合同协议是一种法律保障工具,保证各方按照约定履行义务。请您参考以下合同协议的内容和结构,根据实际需要进行适当的修改和完善。
电力线路改造合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:
一、工程名称:
二、工程范围及内容:
三、承包方式:乙方包工包料,按设计施工。
四、工期要求。
五、质量标准:以验收通过为准。
六、合同价款:
七、工程款支付:
合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。
八、违约责任:
1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2、因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
九、其他:
1、质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,由乙方承担全部责任。
2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。
3、乙方负责办理工程竣工验收及用电手续,甲方予以协助。
十、争议:
本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。
十一、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。具有同等法律效力。
十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。
甲方(公章):乙方(公章):
年月日年月日。
电力线路改造合同
__________________________:
我单位在巡视检查中发现,贵处在____________________________________,对我单位管辖的_____________________输电线路构成以下严重安全隐患:
根据国家法律制度规定,贵处违反电力设施保护相关规定,严重威胁线路安全运行,易引发人员触电和造成电网大面积停电事故,依据如下:
1、根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十三条规定:“任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及到电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植植物或堆放可能危及到电力设施安全的物品”。
2、根据《中华人民共和国电力法》第七章第五十四条规定:“任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后,方可进行作业”。
3、根据《中华人民共和国电力法》第九章第六十九条规定:“在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或种植植物、堆放物品,危及电力设施安全的,由当地人民政府责令强制拆除、砍伐或者清除”。
4、根据《电力设施保护条例》第二章第十条规定:“架空电力线。
路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:110kv输电线路、距离15米;35kv输电线路、距离10米”。
请贵方严格按上述要求办理施工许可手续,拆除违规搭建的建筑物、构筑物,严禁在架空电力线路保护区内修建房屋以及其他建筑物,同时做好相应的电力设施保护措施,保证高压电力线路的安全运行。否则由此引发的电力线路事故、人身伤害、财产损失及社会影响,贵方将依法承担相应的法律责任。
特此告知。
单位签章。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
电力线路施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方将架设10kv电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
场队。
包工包料。
____________________________。
自本合同签订之日起,至____年____月____日前全部完工。
工程开工前甲方向乙方支付现金____元整,工程完工经验收合格后,于____年____月____日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
架设10kv线路700米,导线采用ljg-50型。
1、甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2、甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3、乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4、乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
1、乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款____元。
2、工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3、工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章):
乙方(签章):
负责人签名:
负责人签名:
____年____月____日。
____年____月____日。
电力线路改造合同样本
电力线路它是由电厂发出输送到各个变电站,电力线路改造。
合同。
怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的电力线路改造合同范文,感谢您的欣赏。
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:
一、工程名称:
二、工程范围及内容:
三、承包方式:乙方包工包料,按设计施工。
四、工期要求。
20xx年。
20xx年。
五、质量标准:以验收通过为准。
七、工程款支付:
合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。
八、违约责任:
1.因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2.因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
九、其他:
1.质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,由乙方承担全部责任。
2.乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。
3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续,甲方予以协助。
十、争议:
本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。
十一、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。具有同等法律效力。
十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。
甲方(公章):乙方(公章):
年月日年月日。
甲方:
乙方:
义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:20xx年6月25日至20xx年7月5日。
二、改造材料:包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌。
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)。
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求。
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方:乙方:
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一工程概况:
2装修施工内容:总共21间房屋,电路改造,加装分电表,保证每个单间,不少于2个插座及开关,并将其他协商好的无用开关废除。
3承包方式:清包工。
4工程时间:年月日至年月日。
二工程价款以及给付。
1约定工程全部价款:元(人民币元)。
2给付方式:
三材料。
1甲方按照乙方所要求准备:
2乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,
3乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,
四验收。
1工程竣工后甲方验收,保证甲方各个单间房屋电路正常使用,电表读数正常准确。
2甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。
五违约责任。
1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
六纠纷处理方式。
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民提起诉讼。
七合同的变更和解除。
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
八本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:年月日:
电力线路施工合同
甲方:。
乙方:。
因根据中华人民共和国《合同法》有关规定,就的相关事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:
日历工期:本协议签订后,乙方应在日内完成上述施工内容(因暴雨等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工,报甲方同意后,工期顺延)。
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工,达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
在施工过程中,应按相关标准、规范、规定施工,确保安全,因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担,若工程延期给甲方造成的损失,乙方应承担全部责任。
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性,保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求,并出具书面证明和计算依据。
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查,并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时,对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
1、乙方确保安全施工,保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中协调等一切工作。
3、竣工验收时,乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套,甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失,乙方须承担全部责任。
1、本协议审核预算费用:
2、付款方式:乙方在完成全部完成合同内容后,临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。
1、本协议未涉及约定条款,继续执行原合同约定。
2、协议生效:本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、本合同发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由宜宾仲裁委员会仲裁。
4、协议份数:本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方:乙方:
(签章)(签章)。
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)委托代理人:(签章)委托代理人:(签章)。
电话:电话:
开户银行:
银行帐号:
年月日年月日。
电力线路改造合同
晋江市人民政府:
英林镇政府机关大院始建于1992年,共有7栋办公楼、宿舍楼,由于建设年限早,电气线路规划无序,电力线路老化严重。随着经济社会的发展,空调等电器的大量应用,原有的电气线路不堪重负虽经我镇多次增容扩建,用电负荷依然严重超标,多次发生断电事故。为进一步改善办公条件,我镇决定对机关大院的电气线路进行全面的更新改造,经初步预算,工程约需投入资金30多万元,目前我镇已自行筹资15万元,因镇财政紧张,恳请上级拨款15万元支持为盼。
以上请示妥否,请批示。
电力线路改造合同
1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的,完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2、安全。
a、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担和有关费用支出。若发生重大伤亡事故,乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表,甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。
b、乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全措施,经甲方工地地表批准后实施,由甲方承担防护措施费用。
c、在有害、有毒环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。
七、双方义务。
1、甲方为到场卸货提供支持,甲方提供必要的场地和货物库房,以及供水供电,
2、协助乙方开展工程实施中交流工作。
3、工程实施中,乙方及时提供甲方所需的资料,同时对甲方所提供的资料保密。
4、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。
5、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。
6、乙方施工过程中,安全风险责任自负,施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。
7、乙方应履行必要的保密义务:乙方承诺,在系统安装、测试、服务和制定方案实施过程中所取得和涉及的甲方的资料、数据、方法、技巧和思想等商业机密、专利信息、专有知识属于甲方,乙方将采取一切必须和合理的措施以确保甲方的所有权和保密性。未经许可,乙方及乙方人员不得以任何方式向第三方或公众透漏,不得以任何形式在与本项目以外的其它任何场合保存、使用。
本条款的有效性不受本合同的有效期限限制。
九、工程验收。
在本项合同下各项工作已由乙方成功完成,设备运转正常后,各项技术指标达到验收标准,双方进行了试验检查后签发最终验收证书。
十、合同生效。
本合同经双方授权代表签字盖章后生效。合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充约定,补充约定与本合同具有同等效力。本合同自签字之日起生效,双方均不得随意变更或解除合同。在不可抗力事件发生后,双方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因汇集成真实、权威的证明材料,以证明“不可抗力”因素的客观存在。同时,除甲方书面另行要求外,乙方应尽实际可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过五十六天,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
十一、本合同如发生纠纷,双方协商解决,协商不成时,约定向合同签署地人民法院起诉。
十二、本合同一式四份,以中文书写,双方各执两份。本合同附件具有同等法律效力。
甲方:日期:年月日法人:
乙方:日期:年月日法人:
甲方:
乙方:
义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:6月25日至207月5日。
二、改造材料:包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌。
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)。
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求。
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方:
乙方:
电力线路施工合同
联系人:_______________。
联系电话:_______________。
乙方:_______________。
联系人:_______________。
联系电话:_______________。
丙方:_______________。
联系人:_______________。
联系电话:_______________。
传真:_______________。
开户银行:_______________。
帐号:_______________。
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务。
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务。
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务。
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kv后信线路,110kv康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kv霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)。
八、工程费用及付款方式。
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
2、付款方式。
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限。
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:
(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式。
协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项。
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:
授权委托人:_______________。
乙方:_______________(盖章)。
负责人:_______________。
授权委托人:_______________。
电力线路改造合同
武夷山市电力公司:
星村——黎源线:电力农网供给华侨农场和6个行政村(巨口、枫林、黎源、黎新、黎前、北历)万余人使用,电网覆盖101.35平方公里,线路全长30多公里。该线段10年前也曾农网改造过,提高了供电能力,百姓和归侨确实得到了实惠,解决了一方照明和生产等供电需求。但随着时间推移,当地社会的发展,照明、生产用电困拢着百姓与企业生产者。主要存在以下原因:
一、频繁断电,特别是雷电天气,定出现断电现象,虽经抢修亦治标不治本。
二、供电能力差,生产用电(茶厂)高峰期经常断电,居民照明得不到保障。
三、线路长,设施设备陈旧,变压器容量小,特别是制茶期间超负荷运转,出现断电且抢修时间长,企业经济损失惨重。
近年来华侨农场大力推进侨居造福工程,共新建侨居房316套;大力扶持归侨个体办茶叶加工厂7家,农场与茶企业合作办色选厂等,用电量增加数倍,变压器容量再也不适应照明和生产加工用电需求,急需加以扩容。
综上所述,请求贵公司将星村——黎源线列入今年农村的电网改造项目,切实为民排忧解难,照亮一片土地,造福一方百姓。
特此报告。
电力线路工程施工合同
发包人(全称):(以下简称“甲方”)承包人(全称):(以下简称“乙方”)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及。
其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:郧县金色港湾小区。
二、工程地点:郧县城关镇。
三、承包范围:
承包范围:根据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。(含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量)。
单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。
四、计价方式:1m(含1m)以上直径孔桩,按照375元/立方计价,
0.8米直径孔桩,按照260元/m计价(甲方保证不低于35根)。
以上合同单价为固定综合单价包干,已包含承包范围内所有规定。
风镐)等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。
工程量:以设计施工图纸为准,根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准,经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头)。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。
五、合同工期:
1、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成,乙方应采取加班或增加设备、人员等措施,都不得延误甲方规定的具体完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素(如下雨,塌孔等)工期延顺,春节休假工期扣除。
2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备,及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款,并承担给甲方工期延误造成的损失。
六、质量要求:
1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。
2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准,乙方进行整改,整改后达到合格为止。
3、甲方配合乙方协调外部关系如:验桩、商砼、钢筋工等配合施工。
4、砼体积:乙方必须按实际孔桩尺寸计算,并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。
5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作,造成孔桩报废情况,由乙方承担全部经济责任,并采取措施保证孔桩合格。
七、施工工具:
所有工具、机具均由乙方运输到场,费用由乙方承担。
八、结算方式:
1、按进度付款,甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的80%,所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向雇员支付劳务工资,因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等一切责任,由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的一切损失。
2、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
九、安全管理:
1、安全目标:确保不发生一起安全事故,严格按照工地和公司安全制度执行,乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、安全防护等工作。
2、安全责任:在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下,听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任由乙方承担,甲方概不负责。
十、其它:
1.乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求,甲方有权单方面终止合同,按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。
2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、指导和监督;文明施工,遵守甲方的有关规定。
3、甲方向乙方提供成孔桩口遮盖的防护材料,因甲方不能及时提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担,乙方不遮盖出现事故由乙方负责。
4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施工的进行有计划有方案的合理施工。
5、本合同一式两份,经双方签字之时生效。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日。
电力线路拆除工作计划
(二)宣传教育:(办公室)1.结合各种活动,开展安全有关法律法规政策宣传教育的工作。2.综合学科教学,渗透安全知识教育,使安全教育内容真正进课堂。(责任人:各教师)。
一、切实做好新时期的社会保障工作。
(一)持续推进城乡低保规范化管理。
进一步健全和完善城乡低保工作有关制度,强化对低保资金的监管力度,确保按时发放,对城乡低保开展一年一度动态管理,准确认定低保对象,切实做到应退尽退、应保尽保,使最困难的群众得到应有救助,同时,加强对低保信访工作的查处力度,做到有调查、有落实、有反馈,确保低保资金发放及时安全。
(二)认真落实《五保供养条例》。
督促已建的敬老院投入使用,建立和完善敬老院管理制度,落实“五保户”基本生活条件,按时足额发放“五保户”供养资金,努力提高“五保户”集中供养率。
(三)加快医疗救助“一站式”服务体系建设。
推进农村困难家庭医疗救助工作与新型农村合作医疗制度相衔接,认真做好农村低保对象、农村重点优抚对象、农村革命“五老”人员、农村重度残疾人医疗救助工作,实现救助对象医疗费用“一站式”即时结算服务,做到资源共用、信息共享、结算同步、监管统一,切实把医疗救助这项关系困难群众生存发展的工作做好、做实。
二、强化对社会福利企业生产的管理指导。
督促落实国家对残疾人就业的优惠政策,维护残疾人的合法权益;做好福利企业的年检工作;引导鼓励和支持社会兴办发展社会福利企业,扩大残疾人就业覆盖面。
三、加强救灾体系建设和救灾物资储备工作。
一是进一步健全完善救灾资金分级负担机制和救灾工作分级管理体制,协调或督促县乡两级建立救灾预备金,县级___万元/年,乡镇一级(大的乡镇___万元/年,小的乡镇___万元/年),确保大灾无大荒、灾年无疫情,受灾群众衣食住行无忧虑;二是做好防灾减灾宣传教育,组织督促相关部门和各乡镇加强对群众的防灾减灾知识宣传教育工作,提高广大群众对防灾减灾的知晓率和避灾自救能力;三是认真做好汛期抗灾准备工作。实行“谁主管、谁负责”的责任制,落实好各级领导责任,开通汛期灾民求助热线,完善抗洪救灾抢险预案,做好衣、被等救灾物资的购买和入库工作,配备必要的救灾设备,提高救灾能力,最大限度地减少自然灾害给人民生命财产造成的损失;四是加快我县的灾害避灾点建设,确保人民群众在灾害来临时安全过渡。五是着力推进灾后恢复重建工作。注重灾后重建科学规划,统筹安排,相关部门和乡镇通力合作,层层落实责任制,加强督查,确保完成灾后重建工作任务。
四、持续抓好民政民生工程建设。
院迁建工程建设。县社会福利中心完成第一期工程,3幢楼交付使用;县德安医院争取完成一期3幢楼建设,力争当年底投入使用;三是做好福仙陵园续建工作。切实抓好福仙陵园进园道路,园区内通道的水泥硬化建设和公墓区主体建设,办公楼内外装修和职工宿舍楼动工,力争安置区全面投入使用,公墓区、骨灰楼部分投入使用。
电力线路拆除工作计划
2018年是我工作的第三年,是我在华阳工作的第二年,是我从心理从学生彻底转变成员工的一年,也是环境检测部经历了大风大难的一年。
这一年在王部长的领导下,我们部门不论是在工作内容上和工作总额上都比去年有了成倍的增长。虽然工作总体在原先的基础上,类别没有增加,但是工作内容充实了很多。2018年工作的主要内容包括:环境检测的实验、环境保护竣工验收报告的编写、检测报告的审核、环境检测部全年的报价、标准物质的管理、马钢平台的管理以及日常杂事的处理。
非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断学习。不断进步,慢慢提升自身的素质和才能,同时对今年的工作以及部门发生的事故进行总结。
在日常事务及其他工作完成的基础上,今年最大的收获是完成了10份验收报告及验收管家服务的工作以及扩项工作的完成。
首先是验收管家部分从验收报告的编写,验收会的准备均有条不紊的完成,其中包括2份报告书的验收工作。从只编写报告表的验收到完善报告书的验收,最大的收获是会议的准备越来越充分,报告中被批评的部分比以前减少很多,更进一步了解验收的严肃性和完整性。
其次是扩项工作,2018年我们部门完成了三台大型设备以及固体废弃物监测的工作。从这次的工作中,我进一步了解扩项工作的材料准备,实验室的考核准备,以及接待工作。虽然这次扩项之后发生了令人惋惜的事情,但也是通过这一系列的事情,深刻的认识到了自己的不足,更加懂得了环境监测工作的严肃性。
随着从2018年国家不断的开始对第三方检测公司的普查、抽查以及飞行检查,要求我们保证自己的数据真实有效、过程完整可追溯,不断提高自己数据的质量和过程的完整性,资料的完整性是2019年亟需我们解决的问题。
楼内电力线路施工合同
依照《^v^合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:__________________。
2、工程地点:_________。
3、工程内容:_________。
4、承包方式:_________。
二、合同工期。
1、工期:自签订合同之日起60天。
三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式:
1、合同价款:_________。
2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款,款项合计元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5%为质保金,质保期满后付清。
五、其他约定:
1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款向甲方支付违约金。
第一条甲方代表。
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。
第二条乙方代表。
乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条甲方工作。
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条乙方工作。
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内,乙方可以委托甲方进行保护,有关费用由乙方承担,发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第五条隐蔽工程和中间验收。
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条竣工验收。
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第七条设计变更。
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸和说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准,预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更通知,否则乙方有权拒绝变更,因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
第八条质量保修。
保修期为两年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用,属甲方自己购买的设备材料的质量问题,甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失,由甲方负责并承担费用。
第九条争议。
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。
二、协商、调解不成的,可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁协议的,可向工程所在地的人民法院起诉。
第十条违约。
任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的,应承担违约责任,向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。
第十一条安全施工。
一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任,非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用,发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门,并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理。
第十二条工程停建和缓建。
一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支,并赔偿乙方有关损失。
二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,责任方应承担违约责任,责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。
第十三条合同的生效与终止。
一、合同自双方签字盖章之日起生效。
二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止保修期满,有关保修条款终止。
第十四条合同份数。
合同一式陆份,具有同等效力,由甲、乙双方各执叁份。
甲方:_________乙方:__________________。
电力线路拆除工作计划
根据《全市火灾隐患排查整治行动实施方案》的文件精神,睢阳区安全^v^结合实际情况,深入开展了火灾隐患排查工作,现将有关开展情况总结如下:
以科学发展观为指导,全面贯彻落实上级部门关于火灾隐患排查整顿专项整治工作总体部署,坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针,按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则,切实加强我局监管范围内工矿商贸企业的火灾隐患排查整治工作,建立安全长效管理机制,进一步明确并落实消防安全责任,有效遏制重特大火灾,杜绝群死群伤恶性事故,为安全睢阳的建设打造坚实可靠的消防安全“防火墙”。
为了加强对火灾隐患排查整治专项行动工作的`领导,我局成立了专项治理工作领导小组,将火灾隐患排查整治工作做为当前工作的一项重要工作来抓,针对消防安全现状制订了切实可行的排查整治工作方案,确保了整治工作有计划、有组织、有步骤地开展。
组长:沈艳丽(党组书记、局长)。
副组长:才新建(副局长)。
杨博(副局长)。
李友谊(纪检书记)。
韩其彦(安全^v^党组成员)。
张卫国(安全^v^副主任科员)。
成员:陈涛(监管一股股长)。
武洪峰(事故调查股股长)。
曹明晓(监管二股股长)。
宋志宏(烟花爆竹股股长)。
张涛(局办公室主任)。
领导组下设办公室,办公室设在我局综合办公室。
楼内电力线路施工合同
承包单位(以下简称乙方):
本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称:220kv大南i、ii回送电线路工程。
二、工程地址:个旧市官家山。
三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔。
四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(xx年6月30日至xx年7月30日)。
五、甲乙双方安全职责:
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任。
对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:
持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。
配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。
在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。
甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
电力线路施工合同_电力线路施工合同样本【】
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
甲方将架设10kv电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
一、工程地点。
场队。
二、工程性质。
包工包料。
三、工程造价。
四、施工期限。
自本合同签订之日起,至年月日前全部完工。
五、付款方式。
工程开工前甲方向乙方支付现金元整,工程完工经验收合格后,于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容:
架设10kv线路700米,导线采用ljg-50型。
七、双方的权利和义务。
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八。违约责任。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款元。
2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
九。其它。
1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
负责人签名:负责人签名:
年月日年月日。
采油厂10KV电力线路架设安全合同
随着人们法律意识的建立,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的采油厂10kv电力线路架设安全合同,希望能够帮助到大家。
甲方:___________________
乙方:___________________
依照《民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实的原则,乙方承包采油厂10kv电力线路架设工程,为了杜绝安全事故发生,以便造成双方不必要的`损失,现双方签订施工安全协议书,乙方与甲方达成如下协议。
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、积极开展安全教育工作,坚持以“安全第一、预防为主”的方针,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、施工管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高架设作业特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,工程项目经理必须承担管理责任。
4.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
5.乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,严肃处理相关责任人。
6.乙方对本线路的工程质量负完全责任,乙方应规范施工,确保工程质量和线路通电后的安全,以质量不过关而造成用电过程中的财产损失、人身伤害等,应由乙方负责。
7.双方约定:线路交工一年内为质量保修期。
______年______月_____日