合同协议通常包含合同的各项条款、双方的权益和义务、违约责任等内容。以下是小编为大家收集的合同协议范文,仅供参考,希望对大家有所帮助。
涂料施工合同优选
五、工程造价:丙方按施工合同规定的方法,按原造价不变。乙方供货。
星冠牌(纳米乳胶漆)、深咖啡色(已定样板色)22桶,单价每桶630元,计13860元,白色22桶,单价每桶600元,计13200元,合计总价人民币27060(贰万柒仟零陆拾)元(以上均为含税价)。
六、三方责任:
(1)甲方责任:甲方负责现场管理、收货和施工监督,负责货款的结账。
(2)乙方责任:
1、乙方按规定把货物运至现场并指导施工,达到说明书上的每桶涂饰面积100平方米并保证质量。
2、乙方供应星冠牌纳米外墙乳胶漆,保证10年不退色,每桶为20公斤。在10年内如退色,乙方负责由此产生的返工等一切损失。
(3)丙方责任:一切规范乙方按原施工合同执行,现场验收乳胶漆的质量,认定品牌,在乙方指导下严格按照国家规范施工,先刷封闭底漆,后刷乳胶漆,保证涂饰均匀,颜色均匀一致,不得出现反碱、咬色、流坠、砂眼、划痕等现象。如出现质量问题,发生返工的一切损失由丙方负责(按规定每一百平方米正常用料一桶,超出部分由丙方负责。
七、付款方法:货到付款95%,25707(贰万伍仟柒佰零柒)元。余5%为保修金1353(壹仟叁佰伍拾叁)元保修金一年后付款(期间不付利息)乙方开具税务发票,货款通过银行转账付给。
八、合同履行过程中发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交当地人民法院起诉解决。
九、本合同未尽事宜,双方另行签署补充协议。
本合同壹式三份,甲乙丙各执一份,三方盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
丙方(公章):
室内涂料合同优选
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
按照《xxx建筑法》及当地有关规定,结合本工程具体情况,甲乙双方共同订立本合同,并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。
xx楼电梯前室精装修工程。
舟山市定海区紫竹林路1号。
1、承包内容:室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。
2、承包方式:包工包料(面层乳胶漆甲供除外),乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。
合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整()。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。
合同签订后三天内,甲方预付合同总价的30%,余款在施工正常的情况下,每月按进度支付至进度款的50%,竣工验收合格后一个月内付清。
20xx年4月30日前施工完毕。
符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀,其中乳胶漆施工含批腻子三道,刷乳胶漆三道。
乙方保证批灰所用胶水为901胶水。
1、甲方负责事项。
a.清除室内影响施工的障碍物,并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。
b.乙方在施工过程中,甲方负责协调其他工程的配合关系。
2、乙方负责事项。
a.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。
b.遵守甲方的工地管理制度。
c.严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
d.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。
工程完成后,乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作,直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中,如建筑结构、成品或其它设备被损坏,乙方将要负责修理或赔偿损失。
1、保修期为甲方验收合格后满二年。
2、在质保期内由于施工质量引起的问题,均由乙方负责在48小时内予以修复。
3、因使用方使用不当或人为损坏的,乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕,由此发生的费用可与使用方协商解决。
1、甲方的违约责任。
甲方逾期付款的,应按照国家有关法规支付违约金。
2、乙方的违约责任。
根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划,因乙方原因,工程拖延不能按时完工,从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准),每延迟一天,乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金,以此基数累计,直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)
不可抗力是指xxx合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生,证明文件由法律规定部门签署,并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法,在此情况下,一方不能向另一方要求损害赔偿。
本合同如发生争议,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。
合同执行期内,甲乙双方不得随意变更或解除合同,合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
1、合同签订地点:杭州。
2、合同签订日期:年月日
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
室内涂料合同优选
发包单位(甲方):
承包单位(乙方):
根据《xxx合同法》的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称:
二、承包方式:
三、承包单价及结算方式。
1、承包单价为每平方米人民币:完全价格。
2、结算方式:本合同签订之日起至工程全部结束后,甲方支付乙方总工程量的,余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工人生活费,乙方无任何理由其他付款,工人生活费标准为每人每月人民币元整。
四、工期要求:按照甲方施工进度要求完成。
五、质量标准及验收要求:乙方承包的工程为精装修工程,质量要求及验收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角,保持笔直,大面必须批三遍腻子,一遍底漆,两遍面漆,保持平滑、光洁,颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准,达到样板房的效果。如验收不合格,乙方必须进行修理及返工,直到验收合格交房为止,并负担由此造成的人工费、材料费。
六、安全责任:乙方进入工地后不得在工地上打架闹事,不得进行无理取闹哄抬价格,在施工中乙方必须时刻注意安全,杜绝一切安全事故的发生。如有违反,一切责任由乙方自负,和甲方无关。
七、乙方在施工中必须服从甲方的管理,遵守甲方各项规章制度,如乙方不按照甲方管理要求施工,甲方有权终止合同,甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用,其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
室内涂料合同优选
根据《xxx合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平原则,甲、乙双方就本工程外墙涂料施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况。
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:外墙腻子、涂料滚涂全部施工。
(四)结算方式:以实际涂刷面积计算。
(五)承包方式:包工包料。
第二条质量标准。
符合国家质量验收标准,并满足工程部、现场监理人员对质量的要求。
第三条合同预算工程量及合同预算金额:
本合同预算工程量及合同预算金额按发包方提供的图纸及相关资料计算,工程面积按实际涂刷面积的工程量计算:
第四条施工条件。
发包方有义务无偿提供给承包方施工现场,通水通电,并提供。
施工人员的住宿和一些施工设备,如发包方未能及时提供以上施工条件,造成承包方损失及工期延期,由发包方负责,涂装施工前由承包方对前一道工序进行交底检查验收,对不合格的工序承包方可拒绝进行下道工序施工。
第五条施工人员:
承包方组织专业的涂装施工队伍,人员数量应能满足工程进度的要求,保证工程质量,服从业主单位,监理单位及甲方的管理,接受对其施工质量安全的监督。
第六条工程验收:
工程结束后由甲方向工程部申请报验,由工程部负责组织相关人员进行验收。
第七条工程变更。
若工程变更,均需发包方下达书面工程变更通知,由此引起的工程变更,按实际发生的工程量计算,发包方必须在工程变更通知单下达后三日内为每一项工程变更签定工程变更结算单,作为结算依据,工期相应顺延。
第八条工程结算。
工程量按实际施工的工程量计算,并在工程验收合格后半年内累计结清。
第九条本合同一式二份,甲乙双方各持一份,合同履行完成自动终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
涂料施工合同优选
1、乙方严格按照建筑设计图纸,合同规定的设计内容及专项施工方案施工。
2、施工人员应注意安全施工,应有专职安全员持证上岗负责施工安全工作,注意排除事故隐患,每周应开一次安全例会,做好班前安全教育和月度安全总结工作。施工中由于乙方的原因一但发生伤亡事故,乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。
3、乙方向甲方提出墙面要求,乙方有权要求甲方协调土建方返工,直至达到要求为止。
4、乙方按照有关施工规范保质保量,按时完工。
5、及时准确向甲方监理单位报告工程进度情况,便于甲方对工程质量和进度实施监察。
6、乙方应根据现行的国家规范,质量标准向甲方提供完整的`竣工资料。
7、乙方应做好成品保护工作;并不得污染其它建筑产品,若发现有污染或者损坏,除了必须恢复到原质量要求外,并处罚金每处500元。
8、乙方进场,应做到文明施工,不得有打架、斗殴现象,若有发生,根据情节轻重进行罚款,每次最低不少于1000元。
9、严格按照合同工期安排进度,超期一天,罚款1000元。
涂料施工合同优选
甲方:
乙方:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方项目外墙保温及外墙涂料工程发给乙方施工,为明确甲、乙双方的责任和义务,经双方协商一致同意签订以下合同条款。
一、工程概况:
1、工程名称:
号楼外墙保温及外墙涂料工程。
2、工程地点:
3、承包范围:
号楼外墙保温及外墙涂料工程的施工。
二、乙方工作:
1、施工:包工包料。
(1)根据墙体现状,向甲方提出大的不符合贴板要求的部位并由甲方整改,小的部位由乙方整改。
(2)的板粘贴并打钉。
天水防水涂料合同
甲方(需方):
乙方(供方):
根据《_合同法》等相关法律法规的.规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。
一、合同标的物。
1、本合同标的物为酯面漆,由甲方向乙方购买。
3、乙方提供的标的物应当符合以下标准:
二、交货时间:
交货时间为:20___年6月—20___年8月;具体以甲方通知时间为准。
三、交货及验收。
1、交货方法,乙方送货至工地现场或甲方指定地点,并负责卸货。
2、到货地点验货人______。
3、产品交货数量的正负尾差、可数为准。
4、甲方需乙方送货应于送货前10日通知乙方,乙方应按照具体送货时间准备货物保证按时到货。货到时,甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中由于损毁所产生的所有费用由乙方自行承担,甲方不予承担。
6、乙方将标的物送至合同约定的地点后,甲方检验收货:
(1)货到后,乙方提供货物清单,由约定的验货人在24h时间内组织检验。检验内容包括:标的物品牌、生产厂家、规格型号、数量、质量、相关资料等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场,验收合格正式接收后,双方负责人员在货物清单上签字相关数据。
(3)经双方负责人员签字后的货物清单作为甲方支付货款的凭证之一。
(4)货物验收不合格的(包括但不限于货物的品牌、生产厂家、规格型号、质量与约定不符等),甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款。乙方应于24小时内负责处理,因此造成的损失,由乙方承担。
7、当货物送达后,乙方需按照相关标准在甲方的见证下进行取样,并在甲方指定的第三方检测机构进行复检,并出具合格的检测报告,费用已包含在总价中;如第一次取样复检不合格,将按有关标准重新取样复检,第二次复检不合格,甲方有权退货、乙方并承担甲方的相关损失。
四、货款的确认与支付。
1、乙方每月请货款支付。甲方(项目部)对乙方要求的款项在/日内核准后,在付款申请书上签字确认,乙方凭此付款申请书要求甲方付款,甲方应于/天内付清双方确认的付款金额。
2、因乙方原因造成逾期交货时,货款的结算:当市场价格上涨时,仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时,按下跌后单价结算。
3、货款的支付方式:合同生效后10天内,甲方支付合同总价5%预付款;根据工程进度每月按实际完成工程量75%付款;工程竣工后付至实际发生总价的90%;工程竣工验收合格并通过审计后付至实际发生总价的95%;余款5%待质保期满后10天内付清。注:每月付款按业主付款同步支付。
4、在每期合同款项支付前/天内,乙方应向甲方开具同等金额的增值税发票。
五、双方权利和义务。
甲方的权利和义务:
1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款,否则甲方违约。
2、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
3、甲方有权对乙方所送货物进行检验,对检验不符的货物,甲方有权要求乙方退换货物,由此造成的损失,由乙方承担。
4、对因乙方所提供产品不符合同约定,造成甲方损失的,甲方有权要求乙方承担违约责任,并承担相应损失。
乙方的权利和义务:
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品,否则乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点,按时送达货物。否则,乙方违约,并应承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方有权按合同约定要求甲方支付已送货物的款项。
六、违约责任。
甲方的违约责任:
甲方未能按约定付款的,应承担不能付款部分1%的违约金。如因乙方伪造数据的,甲方有权拒绝付款,并不承担违约责任。
乙方的违约责任:
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物,应向甲方偿付不能交货部分货款1%的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格,甲方有权拒绝收货或要求乙方调换或退货,乙方应承担此次送货数额款项3%的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方逾期交货的,应向甲方偿付3%/天的逾期交货违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的付款时间付款;合同规定自提的,甲方可以拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,并办理解除合同手续。
七、不可抗力。
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾以及十年未遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在不可抗力情形发生之日起7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门证明,经另一方同意后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
3、因合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必须承担迟延履行的违约责任。
八、其他。
1、双方应在本合同签订之时提交以下相关资料:
(3)乙方提交产品的生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明等,以便甲方备案使用。
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目部经理签字认可,否则本合同不产生法律效力。
3、除甲方项目经理处理因本合同引起的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。
九、补充条款。
2、施工完成后,未使用的环氧底漆、环氧连接漆、超薄型钢结构防火涂料(1小时)聚氨酯面漆一律退货、运输费由甲方承担。
十、争议的解决。
凡因本合同履行产生的一切争议,甲乙双方本着互利互惠的态度,通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致,双方中任何一方可向合同履约地人民法院提起诉讼。
十一、合同效力及其他。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,同具法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等。
天水防水涂料合同
甲方:
乙方:
甲方双方依据《_合同法》等相关法律、法规,本着平等互利的原则,经双方友好协商达成如下合同条款:
一、防水施工。
1、工程名称:浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格。
本次防水施工为双包方式(包工包料),。此价款为本工程固定造价,总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保。
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求,对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构,如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外,如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后,如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理,重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺保修期为五年使用年限。(保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理)。
6、双方责任。
甲方责任:在防水施工结束后,甲方应配合做好成品保护,如现场施工人员故意引起的损坏,后果由甲方负责。
乙方责任:
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用,工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。
6、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后,支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则。
1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:乙方:
代表签章:代表签章:
年月日年月日。
涂料施工合同优选
甲方:
乙方:
甲乙双方依照《_合同法》。《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:工程地点:工程量:约_____________,按实际涂刷面积计算。合同价款:约_______________,按实际涂刷面积结算。
二、工程承包范围:
承包范围:
工程质量与工期:
1、工程质量:本工程质量按甲方要求涂刷。因施工技术问题造成的损失及责任由乙方负责。
防火参数:本工程采用白色防火涂料,耐火等级为二级,具体耐火时间见下表:
联合厂房办公楼及辅助用房施工方施工时严格按图纸要求施工,防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。
厚度要求:
薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料涂层厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限要求;且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
表面裂纹:
薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于,厚型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm.
2、工程要求:以配合甲方工程进度要求。
三、双方责任:
1、甲方负责协调与其它工种的配合,负责乙方技术性资料的审核,负责对乙方按工程进度拨付工程款,负责免费提供施工所需正常用水、用电及工人住宿。组织质监部门负责工程监督、检查和验收工作。工程如需变更,甲方应提前通知乙方,经乙方同意后方可施工,甲方以实际增加工程量追加工程款。
2、乙方负责编制组织方案和施工进度计划,与协作单位做好文明施工,确保施工人员的安全。乙方施工中的一切安全事故乙方自负。派驻工地代表施工中乙方全部事项。乙方需自备所需工器具及设备。
四、工程款与付款方式:
1、工程造价:为每平方米__________元。
2、工程合同价款约(大写):_______________________元。本合同价款不含税。
3、付款方式:材料进场,付工程款的______________元,工程进行到一半时付工程款(大写)_____________元;工程结束,按实际涂刷面积3日内结清余款,留__________%,消防部门验收后,7日内结清余款。
六、施工安全;。
甲乙双方在施工中应密切配合,严格遵守操作规程,杜绝各类事故发生。如有发生,由责任方承担一切责任。乙方进入现场应遵守甲方制定的规定,文明施工,教育工人遵纪守法。
七、违约责任:
1、双方应共同维护本合同内容,及时拨付工程款。不得随意更改或解除,如发生争议双方应友好协商或提交仲裁机构解决。
2、在施工期间,乙方应遵守甲方制定的规定,文明施工,如发生事故,由乙方自行承担。
3、甲方应按合同约定及时拨付工程款,如有特殊情况,应以书面形式通知乙方,否则因此造成责任由甲方负责。
4、非乙方原因或由不可抗力因素造成的工期延误,甲方应适当延长工期。
八、附则:
本协议经甲乙双方签字盖章后具有法律效力,双方应严格遵照执行,任何一方无权私自更改,否则承担一切责任。本合同一式四份,双方各执两份,签字盖章生效。本工程完工验收合格,工程款全部付清后,本合同自然解除。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表:代表:
年月日年月日。
天水防水涂料合同
供方:(以下简称:供方)。
需方:(以下简称:需方)。
依据《_合同法》及有关法律法规,为规范供需双方往来,确保需方所购产品的品牌、品名、规格、数量、颜色准确无误,经供、需双方友好协商,达成以下条款以资共同遵守:
一、需方工程量概况。
工程量:约30万平方米。
二、货物、品名、规格、数量、价格。
1、需方指定收货人及电话:姜振。
三、(货物交付/验收)供方将货物送至本合同指定工地,需方按本合同指定收货人在交货地点及时清点、验收到达的货物,并在货单上签字。即视为履行完本次交付义务。
四、(数量/质量)供、需双方同意,需方应于货物交付时,核验数量和产品质量(包括品种、型号),需方如有异议,需在收货当日或三个工作日内以书面形式传真给供方提出异议,否则视为合格。
五、(运费)运输费用由供方承担,在运输途中的损失由承运方负责。
六、本报价不含上述材料的检测费用。如需方对产品质量有异议,需另行检测,则必须经供、需双方和监理在现场抽样,并经当地的的权威检测部门检测,检测合格,费用由需方承担,产品不合格费用由供方承担。
七、需方订单以传真形式通知供方,收到需方订单,供方开始组织生产,四日内发货;特殊情况货物在7天内发货。供方将货物发到需方施工现场,下车费由需方支付。
八、付款方式:
(1)先付款后发货或货到付款方式结算,货到付款:供、需双方以送货单为付款凭证,当日付清。需方逾期付款,供方有权停止供货。立即申请供方法院强制执行,按欠款总额每日支付5%迟延付款滞纳金。
(2)供、需双方于每月28号统计当月送货数量,需方按照当月送货量货款的全款,在三个工作日内支付款给供方。供、需双方以送货单为结算凭证,供方逾期付款,供方有权停止供货,且需方向供方按欠款总额的日5%支付迟延付款滞纳金。
九、供方为需方提供的涂料产品是属于特殊化工产品,因此不接受退换货。供方可根据需方要求,为需方提供订货预算与支持。
十、需方收到供方货物后,应按上述支付方式支付货款,其货款必须汇入本合同供方指定的公司帐号或卡号,否则视为需方未支付货款。
十一、供方提供完善的售前、售中、售后服务体系,对需方所购之产品进行跟踪服务。同时对需方的资料与验收提供相应技术支持。
十二、需方购买的产品,严格按供方产品说明书、施工工艺与规范施工,严禁参假与偷工减料,否则,由此产生的质量问题由需方承担。
十三、为方便往来传真件与原件有同等法律效力。因本合同引起的或与合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,如果自争议发生之日起一个月内通过协商不能解决的,任何一方均可向守约方所在地法院通过诉讼方式解决,如一方已起诉,则另外一方也只能到已起诉方所在地的法院提起反诉或另行诉讼。
本合同一式肆份,供、需双方各执贰份,双方代表签字,盖章后产生法律效力。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
______年______月______日。
______年______月______日。
天水防水涂料合同
发包单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
根据《_建筑法》和《_经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程范围:
四、工程内容:
五、承包方式:包工包料。
六、施工材料:
品名型号规格。
品名型号规格。
品名型号规格。
五、工程造价:
1、施工每平方米____元,(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。
2、施工面积为____m2,总工程款为____元整。大写:________。
六、工程期限:
开工____年____月____日。
竣工____年____月____日(遇雨顺延)。
七、结算方式:
1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的%。
2、完工经验收合格后日内甲方一次性向乙方总工程款的%。
3、余款%作为质保金,保修期过后日内甲方一次性向乙方付清。
八、甲、乙双方责权:
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维修,全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏,乙方不负其责。
九、其他约定:
1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
3、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
4、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
涂料施工合同优选
甲方:发包方:
乙方:承包方:
为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据《_合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同:
一、工程地点:
二、工程内容:韵家口镇居民安置楼内墙涂料工程,室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物,然后用水泥、大白粉、胶水补平,再括两遍腻子粉,要求墙面顶棚平整光滑,阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样,只是另加刷两遍白色乳胶漆(普通乳胶漆)。
三、承包方式:由乙方包工包料。
四、工程价格:室内为每平米元。楼梯间为每平米。
五、付款方式:按施工进度付款,材料和工人进场一星期后先预支元生活费,每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的90%,剩余款项验收合格后一次性付清。
六、工程期限:本工程从。
(如甲方原因或自然灾害,工期顺延)。
七、甲方责任:甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便,正常供水、供电、协调各方面的关系,保证资金到位,按时发放工资,如工程款未按时到位,造成工期延误由甲方负责。
八、乙方责任:乙方人员服从甲方管理,遵守工地的各项规章制度,不偷工减料,按规范施工保证工程质量,按时完成施工任务,如达不到质量要求,造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工,造成安全事故一切责任由乙方负责。
九、未尽事宜,双方协商解决。
此合同一式两份,甲乙双方各执壹份,签字生效,并具法律效应。
甲方:
乙方: