施工内部承包协议书范文(18篇)

时间:2023-12-18 11:37:17 作者:灵魂曲

施工需要根据实际情况进行施工组织和施工方法的选择,以最大程度地提高施工效率。施工是指在工程项目中进行建设或装修的过程,施工是将设计图纸和计划变为现实的过程。在进行施工前,需要进行充分的规划和准备工作。希望这些施工范文能帮助大家提升施工质量和效率。

工程项目内部施工承包协议书

甲方(发包人):

住所:

法定代表人:

乙方(承包人):

住所:

法定代表人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程具体情况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:

第一条、工程概况。

1、建设单位:

工程名称:

工程地点:

建筑面积:

结构形式:

承包范围:

承包方式:

工程期限:

(1)计划开工日期_______年______月______日,

(2)计划完工日期_______年______月______日,总共_______日历天。

2、质量等级:

3、合同价款:暂定总价:_____________________元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。

第二条、合同文件选用标准和选用法规。

1、适用标准:

2、适用法规:

第三条、甲方职责。

1、协助乙方的施工,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;

6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;

7、工程竣工时,及时组织人员验收;

8、按时支付工程款,不得无故拖欠工程款。

第四条、乙方职责。

1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款;

3、负责劳动组织安排,合理组合,提高工效;

4、负责日常安全防范措施的落实,严格按安全操作规程组织施工,并配合专职安全员,接受甲方及上级安全管理部门的管理,杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。

5、确保工程质量,按照规范要求,确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求,发生质量事故及拖延工期,建设单位及公司的处罚均由乙方负责。

6、坚持文明施工,保持施工现场文明整洁。

7、做好工程的`回访保修工作,因乙方质量原因,乙方必须在规定时间内做好维修工作,

如乙方延误维修时间,甲方有权另行安排,费用由乙方承担。

第五条、付款方式。

1、本工程预算款为:________________________;

扣回工程预付款的方式为:___________________。

2、工程款按_________方式支付,具体为:

(1)本工程无预付款;

(3)总工程款的_____%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

第六条、安全管理。

4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。

第七条、质量保修。

4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;

6、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。

7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。

第八条、工程转包与再分包。

乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

第九条、合同解除。

1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:

(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_______次的;

(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;

(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。

2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。

3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。

第十条、违约责任。

甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。

第十一条、解决争议的方法。

1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。

2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。

第十二条、本协议壹式______份,双方各执______份,自签字之日起生效。

第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方(签章):

法定代表人:

授权代表(签字):

_______年____月____日。

乙方(签章):

法定代表人:

授权代表(签字):

_______年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

工程项目内部施工承包协议书

甲方:

乙方:

为了加强工程管理,高标准、高质量、100%安全、快进度完成**县小农水利重点县工程项目第五标段各项工程任务的前提下,甲乙双方本着平等协商一致的原则,并在甲方所规定的制度范围内,经过乙方对施工现场进行多次勘察并与工程量清章核对无误的前提下双方达成如下协议:

一、甲方将本标段石佛寺高效节能灌区工程,即该灌区给水井工程以单价元/个,总价以实际计量为标准,采用全包工施工方式承包给乙方施工。

二、施工工期为30天,乙方必须保质保量完成工程量清单中的各项任务,不得以任何理由和借口拖延工期(除地震灾害或战争外),如果逾期所造成的经济损失乙方应全部承担。

三、施工范围。

以本标段所承接业务下达工程量清单为依据,详见附表,乙方必须按设施图纸要求的各项尺寸施工,在进场过程中三通(便道、水、电)由乙方自行解决,甲方概不承担施工费用。

四、恢复问题,工程完成后的.道路、农田、混凝土等因施工造成的损坏,恢复由乙方全部负责完成,甲方不存在另外追加任何费用。

五、乙方向甲方提供6人以上的团体安全保险,向甲方递加保险发票,费用由乙方自己负责。

六、验收标准,以国家现行验收标准,由县水利局验收认可为准。

七、付款方式:每月25日为交验工程量进度计价日,次月5日前甲方将上月实际合格工程量的70%拨付给乙方,每月余下的30%累计到乙方所承包的全部工程量交验合格后,甲方在15个工作日内据实一次性付给乙方95%,余下5%一年质量合格后再付给乙方。

八、甲方有权监督乙方文明生产,要保证无施工安全上的经济纠纷,并且民工工资要足月到位,不准拖欠民工工资,否则甲方将最后付款中强制扣出付给当地农民工。

九、乙方应无条件服从甲方管理人员的正确指导和要求(施工人员必须带安全帽及手套),否则,甲方将按情节轻重即于罚款,在施工过程中如果出现任何大小安全事故和森林火灾等,其经济损失全部由乙方自行承担,甲方概不负责。

以上条款经双方签字生效,并具有同等法律效力。

甲方:乙方:

施工内部承包协议书

总承包方:(以下简称甲方)。

建筑工程质量直接影响到建筑结构的使用功能及安全可靠性。为了在建筑工程生产中,严格控制工程质量,认真执行国家,地方及企业制定的施工规范和标准,使之在建筑生产活动中落实到位,双方签订本责任书,要求乙方必须完成本责任书中规定的各项质量指标和工作目标。

必须按照承包方同业主签订的《建设工程施工合同》要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关规定,积极开展施工质量达标和创建样板活动,你项目施工的工程必须达到(省、市级)合格(合格、优良)质量标准。

1.在建工程必须达到一次交验合格,合格率为100%;2.全无重大质量事故;

3.施工过程中必须严格按照图纸和施工规范施工,不得有发生违反强制性条文的行为;

1.严格遵守《建筑法》、《建筑工程质量强制性条文》等国家有关的法律、法规,加强本项目施工质量控制。

2.加强项目目标的控制与组织协调,提高对质量、进度、成本的控制和合同、安全、信息的管理,建立健全工程质量保证体系使责任落实到人。

3.认真执行施工现场质量管理制度,严格执行质量责任制,自觉履行工序间的“自检”、“互检”、“专检”的三检制度。

4.搞好施工现场的“三控、三管、一协调”,确保工程各分部、分项、检验批一次交验合格,做好隐蔽工程质量检查和记录。

5.抓好材料质量控制,建立材料管理台帐并做好记录,严格控制进场材料的质量。

6.认真执行施工技术交底制度,每道工序施工前必须仔细交底并履行交底与被交底人签字手续。

7.针对本工程特点制定相应的专项施工方案,方案要明确工程质量要求、工艺标准、施工难点及注意事项,严防施工质量通病的发生。

8.各分部工程完工后及时组织验收,并对安全和功能检验和抽样检测的项目进行认真检查。

9.做好工程施工过程中涉及结构安全及使用功能的'重要材料构配件及部位的见证取样、送样工作。

乙方如在该工程当中出现质量缺陷,除应承担返工修复相应的经济损失外,另接受甲方以下处罚:

造成严重质量事故(经返工修复后不能满足使用功能及结构安全性能),公司有权拒付所有工程款,乙方还应承担所有损失。

引起当地质监部门处罚的质量事故,承包管理中心在工程款支付中扣除乙方质监部门罚款的50%金额,作为对甲方社会声誉受损的补偿。

总承包方:内部承包人:代表人:身份证号:

_____年_____月_____日。

_____年_____月_____日。

施工内部工程经济承包协议书

经甲、乙双方商定,甲方将“的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:

一、工程名称。

二、工程地点。

三、承包内容及形式。

1、承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

2、承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

四、开竣工时间。

签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

五、工程质量标准。

质量等级为合格。

六、工程价款。

合同价款及调整。

1、工程结算方式:

工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。

2、工程计价依据:

(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20_;。

(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;。

(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;。

(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

3、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

5、合同价款的其他调整因素:

6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。

七、甲方职责。

总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:

1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

2、由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

3、按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。

4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。代为乙方交纳相关的工程税金。

八、乙方职责。

总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:

1、自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。

2、搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

3、应严格管理,保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。

4、因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。

5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。

6、教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。

7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。

工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。

九、结算与付款方式。

1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。

2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。

3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。

4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款。

6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。

十、保修期及保修范围。

按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。

十一、奖罚。

工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。

十二、违约责任。

1、违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。

3、当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。

十三、争议的解决程序。

乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。

十四、安全施工。

1、乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

2、若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方报告并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。

3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。

十五、工程管理及费用结算。

1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

2、乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。

4、乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

5、乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建ci形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

十六、其他。

1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行。

2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。

附件一:本工程总承包合同。

附件二:工程内部承包合同。

甲方法人代表(负责人):乙方法人代表(负责人):

合同签订日期:年月日

施工内部承包协议书

甲方:(以下简称“甲方”)。

乙方:上海品正餐饮管理有限公司(以下简称“乙方”)。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方就甲方食堂承包事宜共同协商,达成如下协议:

一、经营方式:

1、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备,负责水电和燃料及厨工住宿。

2、乙方负责厨房设施的维护,若财产发生人为损坏,乙方需照价赔偿。

3、乙方自行采购、加工,自负盈亏。

4、乙方自行安排厨房员工,并负责厨房员工工资福利。

5、承包期内必须添置或更换厨房设备,由乙方提出,经甲方同意后由甲方负责。

二、双方权利及义务:

1、甲方权利义务:

1)甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同,做好协调工作。

2)甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督,并有权要求乙方及时整改。

3)甲方应协助乙方维持食堂治安秩序,并加强对员工的教育。

2、乙方的权利义务:

1)乙方负责食堂的经营管理,具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。

2)乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的.食品,保持菜肴的新鲜和卫生。

3)乙方必须按时供应甲方工作日各餐,做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。

4)餐后认真清洗食具并消毒工作,食堂内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池、下水道,确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。

5)做好消除蚊、蝇、鼠害。

6)冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。

7)乙方现场工作人员必须具有健康证。

8)所有食堂工作员工工资和福利均由乙方负责。

9)厨房员工应遵守甲方公司各项规章制度、厨房纪律。

三、伙食标准:早餐元/人,中餐元/人,晚餐元/人,夜宵元/人。其中中餐标准为大荤小荤素菜汤及水果,晚餐标准为大荤小荤素菜汤及水果,米饭任食。(如有变动,双方协商核定)。

四、结算方式:甲方按双方核定用餐数,每个月计算餐费,于每月的5日前以现金或支票付给乙方。

五、合同期限:试用期为1个月,合同期一年,即从年月日至年月日止。试用期满,若双方均无修改或终止要求,则直接进入正式合同期。合同期满,双方如无异议,自动续约。

七、违约责任:

1、因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的,由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。

2、甲方无故未按时结清乙方账款超过15日(以结算确认单日起)的,应承担违约金0.3%/天。

甲方:(盖章)。

乙方:(签名)。

签订日期:

施工内部承包协议书

甲方:身份证号:

乙方:

甲、乙双方本着友好合作精神,就甲方承包经营乙方公司经营范围内有关拍。

卖业务事宜,经双方共同协商,达成如下协议:

一、甲方以公司执行董事名义在外对法院、海关、银行、资产公司、财政等相关单位承接拍卖业务,期间办事所发生的费用由甲方负担,乙方无须承担。

二、甲方联系到的有关单位的拍卖业务,由甲方负责联系。乙方已联系的单位的`业务,由乙方派员联系,不与甲方的业务发生冲突。

三、甲方所承接的业务,如遇任何不便,公司有义务出面进行协调解决。

四、甲方在外承接的拍卖业务(包括深圳、惠州在内全国范围),拍卖成交后佣金收入(扣除单独刊拍卖公告费和营业税后),按甲方占80%作为甲方的报酬(包括甲方有关人员及甲方的其它费用等),乙方占20%的比例进行分配,其中乙方人员工资、税收由乙方公司负责。

五、佣金到乙方账户后,分成部分应于五天内全部支付给甲方,乙方不得以任何理由减少或扣押。佣金提成大额部分,由甲方提供账户以转账方式支取。

六、合作期限暂定贰年,即从二零一一年七月一日至二零一三年七月一日止,期满经双方同意胃延长协议,否则本协议与聘任书自动终止。

七、合作期间双方不得违约,如违反本协议,可提交有关部门仲裁,如双方不服从可向人民法院进行起诉。

八、对本协议如需补充,可签订补充协议,所签协议与本协议具有同等法律效力。

九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份,本协议书自双方代表签字之日起生效。

甲方代表签字(盖章):乙方代表签字(盖章):

日期:

施工内部工程经济承包协议书

经甲、乙双方商定,甲方将“的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商()所签订的合同条款,双方达成如下协议:

一、工程名称。

二、工程地点。

三、承包内容及形式。

1、承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

2、承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

四、开竣工时间。

签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

五、工程质量标准。

质量等级为合格。

六、工程价款。

合同价款及调整。

1、工程结算方式:

工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。

2、工程计价依据:

(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——2008;。

(4)、2008年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;。

(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;。

(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

3、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

5、合同价款的其他调整因素:

6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。

七、甲方职责。

总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:

1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

2、由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

3、按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。

4、

5、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。代为乙方交纳相关的工程税金。

八、乙方职责。

总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:

1、自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理措施,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。

2、搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

3、应严格管理,保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。

4、因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。

5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。

6、教育职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。

7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。

工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。

九、结算与付款方式。

1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。

2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。

3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。

4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款。

6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。

十、保修期及保修范围。

按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。

十一、奖罚。

工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。

十二、违约责任。

1、违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。

3、当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。

十三、争议的解决程序。

乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。

十四、安全施工。

1、乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

2、若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方报告并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。

3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。

十五、工程管理及费用结算。

1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

2、乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。

4、乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

5、乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建ci形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

十六、其他。

1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行。

2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。

附件一:本工程总承包合同。

附件二:工程内部承包合同。

甲方法人代表(负责人):乙方法人代表(负责人):

合同签订日期:年月日

看过内部承包施工合同的人还看了:

1.工程内部承包合同范本。

5.建筑公司承包合同样本。

7.建筑公司承包合同样本(2)。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

施工内部工程经济承包协议书

甲方(发包方):

乙方(承包方):

本着诚实信用、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》和相关法规、规章,结合本工程的具体情况,为明确双方的权利义务,经过协商双方达成以下协议。

一、承包项目:

二、承包方式:

三、承包价格:

四、价款结算方式:

五、工期要求:

六、质量要求:

1、乙方必须确保工程质量,达到______________________________标准,如因乙方因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的______%处罚。

2、除了以上标准,尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等;并严格执行工程建设强制性标准。

七、安全要求:

1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定,安全生产,文明施工。

2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽,严禁安全帽放在一边不佩戴。

3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

4、工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。

5、工人进场应具有相关证件,国家规定须具备一定资质才能从事的'工作,一定得符合相应条件。

八、违约责任

甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

九、争议解决

如若发生劳动争议和经济纠纷,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

十、附则

1、本协议经双方签字、盖章后生效。

2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

十一、本协议未尽事宜,双方协商解决

甲方:

住址:

代表人:

签订地点:

_______年____月____日

乙方:

住址:

责任人:

签订地点:

_______年____月____日

工程项目内部施工承包协议书

甲方:

乙方:(身份证号码:)。

为了加__________开发力度,充分整合资源,在公平公正、互利互惠的原则下,经协商,甲方将__________建设工程内部承包给乙方施工:

一、协议内容。

2、乙方负责该项目的设计、投标、设施、养护等全部内容,并对工程质量负全责。国家规定或工程合同中约定的质保期限内发生的所有与该项目相关的费用由乙方独自承担。

3、工程施工时,由乙方自行组建项目部,工程建设方拨付的所有工程额必须经过甲方的灾后重建专户,经甲方审核无误后再转给乙方。

二、权利和义务。

1、乙方享有独立经营管理该项目的权利。乙方在保证严格履行项目施工合同约定的前提下,除施工质量和工期外,甲方不能进行干涉。

2、甲方对专项工程资金进行监督,甲乙双方必须保证工程项目款项专款专用,并保证工人工资按时足额发放。发现任何一方资金挪作他用的按违约处理。

3、乙方在项目进行中,自负盈亏。项目施工过程中发生的成本、费用、税金(包括业主要求缴纳的费用)全部由乙方独立承担,工程经营利润由乙方独立分配;乙方自行承担开展项目所支付的费用及施工垫支,甲方不分配该项目的利润,亦不承担该项目的亏损。

4、乙方负责出具正规的发票,并对其真实性负责,乙方在每笔工程款前,必须向甲方提供单笔工程款的同等值的正式发票后,甲方才能将该次工程款转入其专用账户。所有税费由乙方自行承担并负责办理相关税务手续。乙方必须为甲方提供相关的工程费用开支的会计资料,包括材料发票,人工工资等均应符合税务及财务会计制度要求,因相关资料不全不真实和不合法而导致甲方税务、财务等支出的由乙方全额承担并承担全部的法律责任。

5、乙方在施工期间应严格按照安全、文明生产的要求组织施工,现场应有施工标志、色标、警示牌等和安全文明施工牌,工人应着装上岗。

6、为了维护甲方形象和更好的完成工程项目,甲方可不定期的乙方施工现场进行检查,发现问题,及时提出,和乙方协商解决。涉及影响甲方形象,荣誉的以及不符合国家法律法规,相关规范标准,乙方必须无条件整改。整改后应得到甲方的认可,需形象文字记录备案,以分清责任。

7、在施工中若因乙方原因造成的任何安全及质量责任事故,由乙方自行承担,乙方承担由此给甲方带来负面影响的全部损失。

8、乙方应加强施工的质量、安全、文明及在施工中财务、人工的管理,若发生重大事故(安全事故、工程质量事故)及人工工资拖欠而引起工人聚众闹事、媒体曝光造成上级部门通报批评或业主单位通报批评及限期整改的现象,乙方应承担全部责任且每次向甲方支付5万元(大写:伍万元)整的罚金。

9、竣工交付使用过程中,因工程质量问题给业主或他人造成损失的,乙方应负全部责任。

10、乙方在施工中不得借工程名义对外贷款或拖欠材料、人工款,其发生的债权债务和产生的负面影响由乙方自行负责,与甲方无关,由此给甲方带来的财务损失,乙方必须全额赔偿。

11、该工程完工后所有竣工资料、合同、预决算文件,图纸等资料必须交一份给甲方存档、备查。乙方提供不全,甲方有权扣留工程余款,直至资料交付完毕。

12、特别约定。

乙方在内部承包协议履约期间,必须加强对工地工人等项目相关的安全教育及管理,若发生安全事故,由乙方全部承担法律及经济责任。发生安全事故而产生的相关经济支付,甲方可以在改项目的账户中直接扣除。

三、协议金额付款方式。

1、乙方在领取项目报名、资格预审资料向甲方缴纳资料费0元。

2、乙方签署工程承包合同后,甲方按工程总造价的0%向乙方收取管理费。

四、法律责任。

1、在施工过程中若因乙方原因造成的相关法律经济责任由乙方自行承担。

2、甲乙双方如不履行(或不完全履行)本协议内容,影响项目的开展或给对方造成损失时由违约方赔偿守约全部损失;造成本协议不能继续履行时,违约方赔偿守约方相应损失外,还要向对方支付按该项目总造价20%计的罚金。

3、因乙方原因给甲方造成工商税务上的损失,由乙方全额承担,并由乙方支付总额10%的违约金。

五、其他约定。

1、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效,截止绿点花都现代设施农业示范基地建设过程项目按国家及合同规定质保到期之日止自动失效。

2、本协议书一式贰份,甲执壹份,乙执壹份,具有同等效力。

3、协议中未尽事宜由双方协商解决补签补充协议,补充协议与本协议同时有效,若本协议与补充协议发生抵触时则以补充协议为准。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

执行代表:执行代表:

签定时间:签定时间:

联系电话:联系电话:

工程项目内部施工承包协议书

劳务发包方:__________________________________________(以下简称甲方)。

劳务承包方:__________________________________________(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律、法规,甲乙双方本着自愿、平等互利和诚信信用的原则,乙方了解甲方发包劳务工程及项目基本情况、场地等条件,甲乙双方经充分协商达成一致协议订立本合同,明确双方利益与义务,双方共同遵守执行。

一、工程概况。

1、工程名称:四川绵竹仟森纸业工程项目(约7000平米)。

2、工程地点:四川省绵竹市土门镇。

1、承包(包干价)范围:施工图纸上所有土建工程、图纸会审纪要、补充协议、局部变更等。其中包括:

(1)基础地梁及以上工程。(地梁以下、承台基槽土方开挖、整平及回填夯实、室内土方回填夯实。地梁、承台的砼及垫层浇筑、钢筋制安、模板及制安等另计单价)。

(3)装饰工程。包括所有内墙面抹灰、梯间楼地面、外墙面除做保温的其他部位抹灰(阳台、腰线、女儿墙等),楼梯及公共部位脚线、地面砖、花岗石板梯步台阶散水、屋面瓦、屋面砖、楼地面砂浆、电梯石材门套等;楼梯间、电梯前室内墙涂料。

(6)劳务管理费;

2、不包括项目:天棚吊顶、门窗制安、外墙涂料、外墙保温、消防工程、阳台栏杆、室内给排水安装、外墙防水、外墙花岗石、强弱电防雷安装、屋面防水工程。

三、合同工期。

开工日期:_______年____月____日起。

竣工日期:_______年____月____日前。

四、质量标准。

按照现行国家颁布的施工规范验收标准及设计要求施工,保证工程质量符合国家验收合格标准。

五、合同单价。

1、包干部分:按合同第一、二条工程承包范围内的工程一次性综合清包包干单价为:___元/平方米,按规划测绘面积计算;增减的工程量按市场价进行结算。

2、如发生其他增加项目按以下单价计算:

3、现场所产生的计时工价:技工:元/工日,普技工:元/工日。

4、结算时综合结算包干单价不变,最终结算总价款按建设单位委托的产权部门确定的面积乘以包干单价结算。

六、合同价款与支付。

1、工程保证金的约定:为确保工程保质、保量的顺利完成任务,合同签订日内乙方需向甲方交纳保证金30万元(主体三层砼浇筑完毕三天内无息退20万元予乙方;主体完毕后,三天内无息退10元予乙方)。

2、主体完工后按实际进度的xx%支付劳务款予乙方帐户。

3、主体以后按月进度支付劳务款总额的xx%,分户验收预留xx%、最后留xx%、作为质保金,保修期为年,保修期其后无息退还予乙方。

4、若乙方向甲方领取包干价内材料,该材料费用在付款时扣除,罚款单在当月结账时扣除。

i、甲方在拔付进度款予乙方后,必须发放到工人手中。如乙方挪用甲方发放的劳务费,由此产生的经济及法律责任全由乙方负责。

七、甲乙双方一般权力和义务。

1、甲方的工作。

(1)甲方负责办理开工前的一切手续,促进:“三通一平”畅通;

(2)甲方派项目经理以及项目其他管理人员常驻现场,全面管理现场施工;

(3)保证工程用料及时供应(钢材、水泥、砂石、商品砼),施工用水、用电。

(4)负责技术交底和组织各分部分项和工序的验收;

(5)负责组织竣工验收和工程技术资料的整理;

(6)负责配合乙方施工测量、抄平、放线、;

(7)负责配合乙方现场保卫、安全监督工作;

(8)甲方负责一级配电箱的材料及安装,为乙方提供线路接口;

(9)甲方向乙方提供三套图纸(复印机图纸二分)。

(10)工人临时住房由乙方自行负责。

2、乙方工作。

(1)乙方需提供劳务承包资质(原件或复印件),便于协助甲方办理有关施工手续;

(2)签订合同7天内报甲方土建工程施工总进度计划表,每月25日前,报送下月进度计划表,每周进度计划表以及材料计划用表。

(3)工程移交甲方之前由乙方负责工程成品保护及维修,并承担其费用;

(5)乙方按甲方提供的设计图纸附若干套分交木工班组,钢筋班组,泥工班组,熟悉并在分项工程施工前3天对图纸存在的技术问题提交甲方技术负责人。

(7)乙方自带各工种工具、用具及劳保用品,具体包括:测量仪器、安全帽、安全带、钢卷尺、钢筋钩、铝合金尺条、木尺条、铁锹、灰桶、扳手、钢筋钳、凿钻砼用铁钻子、扫帚、浇灌砼用振动器和振动棒、砌墙、抹灰、吊运工具以及砼养护的增压泵、湿水的橡皮管等。

(8)乙方自行负责购买周转材料和辅材及施工机具低值易耗材料。模板木方、顶撑、竹跳板、铁丝、钉子、焊条、焊药、焊夹、焊线、密目网、兜网、油漆以及绑扎钢筋用的扎丝、塑料保护层垫块、对焊机、切割机、切断机、调直机、弯曲机、弯箍机、电焊机以及一级配电箱以外的照明灯、施工电线、抽水泵、塔吊、室外电梯、钢管、扣件、工字钢以及塔吊和室外电梯的电缆线等由乙方自行租赁或购买。

(10)搅拌机防护棚、钢筋棚、木工棚、水泥棚、场内安全通道双层防护的搭设与拆除。

(11)外脚手架、外架授料台以及塔吊和吊运工具、室外电梯标准节、装卸、搬运、安装与拆除。

(12)乙方严格按图纸及规范要求制作钢筋加工表,乙方按甲方审核后的钢筋加工表及技术交底卡下料。

(13)乙方无偿为外墙装饰与门窗、水电、消防安装及其他临时施工提供脚手架和垂直运输,外墙砖体砌筑完毕后如超过3个月,超期部分的外架租赁费用由甲方负责。

(14)施工工人临时住房由乙方自理。

八、其他工作补充内容。

1、现场技术负责人一名、施工员一名、安全员一名、看守工地人员一名、材料计划审核员一名、机电工一名、塔吊司机三名、塔吊信号工一名、室外电梯司机一名。乙方管理人员、特殊工种、塔吊司机各分项班组人员的工资由乙方自负。乙方所派的专业安全员对施工现场进行指导和督促,对施工现场存在的安全隐患跟踪检查及督促整改。

2、施工现场二级配电箱配置(包括所有的人工和材料)及搭设;

3、乙方自备胶轮车、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、室外电梯、塔吊、抽水泵、振动棒、振动器、砼布料机、砼养护及施工用胶水管、砌体用高压增压泵、砼地面打磨机等。

4、砌体材料与砼接触面的抗裂措施材料及人工;

5、测量工具、配合甲方基础放线。楼层测量抄平放线(楼层放线由甲方配合)。负责测量每层结构轴线、抄平、放线、水平标高的工作,配合甲方的检查复核。

6、基础在施工过程中,下雨或场内存在积水,乙方负责抽水工作。

7、材料进出场负责上下车、堆放及遮盖。施工进出口安全防护棚、场内安全通道防护棚、各单元门口通道安全防护棚的搭设与拆除。

8、现场道路平整、硬化车轮(路面)泥土的冲洗按实际工时计价。

9、楼梯、阳台栏杆预留钢筋以及外脚手架加固用的预埋连墙件钢管。

10、配合水电工程大于0、3m,预留洞及管线槽的留设(甲方指出位置)和洞口吊模、洞口浇筑抹灰,以及消防设备、门窗安装完后的洞眼、线槽的抹灰、未整体抹灰前的水电线槽抹灰。

11、材料钢材直径12以上,长度在80公分以上必须闪光对焊或按规范规定连接方式连接合理使用,柱子钢筋直径12以上,必须电渣压力焊或机械连接,不得搭接。

12、乙方必须接受符合法定程序的变更实施项目。增减该工程分项项目,甲方按市场单价乘以工程量扣除或增加该人工费用。

九、工期、工期延误及顺延。

1、工期:按双方约定工期,从基础验收起开始计算,计算,总工期为1天,在________年_____月____日前完成,拖延一天罚款___元。若甲方供料不及时工期顺延且承担乙方租赁费及误工费。

2、乙方按照本合同约定按期完成承包工程,否则每延期一天(20天以内)乙方支付甲违约金5000元/天。超过20后每延期一天乙方支付甲违约金10000元/天。

3、双方约定工期顺延的其他情况:由于甲方原因要求停工或是不能继续施工的,则由甲方承担造成的一切经济损失、工期顺延;由乙方原因造成的由乙方负责。

4、发生不可抗力的因素时,工期顺延。如因不可抗力导致本合同无法继续履行的,其损失由甲乙双方各自承担50%。

十、违约责任。

1、由乙方原因连续停工3天或累计停工20天(除不可抗力或甲方原因及国家政策外),甲方有权解除合同,仅对乙方已完工程50%计价支付价款,不对乙方作其他任何补偿。乙方必须在三日内无条件退场,每延迟一天乙方支付甲方违约金元/天,直至退场完毕。

2、按国家和地方验收标准一次性验收合格,乙方应保证外墙垂直度、平整度,因垂直度、平整度或其他施工内容等达不到规范要求的,无条件返工并承担由此造成的所有返工费用。若出现质量通病(砼出现蜂窝、狗洞、砼胀膜等现象),返工费及材料费由乙方负责,造成的工期损失不顺延,并每次按200-500元罚款。

3、施工质量达不到国家质量标准,除返工的人工材料外,承担由此造成的经济损失,情况严重者将终止合同,清理退场,且不支付乙方已完工程所发生的费用。如给工程或甲方造成经济损失,其损由乙方负责。

5、所有隐蔽工程及检验批的验收必须在乙方自检合格的基础上通知甲方现场管理人员,并与建设方工程师、监理工程师共同参加检查验收合格后方可进行下道工序施工,否则乙方进行整改外,若因此造成建设方的罚款或整改,乙方按建设方双倍罚金支付给甲方。

6、乙方进场后,要遵守甲方施工现场的各项规章制度。严禁乙方非工作人员及家属在建筑物施工范围内逗留,严禁在建筑物内和施工场地内有偷盗行为及大小便,若发现有以上现象出现,甲方立即对乙方有关人员清退出场并对乙方负责人处以500-1000元罚款,严重者送公安机关处理。

7、乙方在施工中不得随意浪费甲方的钢材、水泥及其他材料,若发现一次罚款500-1000元。若发现不按要求随意加工钢筋,甲方管理人员有权要求乙方作业人员改正,对随意下料后不能利用的材料损失由乙方负责赔偿。其损耗率不得超过1%,否则超出部分材料由乙方赔偿。

8、现浇砼墙、柱、梁、板与不同的结构砌筑,在抹灰前必须做到300mm宽镀锌网片或尼龙网布抗裂措施,若发现一次不执行,按200-500元罚款处理,并墙面所造成开裂现象造成的返费用同由乙方负责。

9、浇灌砼必须搭设授料台,对落地砼以及落地砌墙、抹灰砂浆应及时清理回收,做到工完场清,保证场地整洁。发现一次不清理回收利用罚款500元。

10、砼梁、板、柱、楼梯现浇完成终凝12小时后,派专人养护,14天保证砼湿润状态或用薄膜敷盖养护,若发现一次不执行罚款200-500元。砌筑及抹灰前需派专人对砌体材料湿水,若发现一次不执行操作程序,罚款100-200元。

11、乙方技术负责人要留守施工现场,组织作业班施工,协调各方关系,外出向甲方现场负责人请假,不得擅自离职,否则每发生一次处罚500元。

12、搅拌砼、砌筑砂浆严格按甲方管理人员提供的配合比进行配料,若发现不按配合比随机配料搅拌,经甲方管理人员发现后不听劝阻,一次处罚300元,三次以上不听劝者,甲方管理人员有权勒令该作业人员停止作业,乙方重新更换人员。

14、甲方安全监督人员若发现乙方:“三宝”“四口”“五临边”一次处没有按照安全规范执行或措施不落实到位,罚款50元。

15、甲乙双方应按合同约定履行义务,否则,违约方按劳务总款的10%支付违约金给守约方。除合同约定的除外。

十一、安全文明施工、工伤处理。

1、乙方进场后,与甲方签订安全施工合同,且对乙方作业人员进场且安全施工交底,乙方应严格按照国家安全法律法规及相关规定进行施工,严格执行安全操作规程,乙方在施工中必须满足相关部门的管理规定。在作业范围内所有往来人员、操作人员的安全事故以及乙方原因造成的第三方的一切安全或工伤事故,费用在10000元内由乙方自行负责,超出时,超出部分按乙方负责30%,甲方负责70%承担。

2、合同签订后,甲方购买保险4份,乙方购买保险1份(保额额度20+2),乙方严格按安全规范组织施工,接受甲方专职监督人员及其他安全人员的检查,坚决杜绝重伤、死亡事故的发生。

3、乙方在“三宝”“四口”“五临边”严格按照安全规范执行并落实到位。电梯、管道井预留洞口要求每层设置水平防护和封闭电梯口。“三宝”指安全帽,安全带,安全网;“四口”指楼梯口,电梯井口,预留洞口,通道口;“临边”通常指未安装栏杆或栏板的阳台周边,无外脚手架防护的楼面与屋面通道,分层施工的楼梯与楼梯段边,外脚手架通向建筑物的通道两侧,卸料平台外侧边,雨棚与挑檐边。

4、外脚手架搭设纵横间距按照甲方安全人员提出的要求搭设,剪刀撑必须剪满,剪刀撑钢管要刷红白相间的油漆,每2层建筑物周边外脚手架处设挡脚板和竹笆硬质防护板,水平兜网搭设,每1层建筑物周边外脚手架处设楼层醒目板线,刷黄黑相间的油漆,严格按照国家脚手架搭设规范和地方验收标准进行搭设。临街及两侧面必须用新的密目网挂设。

5、根据现场情况,在各通道口及醒目位置悬挂适合的安全指示标志。

6、乙方进场后负责场内、大门口、进出门通道前道路的卫生清扫,保持现场卫生清洁,配合政府部门、建设单位、甲方人员及有关单位的检查、整改。

十二、合同生效、份数及争议解决。

本合同一式四份,双方各持二份,双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。协商不成,到当地仲裁委员会仲裁。

甲方(章):

乙方(章):

日期:

内部承包协议书

甲方:

乙方:

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程具体情况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:

第一条、工程概况。

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程期限:

(1)计划开工日期________年____月____日,

(2)计划完工日期________年____月____日,总共____日历天。

2、质量等级:

3、合同价款:暂定总价:_____________________元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。

第二条、合同文件选用标准和选用法规。

1、适用标准:

2、适用法规:

第三条、甲方职责。

1、协助乙方的施工,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;

5、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;

6、工程竣工时,及时组织人员验收;

7、按时支付工程款,不得无故拖欠工程款。

第四条、乙方职责。

1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款;

3、负责劳动组织安排,合理组合,提高工效;

4、负责日常安全防范措施的落实,严格按安全操作规程组织施工,并配合专职安全员,接受甲方及上级安全管理部门的管理,杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。

5、确保工程质量,按照规范要求,确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求,发生质量事故及拖延工期,建设单位及公司的处罚均由乙方负责。

6、坚持文明施工,保持施工现场文明整洁。

7、做好工程的回访保修工作,因乙方质量原因,乙方必须在规定时间内做好维修工作,如乙方延误维修时间,甲方有权另行安排,费用由乙方承担。

第五条、付款方式。

1、本工程预算款为:________________________;扣回工程预付款的方式为:___________________。

2、工程款按_________方式支付,具体为:

(1)本工程无预付款;

(3)总工程款的_____%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

第六条、安全管理。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

第七条、质量保修风险提示:保修责任的起算。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;

6、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。

7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。

第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

第九条、合同解除。

1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:

(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_______次的;

(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;

(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。

2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。

第十一条、解决争议的方法。

1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。

2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。

第十二条、本协议壹式______份,双方各执______份,自签字之日起生效。

第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方(签章):

________年____月____日。

乙方(签章):

________年____月____日。

内部承包协议书

立合同单位:

发包方:中铁三局集团第五工程有限公司(以下简称甲方)。

承包方:中铁三局集团第五工程有限公司随岳中项目经理部(以下简称乙方)湖北省随岳高速公路湖北省中段一期土建工程施工第九合同段,甲方业已中标施工,经公司研究决定:王先章同志任该工程项目经理,全权代表公司履行合同及工程的全过程管理。公司与项目经理部实行以项目经理为代表的集体承包制。依据《中华人民共和国经济合同法》和公司内部承包管理办法有关规定,经甲乙双方协商签定本合同,以资共同遵守。

一、工程承包范围:k124+200~k137+400段内路基、桥梁、涵洞工程。

二、承包工程工期:

合同工期20xx年07月至20xx年12月。

若业主对合同工期调整时,乙方相应调整工期,但必须满足业主的各节点工期要求。

三、承包方式:

3.1工程项目管理实行以项目经理为主责人的集体承包,承包集体由项目经理、书记、副经理、总工程师组成。具体方式为总体目标承包,项目年薪制。

3.2承包集体责任及利益分配系数:项目经理1.0,书记0.9,项目副经理、总工程师:0.8。其他管理人员由项目经理在选聘中明确岗位责任及奖罚,并签定聘用协议。

3.3对项目班子进行考核兑现。兑现结合项目规模大小及产值利润率和内部完成比例。

3.4兑现工期按项目上报工程管理部开工报告时起到项目主体工程全部完成,附属工程完成80%为止。

四、承包目标:

4.1乙方承包价:

甲方的中标价为:万元,外部预算暂定为 万元。

按公司的《工程项目责任预算管理办法》计算乙方的承包价,乙方的总承包价暂定为 万元。

甲乙双方承包价差暂定为:万元,甲方最终考核乙方承包价差的上缴目标比例为外部预算的%。

国家政策性定额调整、材料价格调整如浮动较大,则根据实际调整承包价。

变更设计、调概索赔引起总价变化,则承包价按比例调整。

由于二次经营产生的纯效益,在项目盈余的情况下,公司决定将所得利润50%(含经营成本)分配给承包方,50%作为目标增值上交公司。

4.2上缴资金目标:

上缴款兑现率100%,代扣代缴款100%。

4.3安全目标。

符合公司的职业健康安全工作目标。

4.4质量目标:

4.4.1质量无隐患交付达到业主的质量要求。

4.4.2创优目标满足业主的要求。

4.5环境目标:

符合公司的环境工作目标及业主、当地政府的有关要求。

4.6企业管理目标:

4.6.1各项规章制度执行情况;

4.6.2人才队伍培养情况;

4.6.3机械设备使用情况;

4.7区域经营目标:如经营中标新项目,经营费由甲方承担,甲方优先考虑乙方集体承包该项目,同时甲方给予乙方一定的经费奖励。

4.8信誉目标:

五、乙方上缴甲方的费用构成。

5.1甲乙双方暂定承包价差共计万元(含单位应上缴的失业保险金,不包括个人医疗和失业保险,其已含在个人收入中)。

5.2机械设备租费共计万元(由机物部核定)。

5.3公司物资周转料租费:共计万元(由机物部核定)。

5.4公司机械设备和物资周转料评估修理费保证金,共计万元(由机物部核定)。

5.5其他基本折旧费或租赁费:共计万元(按规定计提后列入成本费用)。

5.6外部劳务队伍会员费、培训费等共计万元。

5.7外部劳务队伍上缴的物资管理费要在财务帐中列明。

六、乙方应上缴甲方的款项。

6.1根据业主计量结果按上缴比例以现款按月向公司上缴内部预算中规定的应上缴款项。

6.2公司机械设备租赁费和物资周转料租赁费(包括使用保证金)。

6.3工资附加费。

6.4资金占用费。

6.5其他款项(内部贷款、单位之间的拆借款等)。

6.6代扣代缴的职工个人养老保险金(不包括单位应承担的部分)和失业保险金(不包括单位应承担的部分)。

6.7风险抵押金:风险抵押实行全体承包者按责任比例上交,以此做为利益收入的依据。风险抵押金总额万元,其中项目经理 万元,书记 万元,副经理 万元,总工程师万元。项目经理部在合同签订前将承包人应缴风险抵押金总额缴公司财务部,缴款凭证报公司劳动人事部备案。

6.8劳务队伍上缴会员费、培训费等共计万元。

6.9劳务队伍上缴的物资管理费要在财务帐中列明。

七、甲方对乙方的奖惩兑现情况:

根据乙方完成上述各项指标的情况,甲方按照公司内部承包管理办法的相关规定对乙方考核,工程竣工后,根据乙方上缴的资金、利润、财务费用、物资设备租费、工程优良率、安全质量环保、经营、信誉、工期及生产计划完成等情况,对项目管理进行全面终结性考核,并对乙方实行奖罚。

7.1乙方的个人收入:实行项目承包年薪制,按核准的项目年薪工资标准及兑现工期,确定项目经理的收入。其他班子成员按项目经理的薪金为基数,按利益分配系数给予核定。

7.2如乙方因进度、安全、质量、现场管理、文明施工等原因受到业主的书面批评通知到集团公司、公司,则每次对项目经理罚款5000元,对书记罚款4500元、对副经理、总工程师罚款4000元,对主管现场实施的直接责任者和相关人员由乙方处罚并报公司备案。

7.3竣工兑现:经甲方审核,

7.3.1若乙方完成甲方考核指标,债权债务清理完毕,则。

(1)施工过程中按公司内部承包管理办法支借临时工资,列入管理成本。

(2)返还缴纳的风险抵押金全额。

(3)承包报酬按核准的年薪工资标准及兑现工期核发。

7.3.2若乙方不能完成甲方考核指标,则。

(1)工资收入按考核期应发预支临时工资核发,列入管理成本。

(2)扣除风险抵押金。

(3)没有特殊原因而不能完成上述指标,项目主要领导公司今后将不再任用要职。

7.3.3无论各项指标完成情况如何,都必须严格遵守财经纪律,有违法、乱纪、违规、失职、渎职、决策失误等,给甲方造成重大损失的,甲方将根据公司监发(20xx)20号文件精神处理主要负责人,情节特别严重的,甲方将追究主要责任人法律责任。

7.4优质工程奖。

7.4.1工程项目获国优工程奖,公司一次奖励项目经理10万元。

7.4.2工程项目获省部级优质工程,公司一次奖励项目经理5万元。

7.4.3工程项目获地方级优质工程,公司一次奖励项目经理1万元。

7.4.4其他班子成员以项目经理奖金额为基数,按照利益分配系数给予核定。

7.5其他有关奖罚规定。

(1)因安全、质量事故发生的费用不得列入成本,并对承包集体进行处罚。

b、项目经理部书记、副经理、总工程师的罚款金额以项目经理罚款金额为基数乘以其利益分配系数之积予以核定。

c、其他直接责任者和相关责任者由项目经理负责处罚,并将处罚结果报公司备案。

(2)若发生以下情况之一的,风险抵押金不予返还,年薪工资不予兑现,项目经理和直接责任者予以免职。

a、工期进度严重滞后或工程质量存在严重问题,被业主勒令清场或更换项目经理的;被业主三次通报集团公司或公司的。

b、连续二个季度亏损,数额巨大的;

c、项目自开始一年内累积亏损,数额较大的;

d、发现承包方财务决算不真实,弄虚作假,虚盈实亏的;

e、项目工程已完成二分之一以上,累计亏损数额较大的;

f、因发生重大安全质量事故等,导致甲方该项企业资质降级、吊销或失去区域市场的;

(3)考核方法。

a、加强对工程项目的过程考核、控制。公司组成以工程管理部、机械物资部、成本审计部、财务会计部等部门参加的考核组,每季度对各工程项目的责任成本、内部预算、工期、质量、安全等情况进行考核,对发现的问题及时处理解决,确保工程项目各项目标的最终实现。

b、项目经理部更换项目经理的,公司要对原项目经理进行任期审计和评估考核。

7.6一切债权、债务由乙方负责清理。

八、构成本合同的相关文件。

下列文件构成本合同的组成部分,双方应遵守执行,除公司下发文件外,其它文件由乙方自备。

8.1国家、省市、地方政府颁布的有关法律、法规、条文、条例。

8.2建设单位与集团公司或公司签定的合同。

8.3集团公司指挥部的有关要求、规定。

8.4建设单位的有关文件。

8.5公司的有关文件。

8.6行业设计、施工、质量、验收规范、标准、监理细则。

九、甲方的权利与义务。

9.1负责将投标调查和合同谈判情况向乙方交底。负责组织、参与项目的施工调查。审定项目实施规划。

9.2按工程需要和乙方要求,结合公司实际,为乙方提供必要的技术人员、管理人员、劳力、机械设备、周转材料等资源。

9.3向乙方提供必要的资料和公司有关文件。

9.4负责编制内部预算。

9.5按三标一体的贯标管理程序对乙方的各项管理进行指导、监督和检查。

9.6甲方有权对乙方的资金使用、成本核算及相关的财务帐项进行检查、监督、指导。

9.7按月、季度、年度及工程竣工后对乙方实施全面监察、审计、考核。

9.8组织实施重大科技项目,解决施工中的重大疑难问题。

9.9协助乙方协调同业主、集团公司及集团公司指挥部之间的关系,解决乙方存在的实际问题。

9.10根据承包目标完成情况,对乙方承包集体进行奖惩。

十、乙方的权利与义务。

10.1项目经理的职责。

10.1.1项目经理部的性质是以工程项目为对象的经济承包组织,项目经理对该项目的生产经营管理工作实行统一领导,全权负责,依法代表公司履行工程承包合同规定的全部职责和要求。

10.1.2项目经理是目标成本的责任人、管理者、决策者。项目经理应对所承包的工程项目的工期、安全、质量、文明施工、调概、验工计价、债权债务的清理、责任成本控制及最终结果负经济和行政责任。

10.1.3按照公司下达的项目内部预算,编制本项目的责任目标,搞好经济核算,落实成本管理责任制,严格控制成本,保证效益目标的实现。

10.1.4负责组织项目的验工、结算、调概、索赔、变更等一切对外的经济事务,并制定有效措施,落实在此项工作中的责任和奖惩办法。

10.2乙方必须依法纳税,否则由此而造成的损失从承包人效益分成及风险抵押金中扣除。

10.3当工程确需分包时,项目经理部要根据公司制定的《工程项目过程控制规则》的有关规定要求办理劳务队伍的准入、使用、管理,进行验工、结算、资金流向、流量控制,负责扣缴按公司《工程项目过程控制规则》规定的劳务队伍会员费、培训费、技术服务费、物资管理费等,并按规定将劳务队伍资料及合同及时上报甲方备案。未经甲方同意,乙方不得将本工程以任何形式转包、分包。

10.4乙方应全面综合考核工程情况,并在开工期间对该工程作全面系统的项目策划,编制项目的实施性施工组织安排。

10.5乙方施工现场必须满足安全文明施工和环保的要求,要注重扩大企业的对外宣传。

10.6乙方每月要以现款形式上缴甲方机械设备和物资周转料租费(包括使用保证金),否则乙方必须承担甲方按规定计取的利息。

发包方: 承包方:

法定代表人:(签字或盖章) 签字:

施工承包协议书

发包方(甲方):承包方(乙方):(责任人)。

为加强“装修改造”工程的项目管理,甲方成________公司“装修改造”工程项目经理部。出任目部经理。项目部实行承包经营,作为工程承包人,负责该工程施工生产,确保按期、保质、安全完成施工任务,全面履行甲方与业方就“装修改造”工程签定的《建设工程施工合同》及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同,以明确双方责任、义务、权利。

第一条承包工程概况。

工程名称:装修改造。

工程地点:

工程内容:装修改造。

工程工期:日历________天。

承包范围:装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。

开工日期:拟定年________月________日

竣工日期:拟定年________月________日

文明施工标准:工地现场达到省市建设有关部门及我司有关规定的达标工地要求。

第二条承包方式:包工包料、独立核算、自负盈亏。

第三条承包期限:从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。

第四条营业税、管理费等税费:

1、取费标准。

(1)、甲方除消防工程部分造价后,按工程总造价的2%净收乙方管理费(含劳保)。

(2)、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加等税费,均由甲方向业主代收代付;企业所得税、基本养老保险费、个人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外伤害保险税、交易费均由乙方承担;乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方承担;税费遇政策性调整,按实缴纳。

2、甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》及施工合同补充协议等所有合同文件中涉及“质量、安全、工期”等所有条款的奖惩权责任全由乙方享有、承担。

第五条财务管理:

1、本合同约定该项工程所有工程款全部汇入甲方指定的银行帐户,甲方财务人员负责监督,乙方随时接受甲方的财务检查;购买材料的结算审批按甲方规定办理。

2、乙方每次请款时应提供相关有效凭证,10天内或月底应提供正式发票,若发现伪发票由乙方承担责任及查补税等经济处罚,造成甲方损失的,甲方直接从工程款中扣除相应部分的款项。

3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费用或提供实物材料,否则甲方除加倍收取乙方管理费外,并作为乙方构成重大违约论处,造成甲方的所有损失均由乙方承担。

4、本工程施工过程中所需财产物,只限于本工程专用,乙方不得挪作他用。

第六条工程管理:

1、项目施工过程中,乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量管理体系及工程管理规定实施运行。

2、项目若存在分包,乙方应选择有资质的企业做为分包单位,且手续齐全,并接受甲方的考核。

3、乙方应按《公司农民工工资支付管理暂行办法》及时按月足额发放民工工资。若因乙方原因发生劳资纠纷,乙方应承担政府劳动及相关部门对甲方处以的所有经济处罚,同时视劳资纠纷造成的影响情况接受甲方处以的不低于10000元/人次的罚款。

4、项目开工之前,乙方应按《企业内部项目开工管理的若干规定》组织实施,并在《开工报告》签署之前向甲方交纳5000元的竣工资料归档押金,待竣工资料归档齐全后不计息归还。

5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将所有设备、机器运到场,若因乙方原因导致甲方损失,甲方有权对乙方进行罚款,直接从工程款中扣除。

6、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同,并报项目经理部备案。

第七条双方责任:

甲方。

1、甲方对建设单位负责,乙方配备的技术人员需持证上岗,并报甲方审批备案;若乙方人员有调整,均须报甲方备案。

2、甲方对工程施工技术、安全、质量、进雅、文明施工等方面统一指挥、调度、检查、指导和监督。如乙方若达不到要标,甲方有权强制执行,产生费用乙方负责。

3、组织施工图纸自审工作,参加建设单位主持的图纸会审。

4、甲方负责审核工程预、结算,批准施工组织设计。

5、若乙方管理不善或丧失施工能力,甲方有权停止乙方施工活动,办理中间结算。

6、若上述原因造成甲方违约并受到建设方处罚的,除乙方承担该罚款外,甲方有权另行对乙方处以相应罚款。

乙方。

1、乙方对甲方全面负责,履行甲方与建设单位签订的所有合同条款,在工期、质量、安全等方面不损害甲方的信誉,未经甲方许可,乙方不得擅自停工、窝工。

2、乙方必须配备具有相应技术资质的项目管理班子,负责对所承担工程内容及所属人员的生产管理、劳力调配、技术、质量、安全、及生活安排等事项的.具体管理工作。

3、服从甲方领导,接受甲方,建设单位及政府有关部门及人员的监督,严格按照国家规范、规程执行。积极配合甲方职能部门的工作,做好计划生育工作,违者要追究责任,并按国家的有关规定处罚。

4、负责编制所承包范围内的施工预算,配合甲方组织的施工组织设计或施工方案的编制;按时提供月、季施工进度计划和月统计报表;参加甲方或建设单位主持的图纸会审;保证竣工档案资料的完整。

5、做好施工现场的产品保护和安全保卫工作,工程施工中使用的模板、支撑、井架、安全防护、施工用电等均应严格按规范的标准及甲方与建设方所订立合同条款的约定执行,保证现场文明施工。

6、保证工程工期、确保工程质量及安全生产。

7、严禁使用不符合工程设计与质量要求的材料、设备及假冒伪劣安全防护品。

第八条人事管理:

为加强对工程质量、安全和财务的有效监控,项目部对工程项目进行统一管理,项目部甲方管理人员每月补贴经费及办公用品相关费用由乙方负责承担。同时乙方应根据所承包工程的实际需要相应配备足够的施工员、质检员、专职安全员、预算员等工程技术人员并自行承担费用,乙方配备的技术人员需持证上岗,并报甲方审批备案。

第九条质量技术管理:

乙方对工程项目的质量负全责。乙方应严格按照施工规范,操作规程进行施工,对现场的建筑材料、构配件和设备严格把关,并提供材料合格证或检验报告等资料,严格监控施工质量,确保工程质量达到甲方与业主就本工程签订的《建设工程施工合同》要求的等级,否则因质量原因造成的经济损失和赔偿由乙方承担。施工质量管理应执行甲方内部有关管理规定。

第十条安全、文明管理:

乙方对工程安全及文明施工、计划生育、劳动务工手续、环保手续等负全责。乙方应切实落实施工现场的安全管理措施,加强“三级教育”,发放足量安防设施用品,严格按安全规程操作,杜绝事故的发生,确保安全生产。因施工安全、计划生育、暂住证、劳动务工手续、环保手续(属乙方造成)等原因所造成的经济损失、处罚和赔偿均由乙方负责并承担责任。施工安全奖罚执行甲方内部有前管理规定。

乙方应严格执行公司《安全管理规定》,若发生四级以上(含四级)重大安全事故,乙方除按规定赔偿经济损失及罚款外,给甲方造成重大信誉影响,乙方应赔偿甲方信誉损失费不少于人民币壹拾伍万元。

第十一条为加强对工程质量、安全及文明施工的管理,乙方按甲方管理规定预留工程造价2%的质量、安全保证金,保证金用于甲方对该工程质量、安全及文明施工的监督、整改等相关费用的支出,余额待工程竣工验收后退还给乙方。甲方有权对乙方在施工过程中的质量、安全及文明施工进行检查、监督、管理,并对出现的有关质量、安全及文明施工隐患提出整改令并限期整改,乙方必须无条件执行。若乙方拒不整改,甲方有权采取必要措施(招指派人员强制执行等),由此所发生的一切费用支出由乙方负担,甲方在乙方承留的质量、安全保证金或工程款中扣除。

甲方:

乙方:

日期:

施工承包协议书

甲方:*********有限公司 (以下简称甲方)

乙方:****** (以下简称乙方)

在平等自愿、互惠互利的基础上,经甲乙双方友好协商,甲方将投资开发的*****农贸市场承包给乙方经营,为明确双方的责职、权利和义务,特订立如下协议,以资共同遵守。

一、市场座落及面积:*****农贸市场位于**市**街道**路南侧、**路东侧,建筑面积约****平方米。

二、承包经营方式:采取收入分账、费用包干的承包原则,在承包期内由乙方自主经营、自主用工。

三、承包期限:承包期限暂定为*年,从***年1月1日起至***年12月31日止。

四、由甲方负责办妥市场开业所需要的各类证照,在本协议签订之日将证照交给乙方,在承包期内由乙方负责保管,证照的年检工作及相关费用由乙方负责,甲方提供必要的协助。乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。

五、由乙方负责市场摊位招投标工作,甲方做好配合工作。在承包期内,市场摊位每年投标一次,所收取的摊位费乙方必须全部上缴甲方,按承包原则再行分配。

六、市场经营所需要的各类费用(包括用工工资),经双方商定一次性核定为每年人民币****元整(****元),乙方按月向甲方领取,超支不补。

七、乙方将每年收取的`摊位费上缴甲方后,按以下方式进行分配:全部收入扣除市场经营费用后的净额,甲方留*%,*%部分由甲方分两次支付给乙方。

八、市场内的水、电及其它各类设施由甲方负责安装,乙方应妥善使用,适时维修和保养,保证设施的完好性,在使用过程中所发生的水电费及其他有关部门收取的费用均由乙方支付。

九、在承包经营期间,乙方应严格遵守国家的法律、法规,合法经营,文明经商。

十、在承包期内,乙方不得将市场转包给第三方,不得以市场名义对外从事与经营范围无关的经营活动,不得作出任何有损甲方利益的行为。

十一、承包期满后,乙方应将市场各类设施、设备完整地移交给甲方。乙方如有意继续承包,应在到期前三个月与甲方商谈第二轮承包事宜。在同等条件下,乙方将有优先承包权。

十二、违约责任:双方应当全面履行本协议书约定,任何一方违约的,守约方有权提前终止本协议书的履行。并由违约方赔偿违约损失。

十三、本合同未尽事宜经双方协商可以做出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式二份,甲,乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):

乙方(签章)

年 月 日

年 月 日

施工承包协议书

甲方:

乙方:

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款:

第一条 总则

1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。

1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条 工程项目的安排及费用

2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2.2甲乙双方共同管理工程项目,协调与业主及相关部门的关系。

2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。

第三条 甲方职责

3.1项目实施由甲方负责,工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

3.2负责项目的前期,中期,后期等相关工作。

3.3负责所实施的项目保质保量,达到与业主方所签订合同的相关实施标准。

1

第四条 乙方职责

4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。

4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。

第五条 其他

5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

5.2本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方:

年 月 日

乙方:年 月日

施工承包协议书

发包方:(下称甲方)

承包方:

甲方将南国大厦工程中的后浇带砼凿毛以清包工的方式给乙方承包施工,为确保工程顺利进行,明确责任,经双方协商如下:

保证所有的后浇带截面砼凿毛。

甲方对乙方承包的工程安全交底,提出明确的安全措施,乙方必须认真贯彻有关安全施工的制度,工人进场必须接受安全三级教育后方可上岗作业,随时服从现场安全员、施工员及有关工程管理人员的指挥,认真遵照国家有关安全生产、文明施工条例、法规法令及本公司有关条例进行操作,施工中乙方如违反规定及违章操作而发生的事故,其一切后果均由乙方自行负责。

严格按甲方的进度计划任务,不得延期。

1、南国大厦地下室及设备层后浇带砼凿毛(包括地下室底板后浇带)及清理工作。

2、单价:楼板面按后浇带长度计,每米捌元(梁头已包括在内不另计算)。

工程完工后10天内一次性付给。

甲方:浙江八达建设集团有限公司

乙方:

南国大厦项目部

签约人:签约人:

20xx年x月xx日

内部承包协议书

双方就乙方经营承包曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:

1、任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、法律法规的前提下,甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金,以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售,该项目以公司名义开发建设和销售,公司不需出任何资金,也不参与项目运作,项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有,由乙方自主经营,自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目,依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任,负责处理施工、人事安排,验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用(包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费,现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用)。甲方不承担该项目的任何法律责任及债权债务。

2、该项目建筑面积约2500平方米,总资产约400万元,由乙方向甲方按实际项目总资产的1.5%交纳项目管理费,在签定本合同时支付贰千元,在工程开工时支付壹万元,其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目.办理各项手续的资质、证照和银行帐号,进行双方协调和质量监督及合同管理。

3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档,并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好,并由公司查验合格,最后资料交由公司统一保管。

4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜,由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系,不得给甲方造成麻烦,如出现麻烦由乙方自己处理,费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他人员配合,乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式,乙方要负责到底,所有总是有乙方去解决,与甲方无关,若造成甲方损失由乙方负责承担。

5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责,不得牵连甲方,甲方亦不承担任何责任。

乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用,并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场,作出维修安排。

6、本合同壹式二份,甲乙双主各持壹份。,具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效,至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。

甲方:乙方:

合同订立日期:二o**年六月十三日

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):项目部。

第一条定义。

1.1发包方:本合同所称发包方或甲方是具有相应建筑资质,行使发包权。

1.2承包方:本合同所称承包方或乙方是具有项目经理或建造师资格或具有较强经济实力和运作能力,能组建相对应工程项目规模管理能力和资质的自然人。并由甲方聘用的本合同所称工程项目的负责人。须有承包方和发包方依法签订的劳动合同、明确劳资关系。

1.3内部承包:除非本合同另有说明,本合同所称承包是指甲方与乙方基于企业内部隶属关系,为了提高经济效益,落实项目承包人(项目经理)经济责任制,明确权利义务,依据国家相关法律法规和甲方有关管理制度建立的内部合同关系,也是甲方将其承揽的专项工程分派给下属项目经理部的内部经营管理行为。

施工承包协议书

甲方:。

乙方:。

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款:

1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。

1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2.2甲乙双方共同管理工程项目,协调与业主及相关部门的关系。

2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。

3.1项目实施由甲方负责,工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

3.2负责项目的前期,中期,后期等相关工作。

3.3负责所实施的项目保质保量,达到与业主方所签订合同的相关实施标准。

4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。

4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。

5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

5.2本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方:

________年________月________日。

乙方:

________年________月________日。

相关范文推荐

猜您喜欢