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下全部或部分义务，该义务履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间适当证据及合同不能履行或者需要延期履行书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同履行在客观上成为不可能或不实际一方，有责任尽一切合理努力消除或减轻此等不可抗力事件影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现，使该方对本合同全部或部分履行在客观上成为不可能或不实际任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十条合同解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同原则、合同目、交易习惯及关联条款内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同附件和补充合同均为本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二十二条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
发包方（盖章）：_________监理方（盖章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
监理合同
（以下称"甲"方）
被委托监理方为：_______工程咨询监理公司
（以下称"乙"方）
甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为：____万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。
本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为"本合同书"）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于：____年__月__日地点：_____
甲方（公章）：________乙方（公章）：____
法定代表人：_________法定代表人：_____
地址：____________地址：________
电话：____________电话：________
电挂：____________电挂：________
邮编：____________邮编：________
开户银行：__________开户银行：______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
监理合同
本协议书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“乙方”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
4、《公路工程施工监理规范》（jtj 077－95）
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份，双方各执_________份。
监理合同
本合同书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通xx条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函。
5、公路工程施工监理招、投标文件。
6、双方签认的补充或修正文件。
7、其它文件。
8、附件：
附件a――监理服务的形式、范围与内容。
附件b――甲方提供的监理工作条件。
附件c――监理服务的费用与支付。
其它附件。
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本_________份，双方各执_________份。
甲方：（盖章）____________?监理单位：（盖章）_________。
法定代表人：（签字）______?法定代表人：（签字）_______。
监理合同
委托人：(甲方)。
受托人：(乙方)。
1.甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理。
3.委托监理期限：
4.总费用为：万元。
5.乙方接受甲方委托，签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，双方各持合同正本一份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于。
地点：
甲方(公章)乙方(公章)。
法定代表人法定代表人。
地址：地址：
电话：电话：
邮政编码：邮政编码：
开户银行：开户银行：
监理合同
甲方（聘用单位）：____________（以下简称甲方）。
乙方（受聘人）：______________（以下简称乙方）。
甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期：
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、?乙方工作岗位及职责：
1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬：
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除：
1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项：
1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
3、双方认为需要规定的其他事项。
甲方（盖章）：
代表（签字）：____________。
________年______月______日。
乙方（签字）：_______________。
________年______月______日。
劳动合同签订须知：
劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据，劳动合同的每个环节，都需要劳动者有一定的法律常识，所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡介绍，我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多，其中以《中华人民共和国劳动法》及《劳动部关于贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面，是规定劳动关系的主要法律。此外，有关劳动合同的法规主要有《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。
监理合同
本合同书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同：
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函。
5、公路工程施工监理招、投标文件。
6、双方签认的补充或修正文件。
7、其它文件。
8、附件：
附件a——监理服务的形式、范围与内容。
附件b——业主提供的监理工作条件。
附件c——监理服务的费用与支付。
其它附件。
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同书副本_________份，双方各执_________份。
业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________。
法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______。
监理合同
合同管理是铁路监理工作的重要组成部分注失路合同管理具有自身的特点:
(l)合同涉及金额较大。一般说来肤路建设工程是一项庞大的工程项目它涉及到铁路路基、桥涵、轨道、隧道建设等等各种问题，铁路标段招标额一般高于25亿元，如北京动车段工程总投资为74亿元。可见相对于其他合同而言肤路建设合同的标的金额较大。
(2)合同设计内容较多。相对于其他合同而言肤路建设合同比较复杂涉及到的内容比较多而且比较详细。以20xx年山西中南部铁路通道汤阴东至日照南段的铁路建设合同为例工程总承包单位(甲方)是海南中交龙建筑工程有限公司涝务分包单位(乙方)是华安建筑工程有限公司双方签订的合同叫做《建设工程施工劳务分包合同》合同中涉及到工程概况、合同文件适用标准和法律、施工图纸、施工前期工作、甲方驻工地代表、乙方驻工地代表、甲方责任、乙方责任、工程总金额、付款方式、工程期限、工程质量、质量检查与验收、安全施工、现场管理、违约、争议、附加条款等等注羊细的规定了工程建设中可能遇到的各种问题。
(3)合同履行时间较长。铁路的工程量决定了铁路工程合同的工期比较长很多铁路工程管理合同的工期都在三年以上，比如北京动车段工程合同工期就是三年，这里的工期一般是包含节假日及不可抗力的胆对于雨雪天气等不可抗力应当在合同中约定该不可抗力如果影响工期正常进行应当顺延工期。
2.1事前控制—做好合同签叮前的准备工作
合同签订前要做好一切准备工作根据铁路工程施工路段的具体j清况沛」定合理的施工方案选择最适合的发包方式以及结算和验收方式。如被誉为“天路”的青藏铁路是世界海拔最高、线路最长的高原铁路启东起青海西宁市南至西藏拉萨市，全长1956公里，青藏铁路的很多线路施工地点是高海拔地区和无人区，需要克服多年的冻土、缺氧、生态、天气等难题，仅靠一两个施工单位的力量是难以完成的，为此清藏铁路的参建单位有中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司等十几个单位他们共同商讨青藏铁路建设中遇到的各种难题。
2.2事中控制—签叮书面合同
做好合同管理与检查工作铁路监理的合同管理应从兑现合同承诺，自觉履行业主签订的《监理委托合同》监督施工承包人全面履行《施工承包合同》，工程项目在合同的约束下实现进度、投资、质量、安全目标的要求。为了确保铁路施工合同的正常履行施工企业在对外开展经营活动时要尽量采用书面合同。从施工企业管理的角度而言要采用书面形式的合同，以明确权利义务、防止纠纷。合同一经签订，就明确了双方的权利和义务合同双方都要认真履行各自的职责捉使合同管理正规化和规范化撇好合同风险工作分析尽可能的避免合同纠纷。为了保证合同的正常执行，一定要确保铁路施工单位人员的稳定尤其是技术性人才。关键岗位确保由专业性正是人员担任，监理单位定期报告人员流动情况，严格按照签订的合同执行，同时，还要成立专门的独立于合同双方的第三方监督小组负责监督合同的履行状况要看履行过程中是否存在合同数量、工期、设计等方面的变更情况，如有变更应履行变更签证手续，以合同形式明确变更情况等。
2.3事后控制—做好合同总结
处理好合同纠纷合同履行完毕，一定要及时总结和评估。对合同制定执行中的好的管理经验要总结推广对合同制定执行中的不好的管理问题要加以修正避免以后出现类似问题。合同管理的评估与总结工作是合同管理的最后阶段总结经验，吸取教训河以为下一工程项目的合同管理和造价控制提供实战经验。一旦发生合同纠纷要尽量采取和解的方式解决纠纷加果不能和解就要申请仲裁甚至提起诉讼。要申请仲裁解决纠纷必须在合同中有合法有效的仲裁条款或者纠纷发生后就仲裁解决纠纷达成了一致否则便不能进行仲裁。如果提起诉讼就要尽可能的搜集对自己有利的证据。
总之在现代企业管理中，铁路监理部门应十分重视合同管理工作，nt实提高铁路监理的合同管理水平提升我国铁路工程监理合同管理质量。
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
监理的实习报告范文汇总五篇
监理合同
委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是()。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告。
b.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意。
c.监理人转让义务，必须经委托人书面同意。
d.监理人转让利益，无需委托人书面同意。
e.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意。
正确答案：abc。
第2题。
《合同法》规定的合同有效条件包括()。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力。
b.当事人意思表示真实。
c.合同当事人签字或盖章。
d.合同应当采用书面形式。
e.不违反法律或社会公共利益。
正确答案：abe。
第3题。
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是()。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位。
b.指定分包商不损害承包商的利益。
c.一般分包商由承包商选定。
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中。
e.一般分包商的违约视为承包商的违约。
正确答案：abce。
第4题。
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。
c.投标人资质。
正确答案：bcde。
第5题。
合同不当履行中的保全措施包括()。
a.代位权。
b.抗辩权。
c.拒绝。
d.撤销权。
e.解除权。
正确答案：ad。
第6题。
依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，()履行。
a.交付不动产的，在不动产所在地。
b.给付货币的，在给付货币一方所在地。
c.交付动产的，在接受动产一方所在地。
d.设备采购，在采购方所在地。
e.材料采购，在供货方所在地。
正确答案：ae。
第7题。
承包人的索赔程序一般分为()。
a.事态调查。
b.索赔意向通知。
c.索赔报告递交。
d.索赔根据。
e.监理工程师审核索赔报告。
正确答案：bce。
第8题。
以下财产中，可以用作抵押的有()。
a.幼儿园。
b.房屋。
c.学校。
d.土地所有权。
e.电器。
正确答案：be。
第9题。
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意。
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意。
c.批准监理人的监理工作实施细则。
d.审查监理人提交的监理报告。
e.要求更换不称职的监理人员。
正确答案：abde。
第10题。
在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同。
b.分包合同的工作内容不同。
c.分包合同的当事人不同。
d.工程款的支付开支项目不同。
e.业主对分包商利益的保护不同。
正确答案：abde。
第11题。
承诺应具备的条件包括()。
a.承诺只能向受要约人作。
b.承诺必须由受要约人作出。
c.承诺的内容应当与要约的内容一致。
d.承诺必须在承诺期限内发出。
e.承诺必须受法律约束。
正确答案：bcd。
第12题。
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是()。
a.附生效条件的合同，自条件消灭时生效。
b.附解除条件的合同，自条件成就时生效。
c.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就。
d.附生效期限的合同，自期限届至时生效。
e.附终止期限的`合同，自期限届满时失效。
正确答案：cde。
第13题。
法人应当具备的条件有()。
a.依法成立。
b.有必要的财产或者经费。
c.有3名以上高级管理人员。
d.能够独立承担民事责任。
e.有自己的名称、组织机构和场所。
正确答案：abde。
第14题。
以下对索赔的表述中，正确的是()。
a.索赔要求的提出不需经对方同意。
b.索赔依据应在合同中有明确根据。
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)。
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准。
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定。
正确答案：ad。
第15题。
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为()。
a.甲、乙公司作为合同主体不变。
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务。
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权。
d.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任。
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务。
正确答案：abe。
第16题。
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有()。
a.工程概况。
b.合同生效日期
c.项目总投资。
d.酬金支付方式。
e.可行性研究。
正确答案：abcd。
第17题。
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。
a.被代理人的法人终止。
b.被代理人取得民事行为能力。
c.被代理人取消委托。
d.代理事项完成。
e.代理期限届满。
正确答案：acde。
第18题。
建设工程设计合同(一)[gf-20xx-0209]主要条款有()。
a.设计依据。
b.发包人应提供的有关资料和文件。
c.双方的责任。
d.项目投资要求。
e.委托设计任务的范围和内容。
正确答案：bce。
第19题。
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行。
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁。
正确答案：acd。
第20题。
下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是()。
a.业务培训费。
b.图书资料购置费、经营业务费。
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费。
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用。
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用。
正确答案：abcd。
监理合同
1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于(a)。
a效力待定合同b无效合同。
c有效合同d附条件合同。
2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于(d)。
a职务代理b指定代理。
c法定代理d委托代理。
3、在如下代理的法律特征中，正确的表述是(d)。
a在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务。
b代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同。
c在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时，可适当追究代理人的责任。
d代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。
4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是(d)。
a地震灾害导致施工暂停b恶劣气候影响施工安全。
c社会动乱影响施工进度d图纸设计错误导致的工程返工。
5、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是(a)。
a施工投标保证b施工履约保证。
c施工预付款保证d质量保证金保证。
6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为(b)之日。
a当事人签字b抵押物登记。
c转移产权证d转移房屋占有。
7、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是(d)。
a抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产。
b抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产。
c担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人。
d担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。
8、下列关于留置担保的说法中，正确的是(b)。
a留置不以合法占有对方财产为前提b可以留置的财产仅限于动产。
c留置担保可适用于建设工程合同d留置以合法占有对方固定资产为前提。
9、投标保证的有效期限从(c)之日起计算。
a招标文件出售b投标文件递交。
c投标截止d中标通知书发出。
10、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是(d)。
a投标文件的密封不符合招标文件的要求。
b投标人购买招标文件后不递交投标文件。
c投标文件中附有招标人不能接受的条件。
d投标截止日期后要求撤回投标文件
监理合同
1、投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，实力表现在(abce)。
a·技术方面实力b·经济方面实力c·管理方面实力。
d·装备方面实力e·信誉方面实力。
2、如果以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有(abd)。
a、不平衡报价。
b、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价。
c、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价。
d、多方案报价。
e、平衡报价。
3·从招标的原则来看，投标人在标书有效期内，是不能修改其报价的。但是，某些议标谈判可以例外，在议标谈判中的投标技巧主要有(ab)。
a、降低投标价格b、补充投标优惠条件c、降低投标利润。
d、降低经营管理费e、设定降价系数。
4、工程项目的投标决策中，影响投标决策的因素有(abc)。
a、业主方面的因素b、工程方面的因素。
c、承包商方面的因素d、资金因素e、技术因素。
5、投标文件(abce)。
a、是承包商参与投标竞争的重要凭证。
b、是评标、决标和订立合同的依据。
c、是投标人素质的综合反映。
d、不是能否取得经济效益的重要因素。
e、是能否取得经济效益的重要因素。
6、现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几方面了解(abcd)。
a、工程性质以及和其他工程间关系。
b、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系。
c、工地地貌、地质、气候、交通、电力、
水源等情况，有无障碍物等。
d、工地附近的治安情况e、工地面积大小。
7、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(abce)。
a、合同主体的严格性b、合同标准的特殊性c、合同履行期限的长期性。
d、计划和程序的随意性e、合同形式的特殊要求。
8、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是(abd)。
c、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同。
d、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
9、成本加酬金合同(bcde)。
a、承包单位有风险，其报酬往往较高。
b、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本。
c、适用于风险很大的项目。
d、适用于需要立即开展工作的项目。
e、适用于新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目。
10、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是(ac)。
a、项目业主b、建设项目的承包单位。
c、建设项目的总承包单位d、项目的某分包单位e、堪察设计单位。
11、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(abcd)。
a、委托方提交的有关基础资料的期限。
b、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限。
c、堪察或设计的质量要求，以及堪察、设计的费用。
d、违约责任。
e、堪察、设计合同的定金。
12、在建设工程堪察中，发包人向承包人提交的基础资料有(abde)。
a·可行性研究报告b·工程需要堪察的地点、内容。
c·工程施工详图d·堪察技术要求e·附图。
13、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(abe)。
a·堪察、设计图纸及说明b·材料设备清单c·可行性研究报告。
d·工程所需燃料方面的协议e·工程的概预算。
a、业主b、监理单位c、承包商d、监理法人e、发包商。
15、监理单位应承担以下义务(acde)。
b、应当负责工程建设的所有外部关系的协调。
c、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
d、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
16、在委托的工程范围内，监理单位(acde)。
a、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的'建议权。
b、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
e、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权。
17、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括(abc)。
a、监理单位完成监理工作b、监理酬金的支付c、违约责任。
d、监理单位完成附加的工作e、监理单位完成额外的工作。
18、下列关于买卖合同的特点，说法正确的是(bde)。
a、买卖合同是双务、无偿合同b、买卖合同是诺成合同。
c、买卖合同是要式合同d、买卖合同是双务、有偿合同。
e、买卖合同是不要式合同。
19、有关租赁合同，下列描述错误的是(ac)。
a、租赁合同的履行导致财产所有权的转移b、租赁合同是非要式合同。
c、租赁合同没有租赁期限的限制。
租赁合同期在6个月以上的，要采用书面形式。
20、我国合同法规定，建设工程合同一章中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。承揽工作包括(abce)。
a、定作b、修理c、测试d、建筑e、加工。
监理合同
地址：____________电话：____________。
法定代表人：____________。
职务：____________。
乙方：______________________________。
地址：____________电话：____________。
法定代表人：____________。
职务：____________。
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围。
甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用。
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。
第三条条款定义。
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用合同在附录c中规定。
5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任。
由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款。
鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。
2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。
5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
违反合同____条，____方支付____方违约金：____元。
10.奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内，罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：____________________。
代表人：____________________年____月____日。
乙方：____________________。
代表人：____________________年____月____日。
监理合同
乙方：______________________________
关联方：____________________________
鉴于乙方未被确认为甲方办公楼装修施工方，而依协议转为该房建工程施工监理方，甲乙双方及关联方经协商达成如下协议：
1．乙方负责甲方办公楼装修施工监理，有义务指导、协助、监督关联方依施工设计蓝图进行施工，以达到使装修从外观上与效果图最大程度一致的装修目的。
2．关联方在施工过程中若有与施工设计蓝图有关的技术问题反映到甲方后，由甲方通知乙方进行解释、指导和解决，乙方须在甲方通知其以后半日内着手解决。
3．在施工过程中若有一方提出合理的变更要求，须由本协议三方共同协商确认；决定变更后，乙方须就变更部分重新出具设计图。
4．甲方向乙方支付施工图设计费及监理费合计__________元，分别于施工开始之日支付__________元，施工进度完成_______时支付__________元，装修完成并验收合格后，再支付__________元。
5．施工过程中或装修完工后，若装修从外观上无法与效果图最大程度一致，应由对此存有过错的乙方或关联方承担责任。
6．若因乙方或关联方的原因，影响施工进度，甲方有权要求其赔偿损失。
7．本协议一式三份，三方各执一份，具有同等效力。
甲方：____________________
乙方：____________________
关联方：__________________
_______年_______月______日
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
公路监理细则全文
监理合同
（一）监理委托函或中标函。
（三）监理实施过程中双方共同签署的'补充文件。
（四）专用合同条款。
（五）通用合同条款。
（六）监理招标书（或委托书）。
（七）监理投标书（或监理大纲）。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
发包人：_______（盖章）监理人：_______（盖章）。
法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章）。
委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）。
邮编：________邮编：________。
电话：________电话：________。
传真：________传真：________。
开户银行：______开户银行：______。
账号：________账号：________。
监理合同
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。
a.发包人无权要求交付工程。
b.发包人有权要求交付工程。
c.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任。
d.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任。
e.承包人可以留置该工程。
正确答案：bc。
第2题。
(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。
a.单机无负荷试车由发包人组织。
b.单机无负荷试车由承包人组织。
c.联动无负荷试车由发包人组织。
d.联动无负荷试车由承包人组织。
e.竣工后的试车由承包人组织。
正确答案：bc。
第3题。
下列合同中，属于效力待定合同的有()。
a.与限制民事行为能力人订立的合同。
b.因重大误解订立的合同。
c.与无代理权人订立的合同。
d.与行政法人单位订立的合同。
e.与超越权限的法定代表人订立的合同。
正确答案：ace。
第4题。
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
a.要约所处法律效力状态不同。
b.撤回和撤销的目的不同。
c.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同。
d.受要约人对要约知晓的情况不同。
e.对要约人的约束条件不同。
正确答案：abcd。
第5题。
fidic合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的`是()。
a.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额。
b.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内。
c.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付。
d.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求。
e.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同。
正确答案：abde。
第6题。
(20xx年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
a.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充。
c.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改。
d.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批。
e.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计。
正确答案：acd。
第7题。
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。
a.没有按照招标文件要求提供投标担保。
b.报价金额的大小写不一致。
c.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。
d.货物包装方式高于招标文件要求。
e.货物检验标准低于招标文件要求。
正确答案：bcd。
第8题。
下列情况中，属于额外监理工作的有()。
a.由于变更而需延长的监理工作。
b.由于承包商延误竣工而延长的监理工作。
c.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作。
d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作。
e.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作。
正确答案：cd。
第9题。
按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，()。
a.不免除迟延履行方的相应责任。
b.双方的风险责任均不免除。
c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续。
e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务。
正确答案：acde。
第10题。
依据fidic《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()。
a.工程师直接送达的书面指令。
b.工程师代表直接送达的书面指令。
c.承包商代表直接送达的书面指令。
d.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令。
e.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令。
正确答案：ce。
第11题。
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括()。
a.办理临时用地、停水、停电申请手续。
b.向施工单位进行设计交底。
c.提供施工场地地下管线资料。
d.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护。
e.开通施工现场与城乡公共道路的通道。
正确答案：ace。
第12题。
(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有()。
a.拒收货物。
b.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用。
c.不接收货物并要求对方承担违约责任。
d.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款。
e.接收货物并不对保管不当造成的损失负责。
正确答案：abd。
第13题。
(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有()。
a.中标函。
d.投标保函，
e.规范和规程。
正确答案：abc。
第14题。
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。
a.投标人资质。
正确答案：abde。
第15题。
某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在()。
a.要求设计单位修改设计。
b.承担设备拆除的费用。
c.负责设备重新安装。
d.承担重新安装的费用。
e.重新组织单机无负荷试车。
正确答案：abd。
第16题。
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。
a.选定施工合同的承包人。
b.批准施工合同承包人选定的分包人。
c.确定工程规模。
d.主持工程建设有关协作单位的组织协调。
e.审核承包人的索赔。
正确答案：de。
第17题。
指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入()的工作，因此不损害承包商的合法权益。
a.间接费。
b.管理费。
c.人工费。
d.机械费。
e.材料费。
正确答案：ab。
第18题。
下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。
a.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议。
b.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议。
c.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书。
d.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书。
e.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议。
正确答案：cd。
第19题。
工程a.师对分包合同的管理包括()。
检查确认分包工程质量。
b.对分包商索赔的批准。
c.对分包商发布变更指令。
d.对分包商资质进行审查。
e.计量、确认分包商完成的工程量。
正确答案：ade。
第20题。
某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。
a.计量98吨，则应补交2吨。
b.计量98吨，则应补交1.5吨。
c.计量99.8吨，则不再补交。
d.计量99.8吨，则应补交0.2吨。
e.计量102吨，则退还2吨。
正确答案：ace。