2023年监理工程师合同考试答案 监理工程师考试合同管理单选题练习(汇总7篇)

第 1 题

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案：c

第 2 题

依据fidic《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明(  )。

a.工程照管责任移交

b.承包合同的全部义务已完成

c.缺陷通知期开始

d.可以办理竣工结算

正确答案：a

第 3 题

某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同(  )。

a.未成立

b.补签后成立

c.成立

d.备案登记后成立

正确答案：c

第 4 题

某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由(  )。

a.发包人负责，并承担检验费用

b.发包人负责，检验费用由承包人承担

c.承包人负责，并承担检验费用

d.承包人负责，检验费用由发包人承担

正确答案：d

第 5 题

工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是(  )。

a.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

b.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

c.批准承包人缩短合同工期

d.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案：c

第 6 题

某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为(  )。

a.4850万元和5000万元

b.4850万元和4850万元

c.5150万元和5000万元

d.5150万元和4850万元

正确答案：a

第 7 题

在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，(  )。

a.中标人不承担合同责任

b.招标人应退还其投标保证金

c.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

正确答案：d

第 8 题

(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由(  )承担。

a.公路管理部门

b.承包人

c.发包人

d.承包人与发包人共同

正确答案：c

第 9 题

施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的`损失，由(  )。

a.发包人承担，批准顺延工期

b.发包人承担，不批准顺延工期

c.承包人承担，可以顺延工期

d.承包人承担，工期不可顺延

正确答案：a

第 10 题

某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由(  )。

a.承包人承担相关费用，工期不予顺延

b.承包人承担相关费用，工期相应顺延

c.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

d.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

正确答案：a

第 11 题

勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于(  )状态。

a.成立但不生效

b.既不成立也不生效

c.承诺生效但合同不成立

d.生效但不成立

正确答案：a

第 12 题

委托监理合同的标的是(  )。

a.服务

b.工程

c.管理

d.项目目标

正确答案：a

第 13 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，(  )后推迟开工日期。

a.需承包人书面通知工程师

b.应经建设行政主管部门批准

c.应经工程师批准

d.需承包人书面通知发包人

正确答案：c

第 14 题

建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是(  )。

a.科学检测

b.抽查

c.旁站验收

d.隐检

正确答案：b

第 15 题

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由(  )承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a

第 16 题

设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是(  )。

a.投标单位的企业规模大小

b.投标方案的投入、产出比高低

c.完成初步设计时间的早晚

d.投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案：a

第 17 题

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿，延误的工期顺延

b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

c.自己承担，延误的工期顺延

d.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案：a

第 18 题

工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为(  )日。

a.承包人第一次提交竣工验收报告

b.承包人修改后再次提请竣工验收

c.最终验收合格

d.办理竣工验收手续

正确答案：b

第 19 题

指定分包商是(  )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。

a.由建设单位选定，与总包商签订合同

b.由总包商选定，与建设单位签订合同

c.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

d.由建设单位选定，与工程师签订合同

正确答案：a

第 20 题

(2008年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款(  )。

a.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

b.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

c.经乙签字的全部有效

d.需委托造价管理部门确定

正确答案：b

1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。

a.书面形式 b.澄清问题会

c.口头形式 d.询问

2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。

a.立项批准 b.资金到位

c.报建批准 d.成立法人

3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。

a.以评标价最低的标书为最优

b.以投标报价最低的标书为最优

c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

d.中标后按评标价格签订合同价

4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元损失

c.甲方赔偿乙方2万元损失

d.甲方赔偿乙方4万元损失

5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。

a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权

b.土地所有权

c.抵押人所有的机器、交通工具

d.抵押人的房屋及地上定着物

6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。

a.债权人与债务人

b.代理人与被代理人

c.法人与自然人

d.权利与义务

8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被查封的财产

d.抵押人所有的支票

10.合同法律关系的客体不包括(b)

a.物

b.法人

c.行为

d.智力成果

多选题是监理工程师考试中的一个重要题型，为了帮助大家更好地攻克多选题，百分网小编为大家准备了一份2017年监理工程师《合同管理》部分的多选练习题，文末有答案，希望能对大家有帮助，更多内容欢迎关注应届毕业生网!

1、法律关系的三个要素是()

a、目的

b、主体

c、客体

d、内容

2、下列合同属于从合同()

a、分包合同

b、监理合同

c、借款合同

d、担保合同

3、合法代理的条件()

a、事先取得委托书

b、经过公证或鉴证

c、以委托人的名义

d、在委托范围内

4、当事人订立合同的程序是()的阶段

a、要约引诱

b、要约邀请

c、要约

d、承诺

5、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

a、自然人

b、法人

c、其他组织

d、国家机关

6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时()

a、应按通常的理解予以解释

b、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释

c、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释

d、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

7、按照《合同法》的规定，下列()等内容属于各类合同一般应包括的条款

a、数量和质量的约定

b、合同担保方式

c、合同价款和支付方法

d、解决合同争议的方法

8、无效合同的确认权属于()

a、合同当事人双方的上级

b、监理工程师

c、仲裁机构

d、人民法院

9、建设工程合同是一种()

a、双务合同

b、有偿合同

c、诺成合同

d、要物合同

10、合同当事人订立仲裁协议的作用是()

a、市场竞争的需要

b、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

c、排除了法院对纠纷的管辖

d、合同当事人均受仲裁协议的约束

11、担保法规定的担保方式有()

a、保证

b、定金

c、抵押

d、留置权

12、公路工程施工合同解除的条件有()

a、合同当事人协商一致

b、承包人将其工程全部转包

c、因不可抗力因素致使合同无法履行

d、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

13、证明合同的真实性、合法性的机关是()

a、人民法院

b、仲裁机构

c、公证机关

d、工商行政管理部门

14、合同纠纷的处理原则是()

a、诚实信用

b、协商为主

c、公正、公平

d、调解优先

15、合同的有效实质要件()

a、主体合格

b、合同当事人意思表示真实

c、合同内容不违反法律和社会公共利益

d、合同标的确定和可能

16、公路工程施工合同文件主要包括()

a、合同意向书

b、合同协议书与中标通知书

c、合同条件与工程量清单

d、技术规范与图纸

a、部分非主体工作

b、全部非主体工作

c、部分非关键性工作

d、全部非关键性工作

18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为()

a、委托招标

b、议标

c、公开招标

d、邀请招标

19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()

a、未按期送达的资格预审申请文件

b、未经法定代表人或其授权的代理人签字

c、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

d、内容虚假的资格预审申请文件

1.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括( )。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应( )。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中，属于主合同的`是( )。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下( )内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容( )。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理重点考试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。

a.注册资金到位

b.公司成立

c.工商行政管理机关核准登记

d.建设行政主管部门颁发资质证书

2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理 b.法定代理 c.指定代理 d.转代理

3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置 b.保证 c.定金 d.质押

4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。

a.全部消灭

b.还有100 万元

c.还有150 万元

d.还有180 万元

5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。

a.招标公告

b.资格预审合格通知书

c.投标书

d.中标通知书

6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。

a.订立合同时订立地

b.履行合同时订立地

c.订立合同时履行地

d.履行合同时履行地

7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

a.自行

b.请求主管部门

c.请求人民法院

d.请求工商行政管理部门

9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。

a.无效合同从订立时起就没有法律效力

b.建设主管部门有权确认合同无效

c.一方当事人无权确认合同无效

d.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的'通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。

a.要约到达受要约入之前

b.受要约人发出承诺通知之前

c.承诺通知到达要约人之前

d.受要约人发出承诺通知之后

11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

a.要约生效

b.承诺生效

c.附生效条件的合同条件具备

d.附生效期限的合同期限届至

12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。

a.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

d.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。

a.必须征得对方同意

b.无须征得对方同意，但应提供担保

c.无须征得对方同意，但要通知对方

d.无须征得对方同意，也无须通知对方

14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。

a.质量 b.工期 c.解决争议 d.结算

15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

a.发布招标公告、开标、审查投标人资格

b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。

a.由招标人组织，费用也由招标入承担

b.由招标人组织，费用由投标人承担

c.由投标人组织，费用也由投标人承担

d.由投标人组织，费用由招标人承担

18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。

a.投标人 b.招标人

c.招标代理机构人员

d.招标单位的纪检部门人员

19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。

a.通知中标结果并退还投标保证金

b.通知中标结果，但不退还投标保证金

c.不通知中标结果，也不退还投标保证金

d.不通知中标结果，但退还投标保证金

20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

a.甲 b.乙 c.丙 d.丁

cabdc cacbb bdcdb bbaac

施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。那么，下面是小编为大家整理的监理员考试《合同管理》练习题，欢迎大家阅读浏览。

1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。c

a.通知业主后即可调换 b.无需通知业主可自行调换

c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换

2.合同法对合同纠纷解决的规定是( )。b

a.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

b.调解、仲裁、诉讼可以任选

c.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

d.只能通过仲裁解决

3.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。d

a.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

b.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

4.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。b

a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格

c.初设概算价格 d.预计的可能最低投标价格

5.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。a

a.业主 b.总监理工程师

c.监理机构有关人员 d.承包商

a.提交仲裁机构仲裁

b.中止履行合同

c.再由工程师调解

d.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

a.建设项目所依据的国家计划被取消

b.战争

c. 动乱

d.协议条款内约定等级以上的地震

8.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师( )。a

a.不承担责任 b.承担连带责任

c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量监理酬金

a.业主 b.工程师 c.承包商 d.设计人

a.招标文件中的规定 b.招标单位在会议上的口头解答

c.发给投标单位的会议记录 d.现场考察时招标单位的口头解释

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理备考题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.设备验收阶段的监理工作不包括的是( )。

a.启动试车

b.生产验收

c.性能验收

d.最终验收

2.制造质量责任不包括( )。

b.监造代表发现重大问题要求停工检验时，供货方应当遵照执行

3.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则，也是工程师进行合同管理的依据。

a.合同专用条件

b.合同通用条款

c.规范

d.合同协议书

4.合同协议书，是业主发出中标函的( )内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。

a.18天

b.28天

c.38天

d.48天

5.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。

a.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

b.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料

c.调解合同争议并作出决定

6.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。

a.合同专用条件

b.合同协议书

c.业主的要求

d.合同技术条款

7.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。

a.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料

b.对工程或其任何部分的预期目的说明

c.竣工工程的试验和性能标准

d.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料

合同属于固定工期的承包方式，但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况不包括( )。

a.变更导致承包商施工期限的延长

b.承包商应修改进度计划

c.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰

d.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等

9.索赔的特征不包括( )。

a.索赔是一种未经对方确认的单方行为

b.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现

c.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔

d.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔

10.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( )。

a.工期索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.其他索赔

1.规范建设工程合同，不但需要规范合同本身的法律法规的完善，也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。

a.《中华人民共和国民法通则》

b.《中华人民共和国合同法》

c.《中华人民共和国经济法》

d.《中华人民共和国招标投标法》

e.《中华人民共和国建筑法》

2.建设工程合同管理的方法有( )。

a.普及相关法律知识，培训合同管理人才

b.建立合同监理日标制度

c.严格执行建设工程合同管理法律法规

d.推行合同示范文本制度

e.没立合同监理机构，配备合同监理人员

3.合同法律关系的主体可以是( )。

a.自然人

b.行为

c.其他组织

d.法人

e.物

4.委托代理关系终止的原因有( )。

a.代理期间届满或者代理事项完成

b.被代理人取消委托或代理人辞去委托

c.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

d.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

e.监护关系消灭

5.《担保法》规定的.担保方式为( )。

a.保证

b.保留

c.抵押

d.留置

e.定金

6.下列财产不得抵押的有( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.所有权、使用权不明或者有争议的财产

e.依法被查封、扣押、监管的财产

7.狭义的工程阶是针对工程的保险，工程的保险险种有( )。

a.建筑工程一切险(及第三者责任险)

b.人身意外伤害险

c.货物运输险

d.安装工程一切险(及第三者责任险)

e.机动车辆险

8.《合同法》的基本原则是( )。

a.自愿原则

b.诚实信用原则

c.对等原则

d.公正原则

e.遵守法律法规和公序良俗原则

9.合同生效应当具备的条件是( )。

a.当事人具有相应的民事权利能力

b.当事人具有相应的民事行为能力

c.意思表示真实

d.违反社会公共利益

e.不违反法律法规

10.采用直接委托的方式发包建设任务有( )。

a.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工

b.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

c.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

d.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

e.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

1.答案：b2.答案;c3.答案：c4.答案：b5.答案：d

6.答案：d7.答案：a8.答案：b9.答案：b10.答案：c