建筑包清工施工合同(优秀20篇)

时间:2023-12-04 11:28:06 作者:HT书生

承包商在履行施工合同时,应按照规定的图纸和技术要求进行施工,确保工程质量达到预期目标。如果您需要一个合格的施工合同模板,可以在下面找到一些示例,并根据自己的实际情况进行调整和修改。

建筑工程包清工合同

业主(以下简称甲方):联系电话:

施工队(以下简称乙方):联系电话:

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:

一、工程概况。

工程名称:。

二、工程量、价格。

1、单价:元/m2。

2、工程款:元。

3、如需要增加工程量洽谈。

三、付款方式:现金付款。

四、设计。

甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。

五、材料、水电由甲方提供。

六、工期。

从年月日起至年月日止,工期为天。

七、材料运输。

甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。

八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。

九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。

十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。

十一、合同争议。

甲乙双方各执一份。

甲方(签字):乙方(签字):

建筑包清工合同

甲方:

乙方:

为了进一步实施内部经济承包责任制,明确双方责权利关系,甲方承包的独山镇综合文化站工程地基与基础、主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、外脚手架工程由乙方承包施工,根据实际情况,经双方协商同意,鉴定以下条款,以资共同遵守。

一、工程名称:独山镇综合文化站工程。

二、工程地点:独山镇人民政府东侧。

三、承包范围:

钢筋工程:钢筋的上下车,调直加工制作、绑扎,成品搬运,每层的电渣压力焊、对焊及图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装,保护层垫块的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。

土建、装饰工程:甲方提供材料,包括自制混凝土、砌体、内外粉、地坪贴砖;机械设备由乙方自理。

脚手架工程:脚手架所需的一切材料由乙方提供,必须达到安全要求。

四、承包方式:分包(包清工)乙方盈亏自负。

五、承包价格:按每平方元计算,共元。

六、工程款支付方式:

甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资总价款20%,三层封顶后一周内付乙方工资总价款50%,余款待竣工验收后一周内一次性付清。

七、工程质量保证措施及奖惩办法:本工程质量创群体优良,必须达到一次性合格率100%,优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量,按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验,达不到标准者必须返工,返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担,且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。

八、安全生产及现场管理:

1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后,方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理,否则出现一切问题由乙方负责,包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故,其一切费用均由乙方承担,包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理,严格遵照甲方制定的各项管理制度,在施工中由甲方检查、监督,对违章作业、不服从管理的,甲方有权制止、罚款,以至辞退。

2、乙方在施工中,必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工,确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工,人员分配及夜间加班,甲方总施工员通知任务后,乙方务必遵照执行。如不服从管理,出现质量问题及延误工期,甲方有权辞退乙方,且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款,其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。

3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作,搞好环境卫生,加强职工的职业道德教育和管理,如发生打架现象,一次罚款500元;严禁小孩进入工地,发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工,探亲的不能进入工地现场,不准在生活区留宿,发现一次罚款100元。

4、工地以外,乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故,甲方概不负责。

九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定,如乙方有违反,甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据,一式三联交乙方负责人一份,不需要乙方签字认可即可生效,罚金从承包工程工资款中直接扣除。

十、违约责任:甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约,由违约方负全部责任。

十一、本合同未尽事宜,见钢筋工补充协议。

十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,至工程结算分配完终止。

十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑包清工合同

单位名称:(以下简称甲方)。

单位名称:

油漆工(班组)(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定,本着平等、自愿、互利、互惠的原则,经双方协商,签订本合同。

第一条工程名称及地点。

工程名称:

工程地点:

第二条工程范围及内容。

工程范围:的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子(掺白水泥)二遍,配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。

工程承包形式:包工包料(并由承包方自备机具、工具。)。

第三条结算方式。

1、按实做面积进行结算,工程量计算方式按定额规定。

2、合同暂定数量:内墙涂料m2,外墙涂料m2,其它:。

3、单价约定:内墙涂料元/m2,外墙涂料元/m2,其它:。

第四条合同价款的支付。

本工程根据每月完成进度部位,在月底按完成的工程量结帐,并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部,次月15号左右发放到各工人手中,工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付,乙方需开具劳务发票。

第五条工程质量要求。

1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范,并按gb50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。

2、材料要有质量检验合格证,如因乙方责任造成返工,其损失费由乙方承担,保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。

3、在施工中发生质量事故,应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理,一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等,甲方根据情节轻重和造成影响程度,有权向有乙方处以罚款、停工,甚至终止合同。

4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的,由项目部开出整改通知单,班组如不及时整改的则按有关条例处罚。

第六条施工工期及进度要求。

1、施工工期:暂定为年月日开工,具体各幢施工工期必须符合现场项目部计划要求;并于年月日前完工。

2、进度要求:乙方必须根据甲方每周安排的进度计划施工,如按时保质、保量完成的,将给予2元/m2的奖励。如由乙方原因引起拖延工程进度情况,甲方将乙方本月完成工程量结算价中扣除5元/m2,严重的甲方有权辞退乙方,并按完成工作量的70%结算。

第七条工程双标化管理。

1、工程施工人员进场必须具有身份证、劳务证、暂住证,暂住证可由甲方代办,费用由乙方自负。

2、乙方施工人员进场七天内,承包人必须将全部名单报给项目部,并交身份证复印件和一寸照片2张。

3、乙方施工人员必须严格遵守工地的一切规章制度,如有违反按规定在当月生活费中扣除相应的罚款金额。

4、乙方在工地住宿人员必须服从甲方统一安排,不得留宿外来人员,必须保持宿舍内清洁,每周项目部对宿舍进行检查,对检查不符合要求的处以20-100元的罚款。

5、乙方在施工中必须严格落实,在施工中不得浪费原材料,真正做到工完料清,否则甲方视情况对乙方处以相应的罚款。落手清必须钢筋头用掉,或堆放好。如发现未清理或浪费者,按每跟5元扣罚。

6、施工现场清洁卫生实行包干制,乙方必须由专人负责清理卫生,并在包干范围内的所有垃圾运到甲方指定地点。

7、绝对禁止妇女及儿童进入工地现场,如发现一次当事人罚100元,承包人罚200元。如确需要用女工的班组,应将名单上报项目部,由项目部统一划分宿舍住宅,绝不允许男女混居。

8、乙方在施工现场内严禁发生打架事件和赌博,如发生不管双方对错及赌额大小,均对当事人罚200元/次,承包人罚500元/次,情节严重的送公安机关处理。

9、要求班组长在施工过程中的到岗率不小于%。班组在一个月内违反以上规定三项次以上,在当月完成工作量的结算中扣除21元/m。

第八条安全要求。

施工人员进入工地必须戴好安全帽,必须遵守安全制度及安全纪律,严格按操作规程操作,杜绝安全事故。如因乙方原因而发生安全事故,一切责任由乙方承担;如因其它原因发生的安全事故,双方协调解决。甲、乙双方必须共同签订安全合同。

第九条合同生效。

乙方在签订本合同时必须签订相关的安全合同和递交工程量总价8%的金额作为保证金。只有在签订安全合同及提交保证金后,本合同才生效。合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,副本若干份。

第十条其他约定事项。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑包清工合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则,现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款,双方共同遵照执行:

第一条工程概况。

一、安装工程名称:

二、安装工程地点:

三、安装工程范围和内容:乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工,包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电,避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。

四、工程造价:厂房24元人民币(大写:二十四元)每平方,办公室、宿舍楼、研发楼(大写:)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)。

五、工期:合同签立生效后,随土建项目时间续延。

第二条承包方式。

1,本工程的承包方式:乙方清包工。

2,自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。

3,水电材料由乙方开列数量清单报给甲方,由甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。

4,乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方,甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

5,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。

6,乙方应做好对施工完成的成品保护。

7,未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格的五倍从人工费中扣除。

第三条工程款支付与结算。

第四条质保条件及期限。

1,严格按照水电规范要求施工,每道工序须经质检,监理验收合格为准。

2,在质保期内,出现问题,由乙方免费维修,质保时间根据《水电安装合同(编号:20xx050501)》为准。

第五条安全文明施工。

乙方按照建筑施工相关规范、规定,采取严格的安全防护措施,乙方应文明施工,按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工,造成一切损失及后果由乙方全部承担。

第六条违约责任。

乙方责任:工程质量如不符合规定,乙方负责无偿修理或返工,由于修理或返工造成逾期交付的,期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工,因此造成的一切损失由乙方负责,并承担相应法律责任。

甲方责任:甲方确保材料及时到位,保证乙方正常施工,如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外),造成乙方停工,三日内不计算,停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款,如因甲方资金不能及时到位,乙方有权停工,因此造成损失由甲方承担。

第七条统一管理。

1,所有进场施工人员必须无条件服从项目部及甲方的统一管理,维护公司的企业形象,遵守项目部的一切规章制度。

2如有发生违法违章的人员,项目部及甲方有权追究责任人及其所属施工队伍的相关责任,并有权要求立即开除该责任人出场,乙方应无条件执行。

3,各施工队伍负责人应对其所用人员的合法性、安全性负责,如有违反任何政府及有关管理部门的用工规定,均由乙方负全责。

4,如发现在工地打架者不论双方方谁与错,罚款500元。

5,在施工现场施工不穿衣服或穿拖鞋者每项处罚50元/次。

6,现场材料不整齐、不按规定堆放、乱摆乱放、罚款50元/次,及限期整改,限期未改好的,罚款200元/次。

7,在工地随便大小便者,处罚款100元/次。

第八条附则。

甲乙双方应本着友好合作互惠互让精神,认真履行本合同,合同履行过程中如产生争议,首先双方协商解决,协商不成可通过法律途径解决。

本合同自签订日起生效,到工程验收并结清工程款之日自然失效。

本合同为《水电安装合同(编号:20xx050501)》的附件,与合同具备同等法律效应。

本合同一式肆份,附件及合同文本签字盖章后同样生效。

甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)。

甲方代表:乙方代表:

日期:日期:

建筑工程包清工合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

为了进一步实施内部经济承包责任制,明确双方责权利关系,甲方的联体建房工程主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、模板分项、内外脚手架、砌筑分项、抹灰分项等工程(不包含外墙面砖、内墙乳胶漆及水电安装)由乙方承包施工,根据实际情况,经双方协商同意,鉴定以下条款,以资共同遵守。

一、工程名称:联体建房(俞永仕、俞永鹏、朱高朋、俞永宗)。

二、工程地点:丽水市莲都区仙渡乡皂树大路边村三十秤处。

三、承包范围:

钢筋工程:绑扎,成品搬运,图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装,保护层垫块的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。土建、砌筑、抹灰工程:甲方提供材料,包括自制(水泥、黄砂、碎石、砖块等);机械设备由乙方自理。模板和脚手架工程:脚手架所需的一切材料由乙方提供,必须达到安全要求。

四、承包方式:分包(包清工)乙方盈亏自负。

五、承包价格:按每平方元计算,建筑面积共计(其中每户地下室约为60平方米,上部建筑面积约为400平方米,顶层木头计算半层,建筑面积合计每户460平方米)。

六、工程款支付方式:

1、甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%,三层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%,余款待竣工验收后一周内一次性付清。

七、工程质量保证措施及奖惩办法:本工程质量创群体优良,必须达到一次性合格率100%,优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量,按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验,达不到标准者必须返工,返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担,且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。

八、安全生产及现场管理:

1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后,方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理,否则出现一切问题由乙方负责,包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故,其一切费用均由乙方承担,包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理,严格遵照甲方制定的各项管理制度,在施工中由甲方检查、监督,对违章作业、不服从管理的,甲方有权制止、罚款,以至辞退。

2、乙方在施工中,必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工,确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工,人员分配及夜间加班,甲方总施工员通知任务后,乙方务必遵照执行。如不服从管理,出现质量问题及延误工期,甲方有权辞退乙方,且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款,其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。

3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作,搞好环境卫生,加强职工的职业道德教育和管理,如发生打架现象,一次罚款500元;严禁小孩进入工地,发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工,探亲的不能进入工地现场,不准在生活区留宿,发现一次罚款100元。

4、工地以外,乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故,甲方概不负责。

九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定,如乙方有违反,甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据,一式三联交乙方负责人一份,不需要乙方签字认可即可生效,罚金从承包工程工资款中直接扣除。

十、违约责任:甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约,由违约方负全部责任。

十一、本合同未尽事宜,见钢筋工补充协议。

十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,至工程结算分配完终止。

十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

建筑工程包清工合同

甲方(发包人):。

乙方(承包人):

根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:劳务大清包。

四、承包范围。

1、甲方提供临建材料、所有主材及周转材料。

2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、所有防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。

3、现场临建的搭拆:现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负责。

4、设备提供:龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备维修调试等均乙方承担。

5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、安全、文明施工等实行全面承包。

六、工程面积及单价:

1、按图纸施工面积,检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。

2、每平方米工程承包单价:检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元,车间部分每平方米110元。

3、本合同价款解释:采用固定综合单价,无论发生任何情况,结算时均不作调整;。

4、合同以外工程量确认:合同以外工程,承包人应及时提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后,方可作为结算依据,待本合同全部完工后一并结算。

七、付款方式。

1、进度付款方式:

基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件,支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金,保修期一年,保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。

八、双方责任:

1、甲方责任:

(1)、每个单体工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。

(4)、保证按时给乙方拨付工程款。

(5)、机械挖填土。

2、乙方责任:

(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各工种技术人员,主要负责人保证随时在现场。配备具备相应能力的施工管理人员。

(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。所有参加施工人员均为合法公民,按照相关要求办理暂住证等。

(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守项目部一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特殊工种。

(5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(6)施工中注意安全施工,如因乙方原因发生的大小事故,均有乙方全部承担。

九、质量验收。

1、工程质量按现行国家验收规范执行,质保期1年,低于此标准的视具体情况按工程款总价的1%~10%承担违约金。

十、工期。

乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成,每延期一天按工程造价5‰承担延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工,甲方有权责令乙方退场,并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失。

十一、材料供应与管理。

甲方供应工程全部材料,乙方必须按照施工图纸、施工合理损耗耗用量上报,甲方审核后及时组织供应各种材料。乙方必须按规范施工,在保证质量的前提下尽量节约材料用量,乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料:

3、其它直接材料,如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;所有甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续,乙方验收后,应妥善保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量,则超出部分的材料费用由乙方承担,甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用,在工程结算款中全部扣除,如乙方管理得当,甲供材料在约定用量基础上有节约,节约部分的材料费甲方将按50%给予乙方作为奖励,在工程结算款中支付。

十一、安全及文明施工与管理。

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工,否则后果自负。

3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方处理并承担全部经济赔偿责任,与甲方无关。

4、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

5、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,按照甲方要求悬挂安全、质量等宣传牌(幅),积极配合甲方迎接公司、安监站等领导的检查。

7、乙方应做到工完场清、文明施工,应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。

8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生,不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

9、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。

十一、合同生效。

合同订立时间:年月日。

本合同一式四份双方签订后即生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代表人:委托代表人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

建筑工程承包清工合同

甲方:(房屋方)身份证号:

乙方:(承包方)身份证号:

经双方同意,就下列承包建筑房屋事项,订立本合同书,共同遵守。

一、承包面积:

甲方将座落在府城镇高登里二横128号对面三层混凝土框架房屋,筑墙、内外筑水泥砂浆给乙方承包,一层建筑面积为110平方米,二层建筑面积为130平方米,三层为130平方米。

二、承包价格:

经双方同意以建筑面积每平方米90元施工,包括屋顶筑墙壹米高,内外筑水泥砂浆,包住水泥柱壹米。屋顶水泥砂浆光面,二、三楼外墙筑水泥砂浆二次,窗四周水泥光面,窗下水泥混凝土掏制15公分,大窗上水泥钢材混凝土掏制15公分。中、小窗水泥红砖掏制,每个卫生间、厨房建筑物间面积贰平方左右,所有外墙筑18公分,内墙筑12公分,房屋前面筑脚台30×20×1200公分。

三、附加价格:

筑红砖每个0.25元,水泥砂浆,外墙每平方米13元,内墙每平方米7.5元。拉红砖上三楼顶每个5分。

四、质量要求:

乙方保证建筑质量和按要求施工,听从甲方指挥,不合格由乙方负责返工,费用自负。

五、注意安全:

文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何费用。

六、付款方式:

按施工进度付款。要求在20xx年前完工。每人每天补助5元。

八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑包清工施工合同

发包方:(简称:甲方)。

承包方:(简称:乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列劳务施工任务发包给乙方。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成施工任务,经协商达成下列合同条款,双方共同遵守。

第1条工程概况。

工程名称:

工程地点:

2.1发包范围:

2.2施工内容:

第3条开工日期

3.1开工日期:以甲方指定的开工日期为准

3.2主要控制点乙方应保证按甲方下发工程项目的施工任务单完成。

第4条结算方式。

工程造价按本合同约定的方式计价和结算。

4.1根据工程施工工序全部内容确定工程量,计价方式如下:

4.2双方最终结算必须经过甲方经营主管部门审计后生效。

第5条物资供应。

5.1甲方供应工程建设所需全部施工机具及工程用材料(含周转材料),不转账。

5.2甲方供应乙方施工所需消耗材料,消耗材料款由乙方承担,费用按领用量从当月工程款中扣除。

5.3凡用于工程的甲供材料(成品、半成品和废料等),其所有权属甲方,乙方不得移作他用、运出场外或变卖。

5.4完工后乙方将施工机具清理保养完好退回甲方仓库。

第6条甲方负责。

6.1提供施工用水源、电源。

6.2提供施工图及有关资料(工程完工交回图纸)。

6.3指定xxx为现场代表,指挥现场施工、协调各方关系,对乙方施工质量、进度、安全等进行检查,提出整改意见(乙方没有按规定整改,甲方将对其进行罚款,直至终止合同,损失由乙方承担)。

6.4办理结算及拨款手续。

第7条乙方负责。

7.1乙方任命为现场代表,负责完成合同规定由乙方完成的全部工作。委托材料领料员及财务收款人,并书面报告甲方物资及财务部门。如撤换上述人员时,须提前书面告知甲方相关部门,并经甲方同意后方可撤换,否则,视为乙方违约。

7.2开工前十五天将钢筋料表、模板料表报甲方审批。

7.3精心施工,确保工程质量,按期或提前交工。

7.4遵守业主方的厂纪、厂规,遵守甲方制订的“hse相关规定”、“项目管理制度”等有关制度和规定,服从甲方现场代表的指挥,认真完成甲方交给的各项任务,做到安全施工、文明施工。

第8条质量要求、质量保证。

8.1乙方应严格按照标准、规范、项目质量计划进行工作,确保所有影响工程质量的因素均处于受控之中,本合同项下工程项目的质量应达到合格工程标准。

8.2由于乙方工作执行不当,工程项目的质量要求受到损害或可能会受到损害时,甲方有权在不减轻乙方责任的情况下强制实施必要的'纠正措施来满足质量上的要求。

8.3如因质量事件造成的罚款、返工及材料损失,均由责任方承担。

第9条安全管理。

9.1乙方应严格按照安全操作规程作业,服从甲方安全管理人员的管理,乙方要按工程承包总价的10%向甲方交纳安全保证金(在每期工程进度款中扣出10%),工程全过程未发生安全事件,安全保证金在工程完工后一月内付清。

9.2乙方必须保证每一位进入施工现场的员工接受甲方安全部门的安全教育。

9.3本次施工项目安全目标为零,要求各承包小组要严格按照中国化学工程第六建设有限公司hse管理条例进行安全管理,如因施工人员违章操作造成重大安全事故,乙方需向甲方承担10000元违约金责任,甲方因此有权解除合同。

10.1乙方施工前由甲方有关部门进行交底,听取甲方有关部门对质量、安全、卫生、环境、消防、文明施工、施工技术等要求,不得盲目施工。

10.2本工程的工程质量要求:工程一次交验合格率100%,本次施工工程将以任务单的形式具体分派任务。乙方必须精心组织,严格按照任务单规定的时间,保质保量的完成下达的任务。

10.3在合同生效后的五天内乙方须向甲方交纳质量、安全及履约保证书,交工验收后工程质量、安全和工期符合合同要求。

10.4乙方应以施工图纸(未经甲方同意不得转给第三方)、图纸会审纪要、设计变更及联系单为依据,严格按照工程规定的验收规范、技术标准和施工方案精心施工。

10.5乙方质量没达到合同规定要求,应限期返工,返工费用自理,工期不得顺延。每延误一天,乙方需向甲方承担工程总价日万分之五的违约金责任。如造成永久性隐患或重大质量事故,乙方需向甲方承担工程总价20%违约金责任,甲方有权终止合同。

10.6现场施工废弃物必须在当天下班前半小时清理干净(可回收的物资交甲方),工程用料摆放整齐并妥善保管,要做到“工完、料净、场地清”;如须甲方安排专人清理,费用由乙方负责。

第11条其他。

11.1拨款方式。

乙方按月报进度统计表(每月20日前),经甲方现场代表及有关部门会签审核后,按月支付劳务费(扣甲供材料款及其他费用)。

11.2乙方应按甲方规定的时间及程序办理月工资结算资料及提供相关施工人员的工资卡号,经甲方相关部门及项目负责人审批后,甲方财务将应付工资打入乙方施工人员指定账户,保证施工人员工资及时到位不拖欠。

11.3乙方未达到依据合同而下的任务单要求,甲方有权拒拨工程款,直至达到甲方要求。

11.4施工总图分施工区、住宿区,为保证大家的生产和生活环境卫生,预防疾病的发生,生活区将划定卫生责任区(总图区域附后),项目部将定期检查,初检不合格将对责任人进行警告令其整改,再检不合格将对责任人处以500元罚款。

11.5生活、施工区域严禁打架斗殴、寻衅闹事,违者处以200元罚款,情节恶劣、后果严重者交由公安机关处理。

11.6严禁酒后上班,违者当日不得进入施工现场并对承包人处以50~100元的罚款。11.7乙方项目管理须纳入甲方统一管理之中,乙方队伍员工着甲方统一工作装,戴甲方统一定制的安全帽;员工着装率不低于50%,安全帽佩戴率为100%,工程完工后由乙方现场代表负责全部收回。

11.8对施工区域内已有的建筑物和设备,乙方在施工时注意保护,不得损坏、拆卸、踩踏,违者将给予罚款并赔偿因损坏造成的损失;对危险区域要设围栏或警示装置。

11.9乙方现场材料及机具设备应有序摆放,做到文明施工,及时清理现场垃圾,满足现场总图管理要求。

11.10甲方为乙方提供住宿用房,乙方应妥善使用并保护相关设施。现场临设由甲方工程管理部门同意后,方可在指定地点搭设(符合相关标准),工程交工后全部拆除,场地清理干净。

11.11乙方不能全面履行合同时,甲方有权随时终止合同,另行安排其他施工单位施工,所发生费用从乙方价款中扣除,终止合同造成的损失和责任由乙方承担。

11.12未经甲方许可,乙方擅自撤离施工队伍,未完成合同规定的全部工作内容,使工程不能正常交工,所造成的经济损失由乙方承担,需承担工程造价20%违约金责任。11.13如乙方违约造成合同终止,或乙方原因引起合同纠纷造成损失,应赔偿甲方经济损失。

11.14三次以上(含三次)任务单未按规定时间完成,甲方除了按照任务单奖罚规定进行处罚外,有权另行安排其他队伍施工,此增加的费用由乙方承担。

11.15本合同双方签字后方可生效,双方在完成约定的工作内容后即告终止。

11.16双方发生争议应协商解决,协商无效由甲方总部所在地(湖北襄阳市襄城区)人民法院裁决。

11.17本合同正本两份、副本两份,双方各持一份。

第12条补充条款如下:

1、在甲方资金有困难的情况下乙方承诺一个月内不停工。

发包人:(公章)承包人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

合同订立时间:年月日。

建筑包清工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

第一条工程项目。

(一)工程名称:大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。

(二)工程地点:大通县长宁镇新添堡新村。

(三)工程内容:层栋,建筑面积平方米。

(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。

(五)承包方式:乙方以大清包工,包括机械设备所有施工。

第二条工期。

工期为_________天,自_________年_________月。

第三条工程质量标准和保修期。

(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。

(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为三年。保修期。

自竣工验收签字之日起计。

第四条工资支付和结算。

(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单,双方确认有效。

(二)工资支付方式:

按工程进度付款,每次付款由项目部核工程量后付款,干完付总工程量的75%,余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方,扣5%作用于保修金)。

第五条双方责任。

(一)甲方责任:

1、提供原材料及,包括基础开挖机械。

2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。

3、落实施工用水、用电,保证常用电源、主配电箱的布置。

4、负责监督工程质量及工程进度,必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。

5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。

6、甲方及时提供乙方施工所需材料。

7、在开工期间若发生安全事故,除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外,其余安全事故由乙方负责。

8、委派为现场管理代表,监督检查工程质。

(二)乙方责任:

1、必须严格按图纸施工,按施工规范操作施工,若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。

2、配合与工程有关监督部门的关系,不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。

3、提高安全意识,加强安全施工,清除安全隐患,做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。

4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期,甲方有权对乙方采取一定的罚款措施,其在工程款中扣除。

5、乙方应按定额要求合理使用材料,严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算,不合理的超额用料部分,乙方承担经济责任,甲方有权在其工程款中扣除。

6、做好成品防护,如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。

7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。

8、妥善保管好建筑工地的建材,如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。

9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽,做到安全施工。

10、委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。

第六条:其他条款:

(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税,工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资,由承包人承担法律责任,与甲方无关。

(二)、本合同一式叁份,甲方存二份,方存一份,所有合同具有同等效力,合同所有的附件均是组成部分。

(三)、本合同签订之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑施工合同

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:

4、工程面积:

5、工程期限:

本工程自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。

第二条、工程项目价款。

1、工程款:本合同工程造价为(人民币):____________;

金额大写:___________________________。

2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条、工程图纸。

甲方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

第四条、材料供应。

本工程凡由乙方采购的材料,经甲方按预算材料及乙方提供的样品标准验收,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

对与甲方认可的材料,乙方使用后,如甲方提出更换或提高标准,甲方应承担乙方因此而增加的施工工费及材料费。

第五条、工程款支付方式。

1、双方商定本合同价款采用固定价格,按项目报价执行。

(1)工地开工前付_____元。

(2)工程进行一半时付_____元。

(3)工程结束付_____元。

3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

第六条、工程工期。

1、甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、在1、条件下,本工程合同范本施工期约定为______工作日。

3、本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算_____工作日。

4、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

5、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第七条、工程质量及验收。

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准。

2、本工程以施工图纸、甲乙双方另行约定的特殊施工做法及质量标准、设计变更和______省地方标准《______装饰装修工程质量规范》为质量评定验收标准。

3、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。

4、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

6、甲方对工程存在的问题应及时向乙方工程部反映投诉,以免给双方造成更大的返工或损失。

乙方工程部电话:________________。

7、乙方自检合格后,应及时通知甲方进行材料进场的验收、各个节点完工的验收,由甲方签字确认后方可进行下一道工序,甲方若不能按约定日期参加验收,可书面委托第三人进行验收确认,且甲方认可该验收结果。甲方未按约定日期参加验收且未委托第三人进行验收,延误工期由甲方承担。

8、工程内容全部施工完毕后,乙方以书面方式通知甲方进行竣工验收。甲方自接到验收通知后七日内须参加验收,若甲方无正当理由逾期不参加验收,视为验收合格。竣工验收合格后,乙方应提供工程质量合格证明(含试水记录)和第三方室内空气质量检测合格证书。

甲方对室内空气质量有异议时,可请有国家相关部门认可的专业检测单位予以认证并自负费用;若检测不达标则检测费用由乙方承担,乙方还需负责治理工作及承担治理费。(由于甲供材料、配饰等原因引起的由甲方承担所有费用)。

竣工验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电隐蔽工程图。双方竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

双方未办理竣工合格验收手续,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更换钥匙视同验收合格;甲方确需提前入住的,由双方以其他事项书面约定。

竣工验收在工程质量及经济方面存在个别且不涉及较大问题时,经双方协商一致,签订“解决竣工验收遗留问题协议“(作为竣工验收单附件)后,甲方可先行入住。

第八条、安全生产和防火。

1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。

2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。

第九条、维修责任。

本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期2年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。

第十条、违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十一条、争议的解决。

本合同范本在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。

第十二条、合同生效。

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。

甲方(签章):

委托代理人:

联系电话:

_______年____月____日。

乙方(签章):

法定代表人:

联系电话:

_______年____月____日。

附件:

1、施工图纸共_____张。

2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页。

3、甲方提供装饰装修材料明细表。

4、乙方提供装饰装修材料明细表。

5、其他:本合同共_____页。

(附件)。

____________________________工程装修预算书。

序号。

项目名称。

单位。

数量。

合计。

材料及共计说明(包括备注)。

1

2

3

4

5

6

发包方(签字)____________。

________年____月____日。

承包方(签字)____________。

________年____月____日。

(附件)。

金额单位:________元。

材料名称。

单位。

品种。

规格。

数量。

单价。

金额。

供应时间。

供应至的地点。

发包方(签字)____________。

________年____月____日。

承包方(签字)____________。

________年____月____日。

建筑包清工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

第一条工程项目。

(一)工程名称:大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。

(二)工程地点:大通县长宁镇新添堡新村。

(三)工程内容:层栋,建筑面积平方米。

(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。

(五)承包方式:乙方以大清包工,包括机械设备所有施工。

第二条工期。

工期为_________天,自_________年_________月。

第三条工程质量标准和保修期。

(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。

(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为三年。保修期。

自竣工验收签字之日起计。

第四条工资支付和结算。

(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单,双方确认有效。

(二)工资支付方式:

按工程进度付款,每次付款由项目部核工程量后付款,干完付总工程量的75%,余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方,扣5%作用于保修金)。

第五条双方责任。

(一)甲方责任:

1、提供原材料及,包括基础开挖机械。

2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。

3、落实施工用水、用电,保证常用电源、主配电箱的布置。

4、负责监督工程质量及工程进度,必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。

5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。

6、甲方及时提供乙方施工所需材料。

7、在开工期间若发生安全事故,除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外,其余安全事故由乙方负责。

8、委派为现场管理代表,监督检查工程质。

(二)乙方责任:

1、必须严格按图纸施工,按施工规范操作施工,若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。

2、配合与工程有关监督部门的关系,不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。

3、提高安全意识,加强安全施工,清除安全隐患,做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。

4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期,甲方有权对乙方采取一定的罚款措施,其在工程款中扣除。

5、乙方应按定额要求合理使用材料,严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算,不合理的超额用料部分,乙方承担经济责任,甲方有权在其工程款中扣除。

6、做好成品防护,如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。

7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。

8、妥善保管好建筑工地的建材,如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。

9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽,做到安全施工。

10、委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。

第六条:其他条款:

(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税,工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资,由承包人承担法律责任,与甲方无关。

(二)、本合同一式叁份,甲方存二份,方存一份,所有合同具有同等效力,合同所有的附件均是组成部分。

(三)、本合同签订之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2

页,当前第。

2

1

2

建筑施工合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。

1、工程名称:李____区河南xx旧城改造安置房项目。

2、工程地址:____市李____区台柳路以西,青山xx以南。

3、工程内容:

4、工程质量:一次性验收合格。

5、承包方式:包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)。

6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

7、结算面积:约平方米。

8、总造价:

9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为____日历天

开工日期:________年____月____日

竣工日期:________年____月____日

1、乙方必须按照国家和____省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到____省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》____市有关职能部门颁布的标准要求。

2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《____市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

3、本工程质量标准:本工程执行国家和____市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及____市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。

工程质量:

1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。

3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。

4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。

5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5对乙方做出处罚,并追究其他相关责任.

工程管理。

1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。

2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。

3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。

4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。

安全生产:

1、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。

2、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。

3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。

4、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

工期延误:

对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。

1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。

工程保修:

乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为________年。

付款方式:

1、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%,经综合验收交房后,支付总额95%,余留5%为工程保修金。

2、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。

3、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书____日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。

4、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。

5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

1、本工程保修金为工程结算总造价的5%,在质量保证期内如发生施工质量问题,乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责保修。

2、质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起5________年。

3、保修项目内容及范围。

3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷,由乙方负责维修。

第三方单位进场维修。

第三方维修单位结算款及加收15%的服务费,从乙方保修费中扣除。

3.3保修期限:自竣工验收通过之日起满5________年,在保修期间,若维修费用超出保修金时,甲方有权追交超出费用。满5________年后无质量问题,____日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

3.4成品保护:工程竣工验收合格后,由乙方书面与工程总包方交接,交接前,均由乙方全部负责。

总包方应向乙方提供以下必要的施工条件:

1、保温墙面,表面平整,达到有关建筑质量检验评定标准。

2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净,不妨碍施工。

3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成,多余孔洞应填平。

项目总包方责任:

1、组织对乙方施工方案的审定。

2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工,并协调库房用地、水源、电源等。

3、组织监督检查工程质量进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

4、组织对工程的验收,办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调,保证工程顺利执行。

5、积极配合乙方施工,负责协调施工现场人员管理,及时对须隐蔽验收部位进行验收。

工程承包方责任:

1、负责编制施工方案,并于开工前5____日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,施工安全管理严格按照有关文件规定执行,确保施工安全和第三者安全,因乙方原因造成的安全伤亡责任事故,有乙方承担全部责任,并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

3、及时清理现场疏漏的建筑废材,做到日产日清,如果被执法部门查到,造成的责任及处罚有乙方承担。

4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺,对不按照工艺施工发生重大质量问题时,甲方有权解除合同,并不予补偿。

第三方(村民安置费)赔偿。

7、遵守工地安全文明施工规定,能够接受因违反规定所给予的处罚。

8、施工现场配备技术负责人和施工员,委派专人负责工地现场卫生整洁。

9、材料堆放整齐,并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿),均有违约方承担责任和赔偿。

补充条款:

1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求,做出样板墙,在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后,质量、材料与样板墙不符,总包方有权令其施工单位离场,解除施工合同,费用自付。

2、材料进场后,由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责,并及时提供合格有效的检测报告,由总包方统一收集存档。

3、综合价格均为含税价格,如无需提供发票时,综合价格下浮6%。

4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素,并自行承担由此产生的一切费用及后果,因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

5、施工中所产生的垃圾,由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。

甲方:(公章)___________乙方:(公章)___________。

法人代表:___________法人代表:___________。

委托代理人:___________委托代理人:___________。

电话:___________电话:___________。

________年____月____日________年____月____日。

建筑施工合同

出租方:

承租方:

经双方友好协商,就吊篮租赁事宜商量如下条款,供双方遵照执行,承租方清楚并承认本合同所有条款。

承租人在签订合同后,须向出租人交付押金元,从起租日期开始每天结算一次租金,如使用租金超过押金50%时,承租方应补齐至全额押金。租用结束后,租金、押金及设备损坏、丢失,赔偿金在退场时一次结清。

承租方负责进场时的运费,出租方负责退场时的运费。

吊篮运至现场后第二日开始起算租金,至承租人施工结束将吊篮拆卸后送至出租方仓库或指定地点日结束(节假日计算在内),遇下雨日吊篮工作4小时以上,按正常使用,4小时以内按半天计算(下雨时双方确定后应作好相关记录)。因承租方因素未用吊篮则按正常台班计算,十五天起租,不足十五天按十五天计算。

1、出租方责任、权利。

(1)负责吊篮的指导安装、调试、维修工作,并定期检查,以保证吊篮正常工作。

(2)助承租方培训操作人员和技术指导。

(3)吊篮如有故障,承租方应及时通知出租方现场负责人,出租方接通知后,应及时修复。

(4)出租方人员有权制止一切违章操作,责令整改,对承租方违章所发生的后果,出租方不承担任何责任。

(5)如果承租方不能按时交纳租金,经双方协商无效,出租方有权在无需通知承租方的情况下,终止承租方的吊篮使用,收回吊篮,并有权从承租方的押金中扣除所欠租金、丢失损坏赔偿金。

2、承租方责任、权利。

(1)承租方所租设备不得转让、转租和转借他人。只限在本工地使用,不经出租人同意,不得擅自转移到别的工地进行使用,否则出租方有权终止合同,由此引发的一切损失和责任均由承租人承担。

(2)承租方负责设备在工地使用时安监部门的检测费用。

(3)承租方应严格按照出租方所培训要求及使用说明书规定进行设备的安装、使用、保养,设备出现任何不安全失修或不良的工作状态,承租方应立即停止设备使用,并通知出租方,直至故障排除后,方可恢复正常使用。

(4)除因设备自身故障造成停工外,乙方不得以其他任何理由扣除甲方设备租金。

(5)承租方必须指定明确的负责人及安全员,负责吊篮的装卸及正常使用、安全检查,监督操作人员安全带和安全帽的佩带,并负责出租方的发货清单、验收合格证、维修单的核对认可工作。

(6)吊篮运至现场后,承租方负责卸车、搬运和保管,并尽快组织人安装,如因承租方组织不利安装迟缓,影响使用,责任自负。运至租赁处,经出租方管理员验收清点后承租方方可回收清单,租用结束。如当日不送,视为继续使用,租金照付。

(8)承租方在发生设备事故工伤时,应立即通知出租方,并有责任保护好事故现场。

(9)承租方应严格遵守吊篮操作规程,由于违章操作及操作不当造成的吊篮停用,损失由承租方自负。

(10)承租方负责保管好施工现场的吊篮及配件,如有丢失、损坏,照价赔偿(祥见厂家清单)。

(11)承租方应经常检查、保养、维修设备,归还时保证吊篮正常使用,各部位构件完好无损,整体整洁。

3、解决合同纠纷的办法。

本合同自签订之日生效,如双方发生经济合同纠纷,自行协商解决,协商不成,由出租方所在地方诉讼解决。

出租方:_________________________。

电话:_________________________。

承租方:_________________________。

电话:_________________________。

____年____月____日。

建筑施工合同

发包方:__________(以下简称甲方)。

承包方:__________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,甲方就本合同,以此共守。

(一)合同期限:

合同承包年限为期_____年,承包时间:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,合同期满,如无特殊原因,乙方可优先续签本合同,否则,乙方需向甲方移交完整的可正常运行的设备及相关技术资料和经验报告。

(二)供暖面积:

甲方的供暖面积为_____平方米。

(三)供暖承包价格:

经甲乙双方友好议定,总承包价为人民币_____元即大写:人民币_____元整。

(四)付款方式:

由甲乙双方议定,填写在下面空白处:

(五)供暖标准及时间:

供暖标准根据市政府的有关规定,首层16℃,供暖时间根据市政府有关规定,供暖时间保障120天,甲方如需延长供暖时间,所支付给乙方的供暖费用按承包金额除以承包期的总天数的基数计算。

乙方责任:

1、乙方所供煤炭为符合北京市政府标准的低硫煤,如国家权威质检机构检测含硫量超标,罚款将由乙方负责。

2、在供暖期内,不能及时供煤而导致停炉,或因煤质差而导致温度上不去,一切责任由乙方承担,每停炉一天甲方扣除乙方总承包费的1%。

3、司炉工必须持证上岗,供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。

4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度,遵守甲方的有关规定,承担在合同过程中的防火、防盗等安全责任。

5、乙方建立锅炉房各项管理制度,认真做好锅炉运行各项参数的记录。

甲方责任:

1、甲方如不能按合同支付给乙方承包款,导致停炉,由甲方负责。

2、由于甲方供暖设施出现故障而导致停炉或者影响温度(如:外线管道安装不合理;供暖面积过大,锅炉太小;)由甲方负责。

3、乙方运送到甲方现场的煤仅供本合同议定的甲方使用范围,若有增加面积,另行协商解决,甲方应妥善保管,不能丢失。

1、如国家政策性的物资上涨;。

2、国家对燃煤环保标准的修改等;。

双方应随行就市协商解决,尽量将双方经济损失降到最低程度,真正把互利互惠的商业风貌体现出来。

其它补充:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑施工合同

发包方:(简称甲方)。

承包方:(简称乙方)。

甲乙双方为承建危房改造项目,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

1.1工程名称:危房改造工程。

1.2工程地址:正安县粮食车队门口上面周碧芬的老房后面处。

1.3承包内容:砌砖原定后壁已原有石坎子代墙,现因情况改变需另加一壁墙身,浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工,下从地面起,上为浇板止,两个门窗,门为钢模门、(无基础工程,不包括钢化、水电安装等二次装修)。

1.4质量等级:合格。

1.5承包方式:包工、包料。

2.1负责施工过程协调工作,保证水电供应。

2.2如果有关部门阻止修建不成功时,甲方承担所用去的材料和工资。

3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

3.4做到文明施工,保持施工现场清洁。

4.3本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。

4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

5.1乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场成员的安全,以免发生人身安全事故。

工程变更后上次合同无效,本合同签字之日起产生法律效力,工程竣工完成,付清款项后终止。

任何一方违约应赔偿对方经济损失,本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:

7.1向正安县人事劳动仲裁机关申请仲裁。

7.2向县人民法院起诉。

本合同一式二份,甲乙双方各一份。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日。

建筑施工合同

建设单位:_______________(以下简称甲方)。

施工单位:_______________(以下简称乙方)。

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

1、工程名称:_______________花园经济适用房。

2、工程地址:_______________市_____道。

4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙_____米,室内给水,到入户水表后安装_____个阀门;。

6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;。

7、承包单价:_____元/每平方米,工程款预计:_____万(含税金);。

8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘_____元;品牌由甲方确定。

1、甲方。

(1)负责做好水通、电通和道路通;。

(2)组织有关人员进行施工技术交底;。

(3)派为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

2、乙方。

(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;。

(2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;。

(3)组织施工人员和材料、机械进场;。

(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;。

(5)派为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

本工程经甲乙双方协商一致,总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计_____个月时间,总工期_____天。

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;。

2、乙方在施工中必须遵守下列规定;。

(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;。

(4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。

1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。

2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。

3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。

4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。

本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板),发包人按承包人总造价的的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时,发包方按承包人总造价的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人,且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后,发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金,在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。

争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民诉讼解决。

1、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还_____%。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

建筑包清工合同

承包方(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:

一、工程概况。

工程地址:南湖影视基地。

二、价格。

三、工程范围。

南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围,包括顶面开灯孔。

四、付款方式。

1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付。

四、设计与施工甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。

五、材料。

1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。

2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。

4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。

7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。

六、工期。

顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。

七、垃圾清运。

垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。

八、劳动力管理。

1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。。

4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。

九、施工机具。

1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。

十、工地现场管理。

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟及随地大小便。

3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。

3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、装修要求。

1、乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。

2、乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。

十四、其它说明和要求:

1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。

4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。

5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

十五、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。

十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑施工合同

摘要:本文针对加强建筑企业的合同管理中暴露出来的常见问题,进行深入分析,并提出了解决对策和措施,从而加强建筑企业合同管理,确保建设目标顺利实现。

建筑施工中的合同在建筑施工中发挥着重要的作用,它是缔约双方明确法律关系和一切权利与责任关系的基础,是业主和承包商在实施合同中的一切活动的主要依据。有效的合同管理是促进参与工程建设各方全面履行合同约定的义务,确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段。

1建筑企业合同管理中存在的问题。

1.1合同签订阶段常见的问题。

1)合同主体不当。主体不当包括合同当事人主体不合格和主体不对等两种情况,合同当事人主体合格,是合同得以有效成立的前提,而合格的主体,首要条件应当是具有民事权利能力和民事行为能力的合同当事人。如果不具备这两种能力的人作为合同当事人就构成合同主体不当,另外还要防止一个误区,就是这个人虽然具备以上这两种能力,但他不是合同当事人,即当事人错位,构成合同主体不当;主体不对等是指合同当事人一方为法人而另一方为自然人,他们所承担的权利和义务都无法对等,同样构成合同主体不当。

2)合同用词不准确。就是合同中的关键条款表述不准确,容易发生歧义和误解,导致合同难以履行或引起争议。依法订立的有效合同应当体现协议双方的真实意图,而这种体现要求合同条款必须明晰。所以说,合同讲究咬文嚼字。

3)合同条款不完整。也就是说不全面,有缺陷、有漏洞。常见漏掉的往往是违约责任。好多合同只讲好话,不讲丑话;只讲正面的,不讲反面的,不懂得签订合同应先小人后君子的诀窍。一旦发生违约,在合同中找不到违约如何处理的条款。

4)只有从合同没有主合同。主合同是指能够独立存在的合同,如建筑工程中承包合同等。从合同是指以主合同的存在为前提才能成立的合同,如建筑工程的分包、转包合同以及质保合同等。没有主合同的从合同是无效合同,是无源之水、无本之木。

5)违反合同。凡违反法律法规而签订的合同均为无效合同。目前不少建筑企业以合法形式掩盖非法目的而签订的合同,其实质是无效合同,不受法律保护。

1.2合同履约阶段常见的问题。

1)应变更合同的没有变更。在履约过程中,合同变更是正常的事,问题在于不少负责履约的管理人员缺乏这种及时变更的意识,结果导致损失。合同变更包括内容变更和主体变更两种情形,合同变更的目的是通过对原合同的修改,保障合同更好得到履行以达到合同目的的实现。作为承包方要维护自身的利益,更要重视合同的及时变更。

2)应当发出去的书函,没有发出。在履约过程中及时地发出必要的书函,是合同动态管理的需要,是履约的一种手段,但这一点往往遭到忽视。《建筑工程施工合同》把双方有关工程的洽商、变更等书面资料或文件视为合同的组成部分。必须给予足够的重视。

3)应当起诉的而过了诉讼时效。建筑行业被拖欠工程款的情况相当严重,有些拖欠没有诉诸法律,但当起诉时才发现已经超过了两年的诉讼时效,无法挽回损失。只能放弃债权主张,也就放弃了胜诉权。

5)应当重视证据的法律效力的却没有得到足够的重视。并不是所有书面证据都具有法律效力的。有效的证据应当是原件的、与事实相符的、有盖章和签名的、有明确内容、未超过期限的。不具备法律效力的书面证据只是废纸一张。

2建筑企业合同管理中存在问题的原因分析。

2.1历史根源。

20世纪80年代初期,建筑业进入开放改革,由计划经济逐步转向市场经济,出现了市场竞争。施工合同也逐步的登上历史舞台,担起了它的使命,但由于处在起步阶段,当时的合同很不规范,也没有规范本本,合同内容过于简单,不全面,不少企业汲取不少教训,也为此教了学费。与80年代初期相比,现在建筑企业的施工合同管理要完善得多,但三十多年计划经济体制的残余影响,至今在合同与合同管理上仍然存在本文所列的问题。

2.2认识根源。

目前有不少建筑业从业人员对市场与合同以及合同与合同管理两种关系缺乏认识。首先,对市场与合同的关系缺乏认识。在市场经济条件下,这是一种相互依存的关系。一方面,市场的运作需要合同。也就是说,市场是靠合同来动作的,市场主体各方都是靠合同去履行其权利和义务的。另一方面,合同的成立必须以市场为前提。没有市场就谈不上什么合同,合同是市场的产物,是市场可持续发展的动力。可有些业内人士不了解市场与合同的内在本质的必然联系。只想去市场承揽工程,却不知道去签订合同或者草率签订,结果遇上纠纷就束手无策,任人解割。其次,对合同与合同管理的关系缺乏认识。这两者也是一种相辅相成的关系。合同管理是对合同的洽谈、草签、签订、履行、变更、终止、解除等全过程的管理。合同的产生是合同管理的前期工作。有了合同不去管理,等于放弃权利,合同也就成了摆设,成了一纸空文。同样,没有合同也就谈不上合同管理,离开了合同,合同管理也就成了空中楼阁,管理水平再高也是白忙活。而现实生活中这样的单位和人员也很多,结果为自己的无知买单。

2.3法律根源。

《合同法》滞后导致我们的法律意识滞后。我国最早的《经济合同法》于1981年12月才出台,以后又陆续出台了《涉外经济合同法》及《技术合同法》,但这三本法典均跟不上经济发展的步伐,不少新的合同问题在法律上是空白的。可以说,在前十年的市场经济进程中,我们所处的法律环境是不完善的。正因为如此,我们不少业内人事的法律意识更加滞后,不注重合同与合同法的关系,订立与履行合同往往离开合同法,想怎么写就怎么写,想怎么签就怎么签,缺乏依法订立与履行的意识,导致本文开头所列的诸多问题,最后为此买单。到头来才明白,任何离开合同法律所签订的合同均为无效合同,不受法律保护。

3解决建筑企业合同管理中存在问题的对策措施。

工作也做不好。相反地领导重视了他肯在合同管理上投资例如出资培训员工的业务外聘法律顾问;出台考核机制将合同管理与员工的工作绩效挂钩等等只要做到企业上下思想高度统一合同管理也就成功一半了。

2)提高合同管理人员的素质,是保证合同得以有效管理的基础。那么如何提高合同管理人员的素质,可以从以下几个方面着手:a.把好合同管理人员入口关。在本企业内部选择责任心强、业务精、年纪轻的人从事该项工作,如本企业没有合适人选,可以从社会上聘请,把好合同管理人员入口关。b.做好在职培训工作。任何知识都不是一成不变的,合同管理也不例外,合同管理人员也需要不断学习、培训,以适应纷繁复杂的市场经济,来解决新的问题。c.建立岗位责任制。对合同管理人员实行岗位责任制,明确他们的职责,不但有利于增强他们的工作责任心,而且可以促进他们提升业务水平和工作能力。

3)建立健全企业的合同管理网络体系,是保证合同得以有效管理的根本保障。企业合同管理网络体系包括:组织网络和制度网络。组织网络是指企业要由上而下地建立合同管理机构,使合同管理覆盖企业管理的每一个层次。一个大型建筑施工企业总部应设有合同管理专职部门,分公司设立兼职部门,项目经理部应设有专职岗位。内部如没有法律工作部门的,还应外聘法律顾问,负责法律咨询、合同评审、履约监督和组织仲裁和诉讼等工作,确保企业利益不受侵犯。制度网络是指企业要在合同管理全过程的各个环节建立切实可行的制度,特别对合同的制作、审核、审批、签订、履行、评估等环节的流程设计及权限设计都要有明确的规定。该体系的运作,可以通过定期检查来保证,也可以通过每一份合同执行后的评价来保证。要不断的根据合同管理的需要和市场的需要对企业合同管理网络体系进行调整,实行动态管理,才能得到不断完善和发展。

总结大全。

4)积极参加“重合同、守信用”活动,是促进企业提高合同管理水平的有效手段。在活动中一方面可以借鉴“重合同、守信用”企业的好的做法和成功经验来提高自身的合同管理水平;另一方面也可以促进企业内部合同管理工作。

5)大力推行建设工程施工合同示范本本(gf-1999-0201),示范本本不仅文字规范而且内容全面。使用示范本本可以提醒我们没考虑到的地方或疏忽了的地方。

参考文献:。

建筑包清工合同

发包方:_________________(以下简称甲方)。

承包方:_________________(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本建筑门窗施工合同。

一、工程名称:_________________。

二、工程地址:_________________。

三、承包方式:_________________。

四、工程内容:_________________。

五、工程用料:

1、框架:_________________。

2、拉筋:________________。

3、玻璃:________________。

六、承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

七、工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

八、付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后。

付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

九、违约责任:

1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

建筑施工合同

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,就合作开发、承揽工程(以下简称:该工程)有关事宜,特签订本合作协议。

一、合作基础。

甲方是有承建大型市政、工业与民用建筑、高等级公路工程等施工能力的综合性建筑企业,拥有多个国家一级施工总承包资质和专业承包资质,具有很好的品牌效应和较强的管理水平;乙方有有效的信息、广泛的社会资源和一定的施工管理能力;甲、乙双方发挥各自优势,进行强强联合、互利双赢。

二、合作方式。

乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽,以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后,乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理,并以自身作为其权利义务的载体,对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任;甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。

甲方委派项目经理、总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等共1-4名,对双方合作的工程项目的合同、财务、质量、安全、工期、进度、文明施工等进行监控,甲方委派人员的薪酬由乙方承担,薪酬标准为项目经理11000元/月/人,总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等9000元/月/人,其他主要管理人员等7500元/月/人。甲方委派人员的薪酬由甲方按月从乙方工程款中扣取,具体事宜在中标后双方签订的工程项目承包合同中明确。双方合作工程项目的其余配置(包括人力资源和其他一切资源)由乙方按需要自主配置,但必须满足工程和业主的需要,所需一切费用由乙方承担。

三、经营和管理模式。

1、双方合作工程项目受甲方统一管理,可以采取灵活的经营策略和管理模式,但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背,同时必须遵守甲方的各项规章制度。

2、乙方作为独立核算实体,自主经营,并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任;甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策,不得损坏甲方的市场形象。

乙方应向甲方上交本工程结算总造价%的管理费(不含税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费),税金(包括在本项目发生的企业所得税,暂按3.3%考虑)按实际发生额由甲方或业主代收代缴,政府要求交纳的各种基金和规费及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自行负担。上述管理费和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。

3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户,甲方在收取本协议约定的管理费、委派人员的工资、风险抵押金和甲方就合作工程与业主签订的施工合同所交纳的一切费用(包括对业主的履约保证金)及本项目相关分包合同的价款后拨付至由甲方内部银行为乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算的方式,乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要,即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使用,否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与支付的规定,不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并保管合法的原始凭证,乙方的财务工作必须符合甲方财务管理制度,甲方定期对其进行财务检查和过程审计。如业主指定分包或政府要求或双方一致认为必须以甲方名义对外签订分包合同的情况,甲方可代签分包合同并代付其分包工程款,对此乙方不得有异议并事先向甲方作出承诺。如乙方未经甲方账户擅自以外部账户收款,则由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失并向甲方支付擅自收取款额30%的违约金。

他协议或进行其他商务活动,如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同,此协议或合同自签订之日起为无效,甲方同时对乙方每起类似情形罚款100000元,乙方承担由此引起的一切损失。业主招标文件规定或政府要求的必须以甲方名义签订对外分包(含劳务分包)的合同除外。

乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决,对合作工程因经济和其他纠纷(包括债权债务诉讼纠纷)产生的法律后果乙方负全部责任,同甲方无任何关联。乙方也不能由此要求甲方提供任何证据,如发生诉讼、仲裁案件,甲方将对乙方按每起处50000元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名称的任何印章,甲方将对乙方处以100000元惩罚,如给甲方造成经济损失时,由乙方承担一切责任和不利后果。

5、为保证本协议的履行,乙方应按每个单项工程中标造价的1%向甲方交纳风险抵押金,且每个单项工程应交纳的风险抵押金不得少于20万元。此风险抵押金在工程竣工并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算或结算审计业主已签认、投标项目经理解除备案后,甲方一次性退还乙方。

投标保证金、银行信贷证明及履约担保(包括银行履约保函和开工预付款保函)由乙方承担,当业主要求采用银行保函形式时,乙方须向公司缴纳保函金额一定比例的现金保证金。履约保证金的退还按业主招标文件规定办理,乙方在甲方收到业主或银行退还的保证金后一个月内到甲方内部银行办理退还手续。

本工程的质量保修期以甲方与业主签订的主合同的约定为准,工程保修款为工程结算总价的5%。一般情况下,在工程保修期满、业主退款和甲方收到其工程结算总价5%的保修款后,甲方退还给乙方工程结算总价的4%保修款,留工程结算总价1%的保修款作为乙方向甲方交纳的工程内部质量维修基金,此内部维修基金保留一年,如果没有发生维修事宜,则该维修基金一年期满14天内全额退还给乙方。

6、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的要求时,甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目的顺利实施,由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。

四、双方的权利和义务:

甲方:

1、根据承接合作工程项目的需要,在投标报价、施工组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。

2、确定管理原则,制定规章制度和规范,对乙方的合同、财务、市场营销、工程进度、技术、质量、安全和文明施工等方面进行监督、指导和管理。

3、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用,若发现乙方违法违规使用上述证件,或损害甲方利益时,甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。

4、负责与业主签订施工合同、业主指定分包项目的分包合同、指定供料的材料买卖合同及其他相关合同的审核和用印工作,并监督乙方按合同约定的条款进行履行。

5、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他队伍施工,乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。

6、甲方对乙方所承接工程进行项目评估后,如发现该工程报价低于成本价,可要求乙方采取措施挽回损失或终止该工程,由此造成的经济损失由乙方承担。

乙方:

1、负责组织对合作工程全过程的实质性投标,协调与业主以及政府相关管理部门的关系,为甲方提供有效的投标业务数据并负责投标报价。

2、承担投标全过程的各种费用(包括从前期联系项目开销、资质审查、考察现场、投标报价、工程中标、投标答疑、澄清与解释、中介费、咨询费、投标手续费、投标保证金、合同注册备案相关税费、各种履约担保等现金或保函费用、以及有关手续费、注册登记费、办证费用、资料费等)、保证工程实施的全部费用(包括实施工程项目全部人工费、材料费、机械设备费、间接费、各种管理费、税金、保险费、对外协调费、甲方对业主承诺形成的各种费用、招标文件及合同要求乙方应承担的各种费用和国家及地方政府规定应缴纳的各种税费等)和实施工程保修的各项费用。如工程不中标,乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担,不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各种保证金、担保(现金或保函)等费用损失均由乙方自行承担。

3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议,包括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工程合同。

4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任,并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺,服从甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设工程施工合同,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

5、项目现场管理必须符合当地政府及甲方现场管理规定,按甲方各项要求组织施工,确保所承建的工程项目在质量、安全、环境等方面均达到业主和合同及相关法律、法规要求。乙方遵守国家及合作工程所在地要求预防的各类传染病的规定,按规定实施、承担一切由此而造成的费用。乙方对因合作工程发生的质量、安全、环保等事故负全部责任;如需对第三方进行赔偿,则负全部赔偿责任。

6、严禁转包和整体分包或肢解分包,严禁非法用工。施工前必须有详细施工组织设计、安全预案,并报甲方技术管理部、安全管理部审批。京内工程施工劳务队伍必须在城建合格劳务队名录范围内选用,京外工程施工劳务队伍必须符合当地政府的相关要求,对劳务队伍的资质、备案等情况进行登记管理,并及时上报甲方外管部。合作工程项目部及劳务队伍的具体管理事宜,必须按"城建外管发(20xx)65号"文的相关规定要求执行。

7、负责组织工程竣工验收、编制竣工资料及竣工图,并承担费用,甲方给予必要协助。负责组织及编制、洽谈工程结算并承担费用,工程结算签字后及时将原件递送甲方经营部备案。任何业主不予结算的费用不得向甲方提出索赔,由乙方自行负担。负责协助甲方对工程尾款的清欠收款工作。

8、乙方必须严格遵守各级政府、部门于建设工程劳务费、农民工工资支付的政策、法规,严格执行甲方及业主和当地政府部门关于劳务管理的相关规定,积极、妥善地处理相关劳务纠纷,严格杜绝此类劳务纠纷事件的发生。

9、乙方所承包项目如有此类劳务纠纷事件发生,无论何种原因,所产生的一切后果和经济损失,均由乙方承担。为平息此类事件,甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划款给事件中的劳务队伍,且不需任何结算依据,乙方必须无条件承担全部费用。

10、如因乙方承包项目发生的此类劳务纠纷事件造成甲方任何经济、社会信誉等损失,甲方拥有向乙方或乙方负责人无限追索经济赔偿或追究法律责任的权力。

11、乙方应向甲方提供工商营业执照、企业资质等书面证明文件。

12、未经甲方书面授权,乙方不得以甲方的名义从事任何商务活动。

五、附则。

1、当乙方和甲方就合作工程发生同时投标的矛盾时,应由协作各方共同协商解。

2、双方发生争议时,可以协商解决。协商不成,选择由人民法院管辖。

4、本协议自双方签字盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,由甲、乙双方分别保存。

5、本合作工程在中标后,甲、乙双方须签订项目承包施工协议书,对具体事项予以明确,并作为本合作协议书的有效组成部分。

6、本合作协议书自签订之日起生效,在工程已完成、并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算及审计业主已签认、工程结算价款收付已完毕、债权债务清楚并全部清偿完毕后自行失效。

本协议期满失效后,双方如需继续合作,应另行续签协议。

合同订立日期:年月日

甲方(章)。

乙方(章)。

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

邮政编码:

邮政编码:

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐