监理合同答案(模板19篇)

时间:2023-11-06 15:24:17 作者:笔舞 监理合同答案(模板19篇)

在商业领域,合同协议是保障交易双方权益的基础,对于商业合作的顺利进行至关重要。如果您正在寻找合同协议的写作参考,下面的范文可能对您有所启发。

监理工程师《建设工程合同管理》考试习题及答案

1、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( d )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

2、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( a )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

3、下列财产中,( a )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( b )

b、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

5、合同争议的解决顺序为( a )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位( b )的选择。

a、报价 b、能力 c、监理人员数量 d、设备

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( b )

a、正常工作 b、附加工作 c、额外工作 d、义务工作

8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的`是( c )。

b、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确

c、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

d、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( d )

a、没收全部定金补偿损失

b、要求发包人支付双倍的定金

c、要求发包人补偿实际发生的损失

d、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从( c )的日历天数计算。

a、合同签字日起按投标文件中承诺

b、合同签字日起按招标文件中要求

c、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

d、合同约定的开工日起按招标文件中要求

公路监理师《合同管理》练习题及答案

1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括()。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中,属于主合同的.是()。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中,()属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下()内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容()。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

监理工程师《建设工程合同管理》习题及答案

1.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使(d)。

a.同时履行抗辩权 b.代位权

c.撤销权 d.不安抗辩权

2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时,主要考虑的因素不包括(d)。

a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件

c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响

3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,(b)。

a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

b.仲裁机构可裁定变更该合同

c.仲裁机构可裁定撤销该合同

d.应移交法院判定变更该合同

4.依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是(a)。

a.保证 b.质押 c.定金 d.留置

5.施工合同示范文本中要求,由( a)投保建筑工程一切险。

a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理

6.投标人在投标过程中出现(d)时,招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件的密封不符合招标文件的要求

b.投标文件中附有招标人不能接受的条件

c.购买招标文件后不递交投标文件

d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)

a.保证 b.定金 c.留置 d.质押

8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

9.由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达到补充协议,则该部分费用应由(b)。

a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担

d.权利人承担主要费用,义务人负连带责任

10.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按(b)执行。

a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格

注册监理工程师《合同管理》试题及答案

1、动产(  )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。

a、抵押

b、提存

c、留置

d、质押

2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠(  )规范财产流转关系。

a、合同

b、行政手段

c、经济基础

d、文化建设

试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典

监理员考试《合同管理》练习题及答案

施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容,必须以书面形式签认,并作为合同的组成部分。那么,下面是小编为大家整理的监理员考试《合同管理》练习题,欢迎大家阅读浏览。

1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )。c

a.通知业主后即可调换 b.无需通知业主可自行调换

c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换

2.合同法对合同纠纷解决的规定是( )。b

a.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

b.调解、仲裁、诉讼可以任选

c.若达成了调解协议,不能再提起诉讼

d.只能通过仲裁解决

3.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( )。d

a.发出中止合同通知,令监理合同即行停止

b.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

4.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( )。b

a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格

c.初设概算价格 d.预计的可能最低投标价格

5.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( )办理。a

a.业主 b.总监理工程师

c.监理机构有关人员 d.承包商

a.提交仲裁机构仲裁

b.中止履行合同

c.再由工程师调解

d.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师

a.建设项目所依据的国家计划被取消

b.战争

c. 动乱

d.协议条款内约定等级以上的地震

8.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师( )。a

a.不承担责任 b.承担连带责任

c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量监理酬金

a.业主 b.工程师 c.承包商 d.设计人

a.招标文件中的规定 b.招标单位在会议上的口头解答

c.发给投标单位的会议记录 d.现场考察时招标单位的口头解释

监理工程师考试《合同管理》练习题及答案

1、必须以第三方财产提供担保的方式是( )担保。

a.保证

b.抵押

c.质押

d.定金

2、甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。

a.先履行抗辩权

b.先诉抗辩权

c.同时履行抗辩权

d.不安抗辩权

3、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。

a.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

b.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

c.中标通知书、投标书、协议书、图纸

d.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

4、当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是( )。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

5、《建设工程委托监理合同》规定,委托人的责任不包括( )。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的过失导致合同终止

6、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,( )。

a.应当经债权人同意

b.无需经债权人同意,但应通知债权人

c.无需经债权人同意,但应办理公证手续

d.无需经债权人同意,也无需通知债权人

7、某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。在这一例中,下列表述中正确的是( )。

a.原合同无效,乙与丙应各自承担损失

b.上级公司直接赔偿丙的损失

c.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责

d.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理

答案:1、a2、c3、d4、a5、d6、a7、d

8、a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当( )。

a.要求甲支付电视机的货款

b.a公司向b公司无偿退货

c.由b公司交付计算机,a公司支付计算机的货款

d.由b公司交付电视机,a公司支付电视机的货款

9、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

a.乙项目经理

b.甲施工企业

c.建设单位

d.具体施工人员

10、某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

11、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的`质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。

a.费用和工期损失全部由业主承担

b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担,工期给予顺延

d.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

12、依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。

a.工程总投资超过预期金额

b.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长

d.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故

13、评标委员会对投标书的初评时,主要检查的内容不包括( )。

a.报价计算的正确性

b.评标价的优劣

c.投标人的资格

d.投标保证有效性

14、在监理合同履行过程中,委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后,该部汽车应( )。

a.无偿归监理人所有

b.按使用前的原值付款后归监理人

c.归还委托人,监理人无须支付费用

d.归还委托人,监理人支付折旧等费用

答案:8、d9、b10、b11、b12、d13、b14、c

监理工程师《合同管理》训练题及答案

1、合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有( ade )。

a 政府机关 b 现场监理机构

c 施工现场项目部 d 事业单位

e 社会团体

2、施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,说法正确的是(  abd  )。

a 保证合同可能无效

b 材料供应商应当要求分公司承担保证责任

c 施工企业应赔偿损失

d 材料供应商可以要求建设单位付款

e 施工企业应当承担担保责任

3、施工企业以商业汇票向债权人提供担保,下列关于该担保的说法中,正确的有(  bc  )。

a 该担保方式是抵押 b 该担保方式是质押

c 施工企业应当将汇票交付债权人 d 双方应当办理登记

e 汇票应由施工企业保管

4、某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的是( cd   )。

a 银行应当自动延长投标保函的有效期

b 施工企业必须延长投标保函的有效期

c 招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

d 施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

e 招标人退还投标人投标保函继续评标

5、下列情形中,可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有(   ac )。

a 工程所有人对全部工程签发完工验收证书 b 承包人撤出施工现场

c 工程所有人实际占用全部工程 d 工程保修期满

e 工程合理使用期满

6、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有( ace )。

a 工程施工延误竣工,保险责任至保险单约定的时间止

b 工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止

c 工程提前竣工,工程竣工日为保险责任终止日

d 被保险人提前使用部分单位工程,不对保险单约定的责任期限产生影响

e 被保险人提前使用部分单位工程,该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

7、根据《招标投标法》的规定,下列各类项目中,必须进行招标的有( acd )。

a 大型基础设施建设项目 b 涉及国家安全的保密工程项目

c 国家融资的工程项目 d 世界银行贷款项目

e 采用特定专有技术施工的项目

8、在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中,必须通过招标签订合同的有(  ab  )。

a 单项合同估算价为1000万元的施工项目

b 单项合同估算价为170万元的材料采购项目

c 单项合同估算价为30万元的设计项目

d 单项合同估算价为20万元的勘察项目

e 单项合同估算价为20万元的监理项目

9、施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( bc   )。

a 未按招标文件的要求予以密封的 b 明显不符合技术标准要求的

c 竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 d 投标报价的大小写金额不一致的

e 投标报价明显低于市场价格的

10、某需要招标的施工项目,采用综合评分法评标,经评审,甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中,正确的是(  ac  )。

a 招标人应确定甲为中标人

b 招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

c 如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人

d 如果甲拒签合同,招标人应重新招标

e 如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人

年监理工程师《合同管理》考题及答案第三套

第1题。

因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可()。

a.按合同约定违约金要求对方赔偿。

b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿。

c.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金。

d.请示法院增加超过违约金部分损失。

正确答案:d。

第2题。

某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人()。

a.3万元。

b.5万元。

c.7万元。

d.10万元。

正确答案:a。

第3题。

工程项目的设计成果完成后,由()负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。

a.设计人。

b.监理人。

c.审图机构。

d.发包人。

正确答案:d。

第4题。

设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。

a.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款。

b.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金。

c.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算。

d.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回。

正确答案:a。

第5题。

供货方供应的砌体的砌块,采购方与供货方进行现场交货的数量检验时,应采用()计算交货数量。

a.查点法。

b.理论换算法。

c.衡量法。

d.经验鉴别法。

正确答案:a。

第6题。

根据代理权的来源不同,下列不属于代理分类的是()。

a.委托代理。

b.法定代理。

c.指定代理。

d.复代理。

正确答案:d。

第7题。

承包人供应的设备与约定不符时,由此发生的费用和延误的工期发包人应()。

a.均补偿。

b.费用补偿,工期不补偿。

c.均不补偿。

d.费用不补偿,工期补偿。

正确答案:c。

第8题。

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地。

b.仲裁申请人所在地。

c.纠纷发生地。

d.双方协商选定。

正确答案:d。

第9题。

下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()。

a.由招标人组织,费用也由招标入承担。

b.由招标人组织,费用由投标人承担。

c.由投标人组织,费用也由投标人承担。

d.由投标人组织,费用由招标人承担。

正确答案:b。

第10题。

依据fidic《施工合同条件》规定,施工中遇到()情况,属于承包商应承担的风险。

a.现场地质条件与文件资料说明不一致。

b.不利于施工的外界非自然条件。

c.不利于施工的气候条件。

d.其他承包商对施工的干扰。

正确答案:c。

注册监理工程师合同管理备考题及答案

为了帮助考生们更顺利地通过考试,下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理备考题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!

1.设备验收阶段的监理工作不包括的是( )。

a.启动试车

b.生产验收

c.性能验收

d.最终验收

2.制造质量责任不包括( )。

b.监造代表发现重大问题要求停工检验时,供货方应当遵照执行

3.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则,也是工程师进行合同管理的依据。

a.合同专用条件

b.合同通用条款

c.规范

d.合同协议书

4.合同协议书,是业主发出中标函的( )内,接到承包商提交的有效履约保证后,双方签署的法律性标准化格式文件。

a.18天

b.28天

c.38天

d.48天

5.关于争端裁决程序,下列叙述有误的是( )。

a.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

b.召开听证会,充分听取各方的陈述,审阅证明材料

c.调解合同争议并作出决定

6.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。

a.合同专用条件

b.合同协议书

c.业主的要求

d.合同技术条款

7.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。

a.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料

b.对工程或其任何部分的预期目的说明

c.竣工工程的试验和性能标准

d.除合同另有说明外,承包商不能核实的部分、数据和资料

合同属于固定工期的承包方式,但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况不包括( )。

a.变更导致承包商施工期限的延长

b.承包商应修改进度计划

c.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰

d.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等

9.索赔的特征不包括( )。

a.索赔是一种未经对方确认的单方行为

b.索赔是单方面行为,对对方形成约束力,不必需要通过权力部门的确认才能实现

c.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔

d.索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔

10.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( )。

a.工期索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.其他索赔

1.规范建设工程合同,不但需要规范合同本身的法律法规的完善,也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。

a.《中华人民共和国民法通则》

b.《中华人民共和国合同法》

c.《中华人民共和国经济法》

d.《中华人民共和国招标投标法》

e.《中华人民共和国建筑法》

2.建设工程合同管理的方法有( )。

a.普及相关法律知识,培训合同管理人才

b.建立合同监理日标制度

c.严格执行建设工程合同管理法律法规

d.推行合同示范文本制度

e.没立合同监理机构,配备合同监理人员

3.合同法律关系的主体可以是( )。

a.自然人

b.行为

c.其他组织

d.法人

e.物

4.委托代理关系终止的原因有( )。

a.代理期间届满或者代理事项完成

b.被代理人取消委托或代理人辞去委托

c.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

d.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

e.监护关系消灭

5.《担保法》规定的.担保方式为( )。

a.保证

b.保留

c.抵押

d.留置

e.定金

6.下列财产不得抵押的有( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.所有权、使用权不明或者有争议的财产

e.依法被查封、扣押、监管的财产

7.狭义的工程阶是针对工程的保险,工程的保险险种有( )。

a.建筑工程一切险(及第三者责任险)

b.人身意外伤害险

c.货物运输险

d.安装工程一切险(及第三者责任险)

e.机动车辆险

8.《合同法》的基本原则是( )。

a.自愿原则

b.诚实信用原则

c.对等原则

d.公正原则

e.遵守法律法规和公序良俗原则

9.合同生效应当具备的条件是( )。

a.当事人具有相应的民事权利能力

b.当事人具有相应的民事行为能力

c.意思表示真实

d.违反社会公共利益

e.不违反法律法规

10.采用直接委托的方式发包建设任务有( )。

a.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工

b.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的

c.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

d.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的

e.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

1.答案:b2.答案;c3.答案:c4.答案:b5.答案:d

6.答案:d7.答案:a8.答案:b9.答案:b10.答案:c

监理工程师《合同管理》练习题和答案

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变

c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

注册监理工程师考试《合同管理》试题及答案

1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。

a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后

c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后

2、如果要约没有确定承诺期限,承诺应按 ( de )处理。

a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限

d要约以对话方式作出的,应当即时做出承诺,但当事人另有约定的除外

e、要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限到达

3、合同内容不明确,如质量要求不明确,可按 ( abc )规定执行。

a按国家标准 b行业标准 c通常标准

c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准

4、下列情形属于要约失效的有 ( de )

a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人

c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满,受要约人未做出承诺

e受要约人对要约的内容做出实质性变更

5、有下列情形之一的,合同的权利义务终止的是( acde )

a合同解除 b债务人免除债务 c,债权债务同归于一人

d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存

6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )

a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款

d合同的报酬 e增加说明条款

7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )

a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金,以逃避债务

d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务

8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )

a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让

d根据当事人约定 e依照法律不得转让

9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念,两者区别表现为 ( ac )。

a合同成立是解决合同是否存在的问题,而合同生效是解决合同效力的问题

b合同成立是解决合同效力的问题,而合同生效是解决合同是否存在的问题

10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。

a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思

b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同

c撤销权一旦行使,合同成立之时的效力就消失

d合同具有可撤销因素,但撤销权人未有撤销行为,合同仍然有效

e、合同具有可撤销因素,合同可以部分有效,部分无效

11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定,承诺生效应符合(acd )

a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出

c,承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺

e承诺应以通知的方式作出

12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )

a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象

c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量

e质量即标的的内在素质和外观形态的综合

13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织

14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。

15、合同的订立当事人条件 ( cd )

a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力

d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人

16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )

a甲、乙共同协商,达成一致协议;

b甲以胁迫手段使乙签订合同

c甲对合同变更内容不明确

d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别

e,一方因不能履行合同,而愿意变更或撤销条款合同

17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )

a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任

d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的

18、当事人订立合同,采用的方式有 ( ad )。

a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商

19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。

a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立

b承诺 要约 签字盖章 合同成立

c承诺 协议 签字盖章 合同成立

d协议 承诺 签字盖章 合同成立

e要约 承诺

20、要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应符合的规定是 ( bc )

a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束

d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示

监理合同

本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、公路工程施工监理中标函或委托函

2、公路工程施工监理合同通用条件

3、公路工程施工监理合同专用条件

4、《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)

5、公路工程施工监理招、投标文件

6、双方签认的补充或修正文件

7、其它文件

三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_________份,双方各执_________份。

监理合同

(以下称"甲"方)

被委托监理方为:_______工程咨询监理公司

(以下称"乙"方)

甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。

本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

本合同书签于:____年__月__日地点:_____

甲方(公章):________乙方(公章):____

法定代表人:_________法定代表人:_____

地址:____________地址:________

电话:____________电话:________

电挂:____________电挂:________

邮编:____________邮编:________

开户银行:__________开户银行:______

帐号_____________帐号_________

监理合同

本协议书由(下称“业主”)为一方,与下称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为工程施工监理合同段提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的技术建议书和财务建议书,以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益,兹就以下事项达成协议:

1本协议书中的词句和用语与本监理合同中通用条款所规定的定义相同。

2下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(a)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);。

(b)中标通知书;。

(d)合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。

(e)合同通用条款;。

(f)监理规范(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。

(g)技术建议书(不含与招标文件相抵触的部分)和财务建议书;。

(h)投标书副表;。

(i)图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。

(j)构成本合同组成部分的其它文件。

3、上述文件将互相补充,若有不明白或不一致之处,以上列次序在优先者为准。

4、本监理合同的监理服务费用总额为人民币(大写)元整(元)。

5、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定支付的费用和提供监理工作条件。

6、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

7、本协议书在监理单位提供履约担保后,由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。监理任务全部完成,同时监理费用按照监理合同的规定全部结清后,本协议书自然失效。

8、本协议书正本二份,副本二份,合同双方各执正本一份,副本一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

监理合同

委托人(甲方): 监理人(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成以下一致补充协议条款,双方遵照执行,监理补充合同。

1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。

2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档,工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。

3、工程施工过程中,必须有相关专业的监理工程师在岗,并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况,夜间施工时必须有专业监理工程师在场,关键部位工序必经旁站。

4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要,每月25日之前上报监理月报,报表内容和格式必须符合甲方的统一要求,漏报一次在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。

5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字,甲方现场工程师进行抽查,发现一处(一次)漏检或补签,在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。

6、乙方要加强对现场的质量控制,监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单,并迅速抄报甲方。如甲方现场工程师发现质量问题,而乙方没有对该问题下发监理通知单,发现一项在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处(一次),在监理费中扣除违约金500(伍佰)元—1000(壹仟)元。

7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度,甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核,考核不合格者,乙方应向甲方支付违约金500(伍佰)元。

8、乙方各专业监理工程师应定人定岗,若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方,未经甲方同意不准换人。

9、甲方有权要求乙方调换不称职的监理工程师,乙方应在甲方提出要求之日起两日内完成调整,并且在乙方调整人员期间保证监理工作正常进行。

10、乙方应按照优良工程的标准对工程进行管理。 11、监理范围: 工程规划图中所有建筑物及构筑物。包括设计图纸包含的全部内容及工程变更、延长工期等所涉及的全部内容。

12、监理期限:自原合同生效之日起,含原合同及本协议项下工程全部竣工验收,并且甲方与承包人之间约定的工程保修期届满之日止。

13、经双方协商确认:监理费按照施工中标价扣除暂列金及暂列金税金后的1%计取,取费为 元(大写: )。 14、付款方式:

不全或不符合质量标准,形成事实质量隐患或后期质量事故,并经权威部门认证,确实给甲方造成经济损失的,赔偿金按本协议总价款的2%执行。

16.1.4乙方不得擅自将监理业务转包,否则甲方有权单方解除原合同及协议,并报上级有关部门处理。

16.1.5在监理期间,若乙方监理水平低劣,未达到或完成监理目标及原合同和本补充协议有关内容,甲方有权单方解除原合同及本协议,合同范本《监理补充合同》。

16.1.6乙方负责施工单位建立样板工程并组织三方验收。

16.1.7乙方负责对施工档案进行审定,审定合格后向甲方提交。

16.1.8乙方负责将施工方提交的工程周报,质量评定及乙方的复检报告每周五向甲方提报,同时乙方负责对施工方提交的工程月报,质量评定及乙方的复检报告每月23日向甲方提报。

16.1.9乙方必须督促施工单位建立质量管理体系,协助甲方进行现场管理,协助甲方对施工组织设计工程施工方案及技术变更进行审定。及时提供材料质量样式、对进场关键材料样式、型号封样。

16.1.10乙方必须组织安排投标文件内列明的监理组织机构内的监理人员进行本工程的监理工作,同时乙方对拟在本工程中使用的常规检测仪器设备必须到位。

16.1.11乙方按照国家监理规范要求进行编制资料,同时必须按照工程所在地的建设主管部门的要求进行监理资料的备案工作。

16.1.12乙方同意甲方直接从本协议总价款中扣原合同及本协议的违约金及各种损失,不足部分由乙方向甲方另行支付。

16.1.13乙方需对施工单位的内业资料进行检查,并承担资料不全的连带责任。

16.1.14乙方需安全生产和文明施工负监理责任。 16.2甲方的责任与权利。

16.2.1如涉及设计变更时,甲方应按原合同及本协议有关要求,在施工前向乙方提交设计变更。

16.2.2甲方有权随时检查乙方对施工现场的监理内 业及外业工作,督促施工计划的实施。

16.2.3甲方负责组织乙方及相关人员召开日、周、月的工程协调会议。

16.2.4甲方全力支持乙方对施工单位的合理处罚。 16.2.5乙方对施工方提报的工作量签证与技术签证、施工组织设计再确认,必须经甲方的确认后方可生效。

16.2.6甲方每月对乙方进行一次量化考核。分值在95分以上为优秀、90-95分之间为优良、80-90分之间为合格、70-80分之间为基本合格、70分以下为不合格。按照考核分值优秀当月奖励10000元、优良当月奖励3000-5000元、合格不奖励不扣除、基本合格每月扣除5000-10000元,不合格除按要求整改外,扣除10000-15000元/月。

17、本协议如有未尽事宜,双方另行协商处理。 18、本协议与原合同具有同等法律效力,本协议与原合同不一致的地方,以本协议为准。

19、乙方经年检有效的营业执照复印件,组织机构代码证复印件、资质证书复印件、招标文件以及乙方投标文件各项内容作为本补充协议的附件,同本协议具有同等法律效力,附件与本协议约定的内容不一致的,以本协议为准。

本协议共6页,一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等的法律效力。协议自双方授权代表签字盖公章或合同专用章,加盖骑缝章之日起生效。

(横线以下为双方签字盖章,以下无正文) 甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章):

委托代理人: 委托代理人:

协议订立时间: 年 月 日

监理合同

监理单位:_________。

本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

1、工程概况:

工程名称:_________。

工程地点:_________。

工程规模为:_________。

2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。

3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。

4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。

(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;

(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;

(3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。

(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的`规定履行服务。

6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。

7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。

8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。

9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。

10、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。

11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满,提交监理总结,结清监理报酬后自然失效。

12、本合同正本一式两份(正本要求每页小签),双方各执一份,具有同等法律效力。副本十份,双方各执五份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

代表(签字):_________代表(签字):_________。

地址:_________地址:_________。

电话:_________电话:_________。

传真:_________传真:_________。

签约地点:_________签约地点:_________。

监理合同

本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:

一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。

1、公路工程施工监理中标函或委托函

2、公路工程施工监理合同通用条件

3、公路工程施工监理合同专用条件

5、公路工程施工监理招、投标文件

6、双方签认的补充或修正文件

7、其它文件

8、附件:

附件a——监理服务的形式、范围与内容

附件b——业主提供的监理工作条件

附件c——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。

业主:(盖章)____________监理单位:(盖章)_________

法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______

监理合同

本合同书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:

一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通xx条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。

1、公路工程施工监理中标函或委托函。

5、公路工程施工监理招、投标文件。

6、双方签认的补充或修正文件。

7、其它文件。

8、附件:

附件a――监理服务的形式、范围与内容。

附件b――甲方提供的监理工作条件。

附件c――监理服务的费用与支付。

其它附件。

三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。

甲方:(盖章)____________?监理单位:(盖章)_________。

法定代表人:(签字)______?法定代表人:(签字)_______。

监理合同

协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监理单位“)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.公路工程施工监理中标函或委托函

2.公路工程施工监理合同通用条件

3.公路工程施工监理合同专用条件

4.《公路工程施工监理规范》

5.公路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件:

附件a——监理服务的形式、范围与内容

附件b——业主提供的监理工作条件

附件c——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__ 日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___份。双方各执___份。

业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)

法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)

单位地址: 单位地址:

邮编: 邮编

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行;

帐号: 帐号:

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐