承包合同的有效性和合理性对于工程项目的顺利进行和各方权益的保护至关重要。承包合同是一种法律文件,用于规定承包商与业主之间的权利和责任。如何编写一份完善的承包合同是每个合同参与者都需要考虑的问题。以下是小编为大家收集的承包合同范文,仅供参考,希望能对大家有所帮助。
工地二次结构承包合同
承包方(以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:
一、工程概况。
工程地址:
二、价格。
施工费:45000元(大写:肆万伍仟元整)。
三、工程范围。
四、付款方式。
工程完成工程量的30%,付全款的15%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,10天内结算费用。
五、设计与施工甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。
六、材料。
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。
3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员按甲方要求搬运。
7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。
七、工期。
顺延,甲方按照损失扣除费用。
八、垃圾清运。
垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。
九、劳动力管理。
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资发放表。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。
3、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
十、施工机具。
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、工地现场管理。
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟及随地大小便。
3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。
4、乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担一切费用。
十三、施工要求。
1、乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。
2、乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。
十四、其它说明和要求:
1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。
4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
十五、施工约束:
1、乙方不得找无辜理由撤销施工,乙方将负全部责任,后果严重者,甲方将乙方责任人起诉司法机关调解。
2、甲方不得找无辜理由撤销施工,甲方将负全部责任,后果严重者,乙方将甲方责任人起诉司法机关调解。
十六、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。
十七、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
二次结构承包合同_二次结构承包合同
发包人:(甲方)身份证号码:
承包人:(乙方)身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构层次:地下一层,地上十七层,框剪结构。
4、工程施工依据:施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料。
二、工程范围和自备工具:
主体所有二次结构工程的施工。具体包括:施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具;门窗过梁、门洞砼块的预制与安装,卫生间防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装;加气块砌筑;钢筋的加工制作与绑扎(包括需搭接焊接的钢筋);配备物料提升机专职司机,持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。
三、对乙方的具体要求:
必须做到活完场清料净,必须合理使用建筑和周转材料,做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁,垃圾下楼指定地点堆放,周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求进行施工,严禁盲目施工。
1、填充墙施工要求:
1)轴线定位:首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对,如发现偏差取偏差的一半进行定位施工,保证上部梁与墙偏差不要太大;如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员,给出合理的施工方法后方可进行下步施工。
2)砂浆搅拌:严格按照配合比对原材料进行过磅计量,确保配比正确。
3)砌块运输:装卸砌块应轻拿轻放,防止砌块棱角损坏,上楼后严禁整车倾倒卸车,发现一次100元罚款。
4)砌筑:首先将墙下部位打扫干净浇水湿润,底部砌筑实心砖的高度不小于200mm。排砖要合理,上下层搭接长度不应小于15cm,砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润,水平灰缝为15mm,垂直灰缝为20mm,保证灰浆饱满度不小于90%,每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理,确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光,应随砌随时检查墙面垂直度、平整度,每层垂直度偏差不大于5mm;切割砌块应方正大小合适,顶部斜砌砖(或塞缝)的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天,斜砌砖(或塞缝)应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。
5)锚拉筋安放:根据已植筋好的锚拉筋位置层,与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置,锚拉筋两端弯4cm90度弯钩,200厚墙放2根,100厚墙放1根,钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。
6)预留预埋:积极配合水电工对管洞、线槽的预留。
7)检查、自检:每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况,发现问题及时处理解决。
8)上下在同一直线上的端柱及墙,必须拉通线定位,保证上下垂直通顺。
2、模板支设要求:
1)模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模,必要时采用电钻钻孔的方法,保证模板位置准确,刚度、强度、稳定性满足施工要求;构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物,在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条,模板拼缝严密不漏浆。
2)构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。
3、钢筋制作与安装:
1)hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩,箍筋收口做135度弯折,平直段不小于10d。
2)构造柱的绑扎:纵向钢筋采用搭接绑扎,搭接长度应符合要求,箍筋在上下搭接范围内@100,中间@200,绑扎前用扳手校正插筋的位置,骨架应绑扎美观到位尺寸正确。
3)钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后,及时通知项目部(监理单位)进行隐蔽验收。
4、砼浇筑要求:
1)砼浇筑与运输:砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量,严格控制砼用水量,砼应随拌随用,及时运输到浇筑地浇筑,如发生离析现象应重新二次搅拌。
2)卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构,可不用机械振捣,但必须人工振捣密实,控制好顶部标高,窗台压顶必须进行二次收面,防止失水过快使砼产生裂缝。
3)构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎,在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆,分层振捣密实,如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法,确保砼振捣密实,浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密,砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。
4)砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护,每天至少三次,养护时间不少于7天。
四、工程工期:
自进场施工开始1个月完工,每超一天,罚款1000元,累计计算。因发包方原因工期顺延。
五、工程质量:
河南省结构中州杯工程。
乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求,根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则,还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。
六、承包方式及单价:
1、承包范围的内容,包质量包工期,包安全生产和文明施工。
2、承包单价按建筑元/平方米。
七、甲方工作。
1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。
2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。
3、负责按本合同工作内容约定足额向乙方支付工资款。
4、提供民工住房、伙房,生活用水免费,提供民工用床。
5、提供施工所需的建筑材料、周转材料,钢筋加工机械、水电、电缆,墙体植筋。
八、乙方工作:
1、服从甲方管理,严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。
2、乙方严格遵守机械操作规程规定,乙方根据主管部门要求持证上岗,严禁违章作业,乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗(如电焊工、架子工、吊装工、机械工等),禁止无证人员上岗,否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放,如发生工伤事故,法律、民事、经济责任由乙方全部承担,甲方协助处理。
3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力,确保工程需要,施工队负责人必须在施工现场,不准离岗。
4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求,保证连续施工,因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。
5、乙方所完成的每一道工序必须经甲方、监理验收后方能进行下道工序的施工,如达不到验收要求,必须无条件返工,返工损失由乙方自理。
6、乙方必须配备专职技术人员放线。
7、保证服从业主和甲方的综合协调安排,全力配合其他承包单位的工作,不发生闹事及打架斗殴现场,先动手者罚款20xx元,若还手则罚500元,若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏,如果公安司法部门介入处理,发生罚金等,全部责任和费用由乙方自行承担,并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
8、乙方必须把安全施工放在第一位,要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听,并与每一位工人做好书面安全技术交底,负责安全的人员必须严格检查每个环节,做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用,发现安全隐患必须以人为第一安全要素,采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理,甲方不予承担。
9、乙方应保证工程连续施工(不,可抗力因素除外),在没有甲方同意的情况下不准擅自停工,否则视为违约,并承担由此停工造成的经济损失。
10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥,管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改,如不能按要求整改到位,造成安全隐患和质量偏差的,一处罚款200-1000元,并承担对缺陷处理的一切费用。
九、付款方式:
十层工程量完成支付所完成工作量的80%;所有工作完成,所有周转材料下楼堆放整齐,楼层清扫干净后,一次性付至已完工程价款的95%,余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后,对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单,否则承包款暂时不予支付。
十、工程结算办法:
以图纸实际面积结算(阳台按一半面积计算,屋面飘板的女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算)。
十一、其他。
乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除,对有影响装修的墙体缺陷进行处理,费用自理,如乙方不能及时安排人员完成以上任务,甲方有权另行安排劳务人员,其费用加倍从劳务费中扣除。
十二、本合同已经签订,即具有法律约束力,甲乙双方必须认真履行。未尽事宜,双方随时协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,工完帐清失效。
甲方:乙方:
二次结构承包合同_二次结构承包合同
二次结构是在框架、框剪工程中的一些非承重的砌体,过梁等一些在装饰前需要完成的部分,二次结构承包。
合同。
是怎样的呢?以下是本站小编整理的二次结构承包合同,欢迎参考阅读。
甲方:
乙方:
根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方,为保证工程顺利完成,经双方协商一致,达成如下协议,望共同遵守。
一、承包内容:经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更):加气块的砌筑,构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程,拉结筋的制作焊接和标识,一次结构错留所有钢筋的更正,木楔的制作和安装,射钉块的制作和安装,后塞缝的堵塞,马牙搓的剁齐,临时脚手架的搭拆,完工后的清理。
二、工期要求:无条件服从甲方的分层工期要求,整体工程完工时间定为年月日。
三、质量要求:必保验收时达到结构杯的质量要求。
四、工程价款:砌体按元每立方米,构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米,拉结筋按元每处两根,模板按接触面积每平方米,以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。
五、付款方式:每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%,主体完工后付至80%。年底付至90%,余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场,视为乙方自动放弃本合同,按以完成工程量的百分之五十结算,余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。
六、工程施工及验收:乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序,质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改,否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任:编制施工方案、进度计划,及时提供技术交底,解决工程中的一切问题,提供临时设施和住宿,保证材料机械的供应,组织有关部门验收,办理工程量认可,按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。
八、乙方责任:熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人,保证工程进度,配备施工班组长,作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑,砂浆的搅拌,模板安装前的选模、模板刷隔离剂,安装时的立模,安装后的校正、找平、清理模板内的杂物,模板拆除后的起钉、砂浆的清理,并将模板堆放到指定地点,做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求,钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场,乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育,负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
九、安全责任:宿舍内不允许私拉电线,职工进入现场必须戴好安全帽,如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负,甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂,工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款,不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十、本合同一式两份,各一份,双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决。至工程竣工付清工程款后失效。
甲方:乙方:
发包人:(甲方)身份证号码:
承包人:(乙方)身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构层次:地下一层,地上十七层,框剪结构。
4、工程施工依据:施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料。
二、工程范围和自备工具:
主体所有二次结构工程的施工。具体包括:施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具;门窗过梁、门洞砼块的预制与安装,卫生间防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装;加气块砌筑;钢筋的加工制作与绑扎(包括需搭接焊接的钢筋);配备物料提升机专职司机,持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。
三、对乙方的具体要求:
必须做到活完场清料净,必须合理使用建筑和周转材料,做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁,垃圾下楼指定地点堆放,周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求进行施工,严禁盲目施工。
1、填充墙施工要求:
1)轴线定位:首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对,如发现偏差取偏差的一半进行定位施工,保证上部梁与墙偏差不要太大;如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员,给出合理的施工方法后方可进行下步施工。
2)砂浆搅拌:严格按照配合比对原材料进行过磅计量,确保配比正确。
3)砌块运输:装卸砌块应轻拿轻放,防止砌块棱角损坏,上楼后严禁整车倾倒卸车,发现一次100元罚款。
4)砌筑:首先将墙下部位打扫干净浇水湿润,底部砌筑实心砖的高度不小于200mm。排砖要合理,上下层搭接长度不应小于15cm,砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润,水平灰缝为15mm,垂直灰缝为20mm,保证灰浆饱满度不小于90%,每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理,确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光,应随砌随时检查墙面垂直度、平整度,每层垂直度偏差不大于5mm;切割砌块应方正大小合适,顶部斜砌砖(或塞缝)的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天,斜砌砖(或塞缝)应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。
5)锚拉筋安放:根据已植筋好的锚拉筋位置层,与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置,锚拉筋两端弯4cm90度弯钩,200厚墙放2根,100厚墙放1根,钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。
6)预留预埋:积极配合水电工对管洞、线槽的预留。
7)检查、自检:每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况,发现问题及时处理解决。
8)上下在同一直线上的端柱及墙,必须拉通线定位,保证上下垂直通顺。
共
3
页,当前第。
1
页
1
2
3
二次结构承包合同_二次结构承包合同
2、模板支设要求:
1)模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模,必要时采用电钻钻孔的方法,保证模板位置准确,刚度、强度、稳定性满足施工要求;构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物,在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条,模板拼缝严密不漏浆。
2)构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。
3、钢筋制作与安装:
1)hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩,箍筋收口做135度弯折,平直段不小于10d。
2)构造柱的绑扎:纵向钢筋采用搭接绑扎,搭接长度应符合要求,箍筋在上下搭接范围内@100,中间@200,绑扎前用扳手校正插筋的位置,骨架应绑扎美观到位尺寸正确。
3)钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后,及时通知项目部(监理单位)进行隐蔽验收。
4、砼浇筑要求:
1)砼浇筑与运输:砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量,严格控制砼用水量,砼应随拌随用,及时运输到浇筑地浇筑,如发生离析现象应重新二次搅拌。
2)卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构,可不用机械振捣,但必须人工振捣密实,控制好顶部标高,窗台压顶必须进行二次收面,防止失水过快使砼产生裂缝。
3)构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎,在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆,分层振捣密实,如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法,确保砼振捣密实,浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密,砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。
4)砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护,每天至少三次,养护时间不少于7天。
四、工程工期:
自进场施工开始1个月完工,每超一天,罚款1000元,累计计算。因发包方原因工期顺延。
五、工程质量:
河南省结构中州杯工程。
乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求,根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则,还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。
六、承包方式及单价:
1、承包范围的内容,包质量包工期,包安全生产和文明施工。
2、承包单价按建筑元/平方米。
七、甲方工作。
1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。
2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。
3、负责按本。
合同。
工作内容约定足额向乙方支付工资款。
4、提供民工住房、伙房,生活用水免费,提供民工用床。
5、提供施工所需的建筑材料、周转材料,钢筋加工机械、水电、电缆,墙体植筋。
八、乙方工作:
1、服从甲方管理,严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。
2、乙方严格遵守机械操作规程规定,乙方根据主管部门要求持证上岗,严禁违章作业,乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗(如电焊工、架子工、吊装工、机械工等),禁止无证人员上岗,否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放,如发生工伤事故,法律、民事、经济责任由乙方全部承担,甲方协助处理。
3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力,确保工程需要,施工队负责人必须在施工现场,不准离岗。
4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求,保证连续施工,因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。
5、乙方所完成的每一道工序必须经甲方、监理验收后方能进行下道工序的施工,如达不到验收要求,必须无条件返工,返工损失由乙方自理。
6、乙方必须配备专职技术人员放线。
7、保证服从业主和甲方的综合协调安排,全力配合其他承包单位的工作,不发生闹事及打架斗殴现场,先动手者罚款20xx元,若还手则罚500元,若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏,如果公安司法部门介入处理,发生罚金等,全部责任和费用由乙方自行承担,并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
8、乙方必须把安全施工放在第一位,要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听,并与每一位工人做好书面安全技术交底,负责安全的人员必须严格检查每个环节,做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用,发现安全隐患必须以人为第一安全要素,采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理,甲方不予承担。
9、乙方应保证工程连续施工(不,可抗力因素除外),在没有甲方同意的情况下不准擅自停工,否则视为违约,并承担由此停工造成的经济损失。
10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥,管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改,如不能按要求整改到位,造成安全隐患和质量偏差的,一处罚款200-1000元,并承担对缺陷处理的一切费用。
九、付款方式:
十层工程量完成支付所完成工作量的80%;所有工作完成,所有周转材料下楼堆放整齐,楼层清扫干净后,一次性付至已完工程价款的95%,余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后,对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单,否则承包款暂时不予支付。
十、工程结算办法:
以图纸实际面积结算(阳台按一半面积计算,屋面飘板的女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算)。
十一、其他。
乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除,对有影响装修的墙体缺陷进行处理,费用自理,如乙方不能及时安排人员完成以上任务,甲方有权另行安排劳务人员,其费用加倍从劳务费中扣除。
十二、本合同已经签订,即具有法律约束力,甲乙双方必须认真履行。未尽事宜,双方随时协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,工完帐清失效。
甲方:乙方:
甲方:。
乙方:。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程结构:剪力墙结构。
4、建筑面积:
5、承包方式:包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围:
二次结构工程,除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程(除卷材防水)中所有分项工程的施工;室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程;变形缝的制作安装;物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;具体承包范围包括并不限于以下工作内容:
(1)砌体的砌筑,预留的植筋,材料的多次搬运等;。
(2)室内外粉刷,包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;。
(4)楼地面的砂浆找平及细石砼找平等,楼梯踏步及平台的找平,底部抹灰及批顶等;。
(5)天棚批顶、抹灰等;。
(7)室外工程:散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;。
(8)变形缝的制作安装;。
(9)物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;。
(10)材料的多次运输等,砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;。
(11)预留洞口、架眼的封堵;。
(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;。
(13)样板间制作,符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;。
(14)建筑垃圾运至甲方指定地点,楼层清理达到竣工验收标准。
共
3
页,当前第。
2
页
1
2
3
工地二次结构承包合同
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《^v^合同法》《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:
工程承包范围:一期绿化区内的景观亭、构筑物、人行道路及附属零星项目。
工程承包内容。
12号和13号楼土建:水。
其他施工;。
二、合同工期。
一期12号楼和13楼工程。
总工期。
大门区、售房部、一期绿化区的景观亭、构筑物、人行道及附属零星工程:20xx年7月30日前完成。
景观水塘:
景观塔处的蓄水池:
三、质量验收标准工程质量标准:合格(按现行国家标准及相关规范、规程执行)。
四、工程价款。
本合同按以下标准计价。
房建12号楼和13楼:。
施工专项费用标准”相关规定;间的算术平均值计算,作为该工程结算调差价。前述计算总价下浮3%作为该工程结算造价。超城区25公里以外的材料运输费甲方另行确认。信息价无价格的材料,甲方确认价格。
大门区、景观塔、一期绿化区的景观亭、构筑物、人行道及零星项:以上各项目作为按实结算项目,计价原则:
所有人工费、材料费按市场价定价,由承包方提前提供价格及价格依据,报发包方确认后由发包方的书面定价通知单发给承包方,作为结算依据。材料的耗量率按定额规定计算。
项目完工后,承包方提供完整的竣工图、竣工资料、登记资料等,由发包方委托中介单位进行工程审核、造价审核,经审核的工程直接造价加计18%的管理费、税费等作工程结算造价。
本工程总造价暂定元,大写:肆佰万元整。
五、组成合同的文件。
组成本合同的文件包括:
本建筑工程总包施工合同协议书。
本合同专用条款。
工程质量保修书。
双方另行签订的补充协议(如有)。
各建设批次预算、预算图纸及补充。
标准规范及有关文件。
若合同文件之间有任何矛盾,以较后时间制订的为准(时间相同者按以上顺序)。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部分,其内容不能影响合同文件的含意,除非双方同意签认作为本合同的补充。
六、除特别注明外,本合同中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、工程竣工后承包人应在三个月内送交该工程结算书交发包人审核,发包人应在三个月内审核完毕,按合同约定的期限支付工程款。
十、合同生效。
合同订立时间:
本合同双方约定:或盖章后生效,到双方权利义务履行完成后终止。附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
二次结构承包合同
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、工程概况。
4、承包方式。
甲方提供合格的材料及施工机具,乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价。
地库钢筋下料____________元/吨,5#主楼钢筋下料_______元/m2。
二、质量要求。
乙方必须严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工的,材料及人工费全部由乙方承担。
三、双方的责任与义务。
1、乙方工人进场后,甲方负责安排食宿,每月付给乙方工人生活费____________元/人。
2、乙方必须听从甲方管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,现场必须做到文明施工,成品码放整齐,原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律,严格按照施工规范施工,必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故,费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超过5天以上的,甲方付给乙方工人每天____________元/人的生活补助费。
四、结算支付方式。
地库砼浇筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____________元的生活费,等工程完工后支付到工程款的____________%.待主体结构封顶验收合格两周后,甲方付清乙方剩余____________%的工程款。
五、违约责任。
施工中任意一方违反此合同,必须承担总工程款____________%的违约金。
六、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。
二次结构承包合同_二次结构承包合同
三、质量要求及工程验收:
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准;。
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工,因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时,必须认真执行施工质量规范及相关图集,符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚500-5000元;影响甲方工程质量创优评验的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改;如拒绝或拖延整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡警无效而无法履行。
合同。
的,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具,履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理,工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的,由乙方承担赔偿责任。
四、工期要求:。
1、工期必须达到甲方的工期要求,乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工(与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件)。如不能按照甲方控制的节点施工,给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组,在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工,否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时,乙方必须服从。
五、结算与付款。
(一)结算办法。
1、工程量计算:依据建筑面积计算,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》gb/t50353-20xx规则进行计算,其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时,按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用:
a、顶棚批顶单价元/m2。
b、屋面挂瓦单价元/m2。
c、楼地面找平单价元/m2。
4、如因乙方原因(包括但不限于:人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因)不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日,每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用,施工中不作任何调整,不因政策变动及人工费调整而增加费用,且包含所有设计变更部分的费用,施工中的设计变更不再另行计费,若出现重大设计变更造成面积增减,据实结算。
(二)付款办法:
六、材料、设备、设施的供应与使用。
1、甲方提供的材料设备设施如下:
(1)提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料(钢管、扣件);。
(2)塔吊、物料机等垂直运输机械;。
(3)提供施工现场临时住房,临时水电;。
2、乙方提供的材料设备设施如下:
(1)乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械(震动电机、震动棒)等以及本条第1款未提及的其它所需料具等,乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等,乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
(2)乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料,包括但不限于:钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求:
(2)乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护,若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
(3)乙方负责在材料到场后,按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车,若乙方接到甲方通知进行材料装卸车,乙方未及时派人,甲方有权另行派工人,发生的费用由乙方负责人在派工单上签字,若乙方负责人拒绝签字,项目部在派工单上注明乙方拒签,发生的费用按照双倍扣除,应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
七、双方责任。
(一)甲方责任:。
1、负责开工前使施工场地具备施工条件;。
3、协调乙方与其他施工队的关系;。
4、按约定拨付乙方工程劳务费用,及时办理工程结算。
(二)乙方责任:。
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工;。
5、乙方人员进场后,必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张,进行登记造册,办理工人工资卡,以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前,乙方须将签字后的工人工资单汇总好,交项目部签字,甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线,乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改,或有特殊原因有预先通知的停工,不增加任何费用。
九、安全文明施工要求。
(1)甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。
(2)甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
(3)如因乙方班组操作不当及管理方面的原因,造成安全事故,均由乙方负责;材料损失、返工、社会治安处罚的,由乙方承担。
(4)领导检查现场时,乙方配合项目部整理现场,做好安全文明工作。
十、履约保证金。
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元,工人进场一个月后,且满足施工需要,无息返还。
十一、合同的变更、终止与解除。
1、本协议签订后,任何一方均无权单方面作出变更,经双方协商一致同意的情况下,双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后,无法定或约定事由出现,任何一方均无权解除或终止本协议的履行;当出现下列情况之一者,除(1)外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
(1)双方协商一致解除或终止本协议履行的;。
(2)按本协议约定解除或终止本协议履行的;。
(4)该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的;。
(5)依法或依照约定的其他情形。
十二、合同生效及其它。
1、本协议所列各标题及各条款的排列,仅系基于方便阅览而设,本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,效力相同。
甲方(盖章):乙方(身份证复印件附后):
负责人签字人:负责人签字人:
共
3
页,当前第。
3
页
1
2
3
二次结构承包合同
甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约,本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成以下条约。
1、本工程施工图范围内全部二次结构工程
2、各种砖的润砖,现场二次转运、多次转运,包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输;
3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。
4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运,并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。
6、所有墙体拉筋的安装。
8、工具及机械费:搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等,均有乙方承担。
10、木工范围:支撑构造柱,圈梁,水带,过梁,空调板,飘窗,腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。
12、散水,屋面:按照施工图纸,甲方要求进行施工,达不到验收、返工费均由乙方承担。
13、内外粉范围:粉刷前的刷胶,贴网,等均有乙方承担,空调板,飘窗,腰线及造型内粉刷达到毛墙,地平范围:达到毛地面。
14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。
15、升降机由乙方操作,操作不当,由乙方维修。
1、承包单价:__________元/__________m2
2:__________(以建筑面积计算,正负零以上均按此方案计算,不包括地下室)
2、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)
散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)
1、甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。
2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上;墙面垂直度要小于或等于3mm,平整度要求小于或等于5mm;钢筋方面,支拆模方面,混凝土方面,内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工,否则进行处罚,不足一天按一天计算。
工程施工时,乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成,未完成时按拖延工期处罚。
1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。
2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作,如乙方不按照施工安全进行施工,所发生的安全事故均由乙方承担。
3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。
1、甲方及时提供甲方应该提供的资料
2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工
3、甲方为了整个项目顺利施工的需要,乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。
4、如果乙方自行退场或有未完成的工作,未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。
本合同双方签字后生效,财务结算后,自动失效。
甲方签字:_______________乙方签字:_______________
签订日期:_______________签订日期:_______________
二次结构承包合同
5.1.工程质量等级要求:必须达到合格工程标准;施工现场文明施工达到市级安全文明工地标准。
5.2.由乙方承包的工程,其质量必须达到。
合同。
约定的质量标准,如果质量未达到标准或因乙方对其它工程的影响而导致整体工程未能达到标准时,乙方承担全部经济损失,甲方有权拒付工程款。由于其它分项工程的原因而导致整体工程未能达到质量标准时,其责任乙方不承担。
第六条:工程款支付方式。
6.1.双方约定;乙方进场施工必须自备一个月的生活费及其他所有辅材费。
6.2.每两层二次结构全部完工暂支付壹拾万元。
6.3.经市建设工程质量监督站和现场监理公司、甲方验收合格交付使用后10个工作日内支付乙方总工程款的%。
6.4.剩余*%工程款1个月后,(注:如1个月维修期内乙方不安排维修人员及时维修,甲方自行安排维修人员施工,其费用由乙方承担)。甲方一次性支付给乙方。
第七条:产品保护和维修要求:
7.1.本工程的保修期从合同工程验收合格并办理交付使用甲方之日起计算,保修期限按国家规定执行。在质量保修期内,如出现工程质量及问题,乙方接到甲方修理通知后48小时内派人前来修理,否则甲方有权委托其他单位或个人修理,修理费从保留金中扣除,不足部分由乙方承担。
7.2.在施工过程中、交付使用前,乙方在合同内必须做好产品保护。如在交付使用前存在产品损坏、污染等均有乙方负责维修,其费用由乙方负责。
第八条:甲方的义务:
8.0.甲方施工现场施工员联系电话:负责工程施工管理、协调等各项工作。
8.1.按照施工实际需要甲方提供职工临时宿舍、临时用水、用电。
8.2.甲方负责提供施工图纸复印件和技术交底。
8.3.甲方负责监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工及行政管理事务。
8.4.甲方负责组织分项工程计量验收工作。
第九条:乙方的义务。
9.0.乙方进场施工时配备施工负责人:,联系电话:,负责工程施工管理、协调工作。并且积极配合甲方施工现场的各项管理制度。
9.1.材料因保管不当、加工、制作不合理;造成的返工和浪费材料,均由乙方自行承担经济损失。
9.2.根据本合同协议条款严格按照图纸、国家或行业的有关规定和约定质量标准以及甲方的技术交底精心组织施工并按期完成全部承包施工内容。
9.3.应接受甲方现场代表的检查检验,为检查检验提供便利条件,承担因自身原因导致返工修改的全部责任和费用。在隐蔽工程覆盖前必须通知甲方到现场验收,否则将不予以计量。
9.4.乙方不得将本合同工程转让或分包。如果乙方违反此规定,将承担全部责任和由此造成的全部经济损失。(甲方有权拒付所有工程款)。
9.5.乙方在进场后不得以甲方的名誉承览其他工程项目,如若违反甲方将给予乙方处以本合同工程5%的违约处罚,乙方并承担由此给甲方带来的所有损失。
9.6.乙方所派项目管理人员不得擅自离开施工现场,必须在施工过程中跟踪管理、协调各项工作。如擅自离开施工现场;将按合同约定给于乙方每次500元/的经济处罚。(注:并且每天不少于一名管理人员在施工现场管理、协调各项工作)。
9.7.二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构、装修所用的主要材料)。
9.8.施工工具及机械设备的配备、维修、保管由乙方自负。
第十条:材料供应、管理及现场安全、生产管理要求。
10.1.乙方应按照施工计划提前三天向甲方提出材料用量计划。如乙方不能及时提供材料计划,影响工程进度均有乙方承担一切责任及经济损失。
10.2.乙方所施工的区域,料具堆放、存放要整齐,每个班次必须做到“工完料净场地清”施工区域必须达到文明工地的要求和标准,如乙方在施工过程中浪费材料,甲方将视情节的大小,予以罚款处理。
10.3.乙方必须对自身的产品及施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防等实行全面负责。如乙方未履行上述义务造成的工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
10.4.乙方应保障甲方不受由于本工程施工而造成的如下损失和索赔:(1)任何人身伤亡,(2)任何人身财产的损失或损坏;(3)与此有关的索赔、诉讼及费用。
10.5.乙方应严格遵从甲方关于要求文明施工的各项规章、制度或规定和对文明施工的其它要求。乙方须负责本工程楼内的施工中所产生的垃圾的清理及处理,随时将施工垃圾清运出施工区域,堆放在甲方指定的位置。费用由乙方承担。乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。
10.6.乙方必须严格遵守甲方的。
规章制度。
和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,责任及所发生的一切费用全部由乙方承担。乙方自备安全帽、安全带。
10.7.甲方向乙方提供施工区域图纸复印件一套。乙方根据需要时自行复印。
第十一条:争议的解决。
甲乙双方在合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十二条:其它。
12.1.未尽事宜双方另行协商确定。
12.2.本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
12.3.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,工程交付使用后自行失效。
甲方:乙方:
签订日期*年*月*日
共
3
页,当前第。
2
页
1
2
3
二次结构承包合同
甲方:
乙方:
为保证工程顺利完成,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议,望共同遵守。
一、承包内容:
1。天鹅湖1#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更):加气块的砌筑,构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程,所有主辅材垂直倒运,拉结筋的制作焊接和标识,后塞缝的堵塞,马牙搓的剁齐,临时脚手架的搭拆,完工后的清理。
2。内墙抹灰。
二、承包形式:人工费清包
三、工期要求:服从甲方的分层工期要求,整体工程完工时间定为年___月日。
四、质量要求:按图纸技术要求施工,达到甲方及监理的施工质量要求。
五、工程价款:
1。工程二次结构总包价按285元每立方米,其中砌体按240元每立方米,构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米10元每米,拉结筋按4元每处两根,模板按接触面积50元每平方米。
2。内墙抹灰21元每平米,按实际抹灰发生量计算。
六、付款方式:乙方工人进场甲方预付乙方5000元工人生活费,每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量的85%,主体完工后付款至总工程量的95%。余款在乙方整体工程完工后十天内甲方验收并一次性付清。
七、工程施工及验收:乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序,质监站及有关部门的检查中提出的属于乙方施工质量问题应立即整改,否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。
八、甲方责任:提供技术交底,解决工程中的一切问题,提供临时设施和住宿,保证材料机械的供应,组织有关部门及时验收,及时办理工程量认可,按合同及时支付乙方人工费;由于甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方承担;由甲方原因造成乙方停工、误工的,由甲方按每人每天200元补偿乙方损失,与工程量无关。
九、乙方责任:熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人,保证工程进度,配备施工班组长,作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑,砂浆的搅拌,模板安装前的选模、模板刷隔离剂,安装时的立模,安装后的校正、找平、清理模板内的杂物,并将模板堆放到指定地点,做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求,钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场,乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育,负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
十、安全责任:宿舍内不允许私拉电线,职工进入现场必须戴好安全帽,如有违反每人每次罚款50元。安全事故由责任方自负,甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人200至500元罚款,不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十一、本合同一式四份,各持两份,双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决,协商解决不了可通过法律途径解决。本合同至工程竣工后甲方付清乙方全部人工费后截止。
甲方:xxx乙方:xxx
xx年xx月xx日
工地二次结构承包合同
甲方:
乙方:
根据^v^《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致同意签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称:砖混住宅楼。
2、工程地点:太丰垸二组。
3、工程承包方式:包工不包料,每平方米145元计算。
4、工程总面积大慨1400m,完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算:瓦屋面按50%面积计算)。
第二条乙方所含工程内容(基础工程,砖砌体工程,上板,水电,瓦屋面,散水坡,内外粉刷,室内地面找平,回填、地板砖,地板砖面积为2-4层,靠南面三家)。
第三条甲方职责。
1、甲方负责按合同规定支付乙方工程工资款。
2、甲方及时提供图纸等技术资料。(开工前三天提供)。
3、负责协调乙方和现场其他邻里关系。
4、工程竣工后及时验收,并在一星期内为乙方办决算手续。
第四条乙方职责。
1、乙方严格按照建筑设计图纸合同规定的设计施工。
2、施工人员应注意安全施工,应有专人负责施工安全工作。注意排除事故隐患,施工中由于乙方的原因一旦发生伤亡事故,乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。
3、乙方按照有关施工规范保持保量,按时完工。
4、乙方负责提供所有机械设备,模板,钉子,铁丝,脚手架。
5、乙方做文明施工,按比例节约用料。
第五条竣工日期为180个晴天日,从乙方施工队伍进场开始。
第六条付款方式。
1、基础完工付工程总造价的10%给乙方;。
2、第一层完后付5%给乙方。
3、第二层完后付5%给乙方。
4、第三层完后付5%给乙方。
5、第四层完后付5%给乙方。
6、第五层完后付5%给乙方。
7、第六层完后付5%给乙方。
8、瓦层面完后付5%给乙方。
9、粉刷期间每层付一万元。
10、工程全部竣工后甲方留2%做工程质量保证金,付清余款。
11、余款在3月内付清。
第七条违约责任:以上条例望甲、乙双方共同遵守,若任何一方违约,甲乙双方协商赔偿对方损失。
第八条合同生效。
本合同自双方签字盖手印后生效,工程完工后合同终止。
第九条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工地二次结构承包合同
发包人:(甲方)身份证号码:
承包人:(乙方)身份证号码:
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构层次:地下一层,地上十七层,框剪结构。
4、工程施工依据:施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料。
二、工程范围和自备工具:
主体所有二次结构工程的`施工。具体包括:施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具;门窗过梁、门洞砼块的预制与安装,卫生间防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装;加气块砌筑;钢筋的加工制作与绑扎(包括需搭接焊接的钢筋);配备物料提升机专职司机,持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。
三、对乙方的具体要求:
必须做到活完场清料净,必须合理使用建筑和周转材料,做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁,垃圾下楼指定地点堆放,周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求进行施工,严禁盲目施工。
填充墙施工要求:
1)轴线定位:首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对,如发现偏差取偏差的一半进行定位施工,保证上部梁与墙偏差不要太大;如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员,给出合理的施工方法后方可进行下步施工。
2)砂浆搅拌:严格按照配合比对原材料进行过磅计量,确保配比正确。
3)砌块运输:装卸砌块应轻拿轻放,防止砌块棱角损坏,上楼后严禁整车倾倒卸车,发现一次100元罚款。
4)砌筑:首先将墙下部位打扫干净浇水湿润,底部砌筑实心砖的高度不小于200mm。排砖要合理,上下层搭接长度不应小于15cm,砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润,水平灰缝为15mm,垂直灰缝为20mm,保证灰浆饱满度不小于90%,每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理,确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光,应随砌随时检查墙面垂直度、平整度,每层垂直度偏差不大于5mm;切割砌块应方正大小合适,顶部斜砌砖(或塞缝)的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天,斜砌砖(或塞缝)应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。
5)锚拉筋安放:根据已植筋好的锚拉筋位置层,与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置,锚拉筋两端弯4cm90度弯钩,200厚墙放2根,100厚墙放1根,钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。
6)预留预埋:积极配合水电工对管洞、线槽的预留。
7)检查、自检:每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况,发现问题及时处理解决。
8)上下在同一直线上的端柱及墙,必须拉通线定位,保证上下垂直通顺。
甲方:乙方:
______年____月____日。
钢结构承包合同
职务:____________。
电话:____________。
定作方:________________________。
地址:____________。
电话:____________。
定作方委托承揽方加工,经双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。
1、项目名称:________________________。
2、项目地点:________________________。
3、项目内容:________________________。
4、建筑面积:________________________。
5、承揽方式:承揽方包工包料。
6、工期:本项目工期____________天,按甲方指定进场日期计算。
7、共计:____________元。
双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供:
定作方自行设计并提供图纸或技术资料,图纸或技术资料____________式____________份,定作方、承揽方各执____________份。
(1)负责向承揽方提供水、电。
(2)参与项目质量和项目进度的监督,负责材料进尝竣工验收。
(1)按照图纸或技术资料的要求进行加工,按期保质完成承揽项目;
(2)参加项目的竣工验收。
(1)承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当以书面形式及时通知定作方。定作方应当在收到通知之日起____________天内回复,并提出修改意见。承揽方在上述时间内未得到答复的,应继续按图纸或技术要求进行工作,由此而产生的一切责任或损失全部由定作方承担。承揽方在上述时间内得到答复的,应按定作方答复意见进行工作,因按定作方答复意见进行工作导致合同价款的增减及造成的承揽方损失由定作方承担,延误的工期相应顺延。
(2)承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间,定作方需对原图纸或技术要求进行变更,定作方应提前____________天以书面形式向承揽方发出变更通知。承揽方应按定作方发出的变更通知及有关要求进行工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承揽人损失,由定作方承担,延误的工期相应顺延。
(1)发生变更后,承揽方应提出适当的变更价格,送定作方批准后调整合同价款。
(2)变更影响到工期的,由承揽方提出变更工期,送定作方批准后调整竣工日期。
双方约定本项目质量标准:
(1)项目质量达到图纸或技术资料的要求。
(2)所有图纸设计符合国家规范要求。
(1)项目竣工后,承揽方应通知定作方验收,定作方应自接到验收通知后两天内按照合同规定的质量标准组织验收,并办理验收,移交手续,出具验收意见。如定作方在规定时间内无正当理由不组织验收的,视为定作方承认项目质量合格,已通过验收。
1、承揽方包工包料的,双方约定按下列方式支付合同价款:
双方签订合同,定作方向承揽支付订金____________%即____________元。剩余工程款按工程进度支付。剩余____________%作为质保金保修期满付清。
1、承揽方的违约责任。
(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减合同价款;不同意利用的,重新制作。
(2)无正当理由逾期交付定作物,应当按延期天数每日向制作方偿还合同价款____________‰违约金。
2、定作方的违约责任。
(1)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失;
(3)超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。
甲方:____________。
乙方:____________。
日期:____________年_______月_______日
钢结构承包合同
发包方(甲方)
承包方(乙方)
甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订此合同,内容如下:
第一条:工程内容和承包范围
1、工程内容:
2、承包范围:
第二条:合同价款及承包方式
1、合同价款:以每平方米120元计算,自行车棚每平方米200元计算,不开发票,不计任何额外费用。
2、承包方式:按工程内容采取包工包料方式。
第三条:工期要求
本合同施工工期为20天,从基础浇捣完后,开工日期依据甲方签证为准。
第四条:工程款支付及结算
工程造价 元;车棚钢结构 元;地面含挖土方浇捣光面 元。工程总造价 元,其中钢结构 元,泥工 元。泥工工程完成后付清全款,钢结构验收合格后付95%,留5%作为保质金,一年内无质量问题付清余款。
第五条:工程质量
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准,质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工,返工费用由乙方负责,工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度,做好自检工作,发现问题及时整改。
第六条:安全生产、文明施工
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全,接受安全教育,遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务,造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害,由乙方承担责任及其产生的费用。
第七条:甲、乙双方义务
1、甲方责任:
(1)负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、安全、文明生产。
(2)按合同规定,甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任:
(1)乙方按合同规定的`承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥,按安全技术规范进行施工,并达到国颁验收标准,如有违反,工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题,或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工,由此造成的损失概由乙方负责。
(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点,保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场,做到工完场清。
第八条:工程验收
1、乙方认为工程具备竣工验收条件,通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁,甲方提出整改意见,整改完毕后再组织验收。
第九条:保修期和最后结算
本工程以诚信为本,在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到,随叫随到,保证保修的质量,若乙方不予以配合,甲方有权请他人代为整修,所产生的费用由乙方负责。
第十条:附则
1、合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧,双方签订补充协议。
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方签字: 乙方签字:
xx年 月 日
钢结构承包合同
甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,双方本着平等、公正、互利的原则,经双方协商一致签订本合同,以便双方共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:__________;
2、工程地点:__________;
3、工程内容:__________;
4、工程形式:__________(按甲方提供图纸施工)。
二、技术规定:
工程技术标准采用行业以及相关规范标准。
三、合同金额:
本工程总造价为__________人民币。本工程造价不含税,不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。
四、付款方法:
(一)合同签定后支付工程款的__________%作为定金,工程款
(四)钢结构彩瓦进场付工程款__________%,工程款__________;
(五)工程完工付工程款__________%,工程款
(六)余款3%为保质金,半年付清。
五、双方责任:
1、甲方责任:
施工人员进入场所,按合同之相关规定及时支付乙方工程款,确保工程顺利进行,对乙方已完成的工程进行验收,如因甲方原因造成乙方施工停滞,则对乙方造成损失作合理、相应的补偿。
2、乙方责任:
按合同要求及时组织人员进场施工,自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱,负责施工现场的安全生产及人员的生活起居等,以及施工所用的材料、施工设备,必须按甲方确认提供的施工图中所注明材料用料施工,不得擅自修改,按期保质完成合同工程,如发现质量问题必须返工让甲方满意为止,如因乙方原因造成甲方施工停滞,甲方有权做出相应处罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题,保证甲方的正常使用,并长期免费提供技术服务。
六、安全责任
乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工,如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方承担。
七、违约责任:
合同自签定后如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失,并加罚违约金工程造价的10%。
八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效,本合同一式二份,双方各执一份,依照为凭,工程完工付清工程款后自动生效。
九、未尽事宜,甲、乙双方另行商议。
甲方:__________乙方:__________
签约人:__________签约人:__________
地址:__________
______年______月______日
钢结构承包合同
工程编号:__________________________。
发包方:__________________________。
承包方:__________________________。
签订时间:__________________________。
签订地点:__________________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:__________________________。
二、工程地点:__________________________。
三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:
五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方:
1、月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
2、月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3、本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4、合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方:
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。
6、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币__________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%计人民币万元,安装工程按人工费的______%计人民币__________万元;材料设备差价__________万元,分______次支付,每次支付时间、金额。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。
第七条施工与设计变更。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第八条工程验收。
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后,方包方方可使用。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任。
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向人民法院起诉。
第十一条附则。
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
钢结构承包合同
发包方(甲方)
承包方(乙方)
甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订此合同,内容如下:
第一条:工程内容和承包范围
1、工程内容:
2、承包范围:
第二条:合同价款及承包方式
1、合同价款:以每平方米120元计算,自行车棚每平方米200元计算,不开发票,不计任何额外费用。
2、承包方式:按工程内容采取包工包料方式。
第三条:工期要求
本合同施工工期为20天,从基础浇捣完后,开工日期依据甲方签证为准。
第四条:工程款支付及结算
工程造价元;车棚钢结构元;地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元,其中钢结构元,泥工元。泥工工程完成后付清全款,钢结构验收合格后付95%,留5%作为保质金,一年内无质量问题付清余款。
第五条:工程质量
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准,质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工,返工费用由乙方负责,工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度,做好自检工作,发现问题及时整改。
第六条:安全生产、文明施工
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全,接受安全教育,遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务,造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害,由乙方承担责任及其产生的费用。
第七条:甲、乙双方义务
1、甲方责任:
(1)负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、安全、文明生产。
(2)按合同规定,甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任:
(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥,按安全技术规范进行施工,并达到国颁验收标准,如有违反,工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题,或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工,由此造成的损失概由乙方负责。
(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点,保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场,做到工完场清。
第八条:工程验收
1、乙方认为工程具备竣工验收条件,通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁,甲方提出整改意见,整改完毕后再组织验收。
第九条:保修期和最后结算
本工程以诚信为本,在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到,随叫随到,保证保修的质量,若乙方不予以配合,甲方有权请他人代为整修,所产生的费用由乙方负责。
第十条:附则
1、合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧,双方签订补充协议。
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
钢结构承包合同
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙协商一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量:
4、工程技术条件:(
氧化铝贮运新鲜仓钢漏斗的制作和安装。
分包价格:人工费2600元人民币/吨 ,钢漏斗的重量应按设计图纸核算(仓内安装钢漏斗,价格另议)
在天气无影响的条件下,尽快施工,满足业主节点要求。
1、待2#氧化铝贮运钢漏斗制作完成甲方应支付乙方工程款的50%;
2、工程制作安装完毕后三天,甲方应通知项目部、由项目部组织业主、监理进行验收,验收合格后;甲方应将剩余50%的工程款一次性给予乙方。
一、甲方责任
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他班组、项目管理人员等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任
1、乙方出具书面委托,指派xxx为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、严格按照施工图纸要求进行施工。
3、严格执行合同和施工图纸中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应材料及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
4、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法。加强安全、防火、防盗意识。
6、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
7、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
8、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
9、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
1、由于乙方的原因,导致甲方受到项目部、业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
3、乙方安装完毕三天后,验收未合格,乙方有责任负责整改,直到验收合格。
4、由于乙方的原因,使工程进度延后,乙方应承担业主、监理及项目部对一切经济处罚和经济损失。
5、由于甲方的原因,使工程进度延后,甲方应承担业主、监理及项目部对一切经济处罚和经济损失。
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。
2、本合同未尽事宜,协商解决。
3、本合同在签字盖章后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。
甲方应派专人进行现场协调,所有的问题应当当场解决,所产生的费用由乙方上报,甲方审批并经项目部确认签单。
由于钢结构制作非本单位制作,因此,乙方要将钢构件进行转运时应提前通知甲方和项目部,项目部应通知监理等人一起核对材料转运的型号及数量。
承包人: 分包人:
法定代表人(签章) : 法定代表人(签章):
委托代理人(签章): 委托代理人(签章):
电话: 日期:
电话: 日期: