最新借用安全承诺书（优质13篇）

通过研究范文范本，我们能够更好地理解和掌握一种特定文体的写作规范和特点。接下来小编为大家分享一些经典的范文范本，希望能够帮助大家提升写作水平。

仓库借用安全承诺书

为了个人的安全健康，为了家庭的幸福美满，为了企业的稳定发展，本人在工作中，自愿签订并遵守以下承诺：

1、本人在上岗前，已接受本单位：三级安全教育、安全生产纪律教育、hse管理制度教育、本工种的“安全生产操作规程”、及各项安全、治安管理规定和规章制度的教育。

2、本人在上岗前，已接受安监等部门举办的：危化品从业人员资格培训、或安全管理人员资格培训、或特种设备操作资格培训，并持证上岗。

3、牢记“安全第一、预防为主”的安全生产方针，自觉履行本岗位安全职责，在生产与安全发生矛盾时，坚持安全第一，做到：以人为本、安全为天。

4、在不违背国家有关法律、法规规定的公民基本权利情况下，本人自愿接受上级领导和安全职能人员的安全检查与监督。

5、在工作中，自觉遵守国家、地方的法律法规，自觉遵守本公司和振华有关安全生产的管理制度和规定。不违反安全操作规程，自觉遵守《出入库管理规定》等，自觉正确使用个人劳动保护用品和安全防护用具。

6、增强自我保护意识：在工作中做到“我不伤害别人，我不被别人伤害，我不伤害自己”。不在工作时间从事与工作无关的活动。

7、遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，积极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路，熟练掌握本岗位各项事故应急措施，发现异常情况及时处置，不延误时机。

8、日常工作中不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律，不盲目作业。

9、主动制止同事的不安全行为，对发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

10、积极参加公司举办的各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

对于以上承诺，本人自觉遵守，如有违反，本人愿承担责任。

本承诺书自签字日起生效。

承诺人（签字）：

部门负责人（签字）：

仓库借用安全承诺书精选

为了保证公司环境、职业健康安全管理系统目标、指标的顺利完成，保证公司生产、经营持续稳定发展，为实现董事会、公司安全领导小组提出的安全管理目标，使公司管理体系有效地运行和持续改进，使安全承诺书正常有效地得到贯彻落实，将《安全生产法》、安全生产《隐患治理年》、《xx省安全生产条例》签订安全责任书的要求进行扩展，确保公司对上级主管部门安全工作的承诺实现，确保公司的`安全管理目标实现，特签订本承诺书。

我郑重承诺对公司安全管理工作负有以下责任：

一、根据公司安全领导小组提出的目标、指标和措施，制定部门安全管理的具体措施，并严格组织实施，杜绝重大工伤设备事故和死亡事故、重大火灾事故、重大交通事故。每月至少组织一次检查、验证工作，确保各项安全工作目标、指标不超限，对总经理负责。

二、定期组织对本部门安全工作进行考评，发现问题及时整改，并采取相应的控制措施，使考评工作落到实处，并认真做好各项记录。

三、及时向部门员工传达上级主管部门安委会对安全生产的文件精神以及公司和安全职能部门发布的环境、职业健康安全方面的相关要求和信息，并明确各岗位员工的安全职责。

四、组织对本部门员工的安全培训教育，确保部门员工全员受到有效的培训、教育。培训内容应包括国家安全生产的法律、法规及上级主管部门下发的各种安全通知、文件、规章制度和公司制定的各种安全管理规章制度，熟悉本部门各岗位的危险源点，学习公司的应急预案，及行业内的安全操作规程。

五、负责部门内的财务资金、凭证（单据）、账本的安全。备用资金、原始凭证（单据）等必须收集、整理并负责其安全，传递凭证制作会计时负责管理并保证其安全，装订完成后交档案室保管，档案保管人员负责建账保管所有存档凭证（单据）、账本的安全。各岗位人员还须做好防火、防盗工作，切实排查消除隐患和各种不安全因素，保证公司资金的安全运作。

六、负责部门辖区内的环保设施、安全设施、设备、器具、消防器材、化学危险品及易燃易爆物品的规范管理，确保库内物资的安全、整齐堆放保管，保证物资按规定入库、出库的安全管理。

七、与本部门各岗位人员签订安全责任书，并组织人员进行监督、检查，员工对安全责任书的履行情况，安全责任书的签订要覆盖到部门的每个岗位，必须明确部门的危险源点，重点加以控制。

八、对范围内的电器部份进行严格管理，严防雷电、静电、触电伤害事故的发生，严格控制因电器设备的短路产生火花造成火灾事故。对重要部门必须实行监控（指定专人负责），严防事故。

九、加强对部门内的环境、职业健康安全关键控制点（含危险源点）和重要部位的监控，拟定控制措施，着重加以控制。

十、监督本部门安全管理体系运行情况，要求认真做好各项安全记录，按公司安全管理制度和部门规定，进行定期或不定期地组织检查、考核工作，对本部门的安全隐患要认真组织排查、治理，对隐患源要进行重点监控，并对其进行检查、控制，发现隐患问题及时进行整改。

十一、积极配合支持公司安全领导小组的工作，主动接受上级部门和所在地政府安全职能部门的安全检查、指导工作，部门内一旦发生环境污染事故、职业健康安全事故、火灾事故、交通安全事故、治安刑事案件等事故，应及时报告公司安全领导小组。电话：xxxxxxxxxxxx，不得隐瞒不报。

十二、对本部门所举办的各种活动的环保和安全工作负责，对部门员工接受安全培训、教育负责，并从严考核。

十三、本承诺书一式两份，一份由公司安全领导小组保存，另一份由承诺部门（责任人）保存，此承诺书持续到下一次签订承诺书之日止。

承诺人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

场地借用安全承诺书

一、在进入施工场地后施工人员必须一直配戴安全帽、护目镜，穿着工服和工鞋。安全帽不可以任何方式改装，下颌带必须系牢;安全眼镜要有侧面保护。在照明不足的地方禁止使用有色镜片。所有打磨操作均要佩戴面部护具和护目镜。戴一般眼镜或矫正眼镜的人员应在眼镜之外戴上护目镜(或覆盖式安全眼镜)。焊工在焊接时要戴上双重眼睛保护装备。

二、作业期间员工严禁聚众酗酒、打闹、恶作剧、打架、赌博。

三、废弃物按照场地管理公司配置的垃圾箱分类放置。

四、只能在指定的吸烟区吸烟。

五、人员在作业区行走、活动应保持精力集中，远离识别危险源，预防伤害事故。

六、严禁在作业的'吊机拔杆及吊物下行走或停留;与作业车辆保持安全距离;远离试压、喷砂、压风区;远离被围护的作业危险区域。

七、接受场地管理分公司安全巡检员监督。

一使用单位在下述区域内施工。(见后附区域图)。

二使用单位只用使用权，没有改造权，如果需要临时改造必须通知烟台分公司有关部门。

三使用单位的外来车辆在场内施工时车辆及人员必须遵守场地管理分公司的有关规定。

四进行打砂作业后立即清理废砂，并将废砂装入制定容器运出。

五坞内废料、废砂未清理完时不开坞。

六使用单位在施工前要向场地管理分公司提供施工单位人名单包括承包单位。(表格见后附)。

一.为了最大限度利用公司设备设施，施工单位首先要利用场地管理分公司的设备设施，施工单位在租用外单位设备之前必须征得场地管理分公司的同意方可进入场地。

二.提前3天提供吊车、叉车使用计划，由场地分公司调度。

三.在使用区域内不得私自搭接电器设备，要通过场地管理分公司协调。

四.现场配电系统应采用tn-s接地、接零保护系统、三级配电系统、两极漏电保护和两道防线。

五.电气产品的采办必须符合国家、地方相关法规和标准要求，具有有效的我国的有关法规、标准要求。

六.防爆电器、手持电动工具、移动式电气设备，应遵照国家及地方法规标准的要求实施安全认证。所有电动工具、漏电保护器应遵照《手持/移动式电动工具(设备)、漏电保护器检查规定》(qhse-p03-r04)要求进行产品选择、使用和定期检查、维护保养。

七.使用临时照明工作灯，必须加装保护装置防止触电，严禁使用碘钨灯。

八.施工队伍所带电气开关、插座及熔断器的外壳必须完整，绝缘必须良好。悬挂移动电气开关必须采用安全电压。

九.易燃易爆场所必须采用防爆型开关，不准安装插座及熔断器。生产需要必须安装时，将电气开关、插座及熔断器安装于易燃易爆区域以外。

十.手持电动工具的开关、引线、插头、外壳的绝缘必须良好，符合国家标准要求，如果绝缘损坏，必须及时修理或更换后，方可使用。

十一.电器设备的操作，作业结束必须切断该设备的电源。

十二.严禁乱拆乱卸配电箱，注意随手关好箱门。

一、现场发生人员伤害事故时，现场人员应立即报告现场急救站请求救援，除需要现场紧急救治的情况外不得自行采取措施，应在医护人员的指导下开展救援。

二、现场发生紧急情况时，医护人员应配合现场应急小组开展救助工作，减小事故损失。

三、在确认当地发生紧急情况之后，必须进行人员疏散，现场建造经理应协助hse部门拉响警报。疏散员工时，应通过警报系统，将现场的危急情况告知员工。

承诺人：xxxxx。

时间：x年xx月xx日。

场地借用安全承诺书

本单位(个人)，现因生产经营需要，使用位于的用地资源，面积约平方米，现承诺如下：

一、该用地资源属的公共区域性质，保证使用该用地资源不影响他人，不堵塞消防通道。因政府行为、业委会行为、行为需要时，我方无条件服从。

二、严格遵守国家法规法律，完善的安全防护措施,并做好相关的安全防范措施，保证不存在安全隐患。导致安全事故、治安、纠纷等,我方承担安全治安责任和由此产生的一切经济损失。

三、遵守国家、省、市政府及相关部门对场地交通、治安、噪音、环境卫生等管理规定，并承担使用该地造成的一切法律、民事和经济责任。

四、我方自觉接受政府相关部门、管理处对安全、治安、卫生等方面的管理、监督和检查，并严格按要求整改。

五、如有未尽事宜，愿与协商解决。

承诺人：

时间：x年xx月xx日。

场地借用安全承诺书

物业管理有限公司：

非常感谢贵公司同意广场规划用于停车业务的商铺门前部分区域无偿借给我用于扩大营业规模与增强营业氛围，为此，我郑重承诺：

一、借用期限：自xx年xx月xx日至x年xx月xx日期间，每日18:00——24:00。

二、保证按照贵方要求制作场地围护设施;每日清场后保证场地地面无垃圾、无油渍，并保证场地周边环境卫生不受影响。经营期间灯光照明、音响不干扰左右上下邻居，如有投诉，一定积极主动回应与整改。

三、借用该场地只是扩展商铺内客服区域、增强营业氛围，保证不进行食品生产、烹饪、加工，保证不得转租第三方，保证不从事任何违反法律法规、违背社会公序良俗的'活动。

四、借用期间，因我方的原因造成任何安全、消防、环保及食品安全等事件，一切经济及法律责任由我方承担，给贵公司或任意第三者造成损害或给贵公司造成连带责任的，均由我方承担相应法律责任和经济责任。如我方在场地内的临时经营被有关部门认定为违法违规，所存在的一切法律责任与经济损失均由我方承担。

五、借用期内，我方所发生的债权、债务纠纷、所有税务及经济事项、诉讼等概由我方负责，与贵公司无关。

六、如遇不可抗力或国家政府或政府部门规划要求改变we公馆商业中心或广场使用功能、政府用地原因，以及贵公司自身经营需要，借用关系自然终止，我方不会向贵公司提出任何赔偿要求。

七、若我方发生严重违约行为，贵公司有权终止借用关系，收回该场地。

八、自觉接受物业管理公司的管理，自觉履行《商业中心管理规约》。

附件：场地位置平面图。

申请人：xxxxxx。

20xx年x月x日。

场地借用安全承诺书

有生产活动需要租用场地的时候，场地租用。

承诺书。

怎么写呢?下面本站小编为大家精心整理了场地借用安全承诺书，希望能给你带来帮助。

第一章安全。

一、在进入施工场地后施工人员必须一直配戴安全帽、护目镜，穿着工服和工鞋。安全帽不可以任何方式改装，下颌带必须系牢;安全眼镜要有侧面保护。在照明不足的地方禁止使用有色镜片。所有打磨操作均要佩戴面部护具和护目镜。戴一般眼镜或矫正眼镜的人员应在眼镜之外戴上护目镜(或覆盖式安全眼镜)。焊工在焊接时要戴上双重眼睛保护装备。

二、作业期间员工严禁聚众酗酒、打闹、恶作剧、打架、赌博。

三、废弃物按照场地管理公司配置的垃圾箱分类放置。

四、只能在指定的吸烟区吸烟。

五、人员在作业区行走、活动应保持精力集中，远离识别危险源，预防伤害事故。

六、严禁在作业的吊机拔杆及吊物下行走或停留;与作业车辆保持安全距离;远离试压、喷砂、压风区;远离被围护的作业危险区域。

七、接受场地管理分公司安全巡检员监督。

第二章用地。

一使用单位在下述区域内施工。(见后附区域图)。

二使用单位只用使用权，没有改造权，如果需要临时改造必须通知烟台分公司有关部门。

三使用单位的外来车辆在场内施工时车辆及人员必须遵守场地管理分公司的有关规定。

四进行打砂作业后立即清理废砂，并将废砂装入制定容器运出。五坞内废料、废砂未清理完时不开坞。

六使用单位在施工前要向场地管理分公司提供施工单位人名单包括承包单位。(表格见后附)。

第三章设备。

一.为了最大限度利用公司设备设施，施工单位首先要利用场地管理分公司的设备设施，施工单位在租用外单位设备之前必须征得场地管理分公司的同意方可进入场地。

二.提前3天提供吊车、叉车使用计划，由场地分公司调度。

三.在使用区域内不得私自搭接电器设备，要通过场地管理分公司协调。四.现场配电系统应采用tn-s接地、接零保护系统、三级配电系统、两极漏电保护和两道防线。

五.电气产品的采办必须符合国家、地方相关法规和标准要求，具有有效的我国的有关法规、标准要求。

六.防爆电器、手持电动工具、移动式电气设备，应遵照国家及地方法规标准的要求实施安全认证。所有电动工具、漏电保护器应遵照《手持/移动式电动工具(设备)、漏电保护器检查规定》(qhse-p03-r04)要求进行产品选择、使用和定期检查、维护保养。

七.使用临时照明工作灯，必须加装保护装置防止触电，严禁使用碘钨灯。八.施工队伍所带电气开关、插座及熔断器的外壳必须完整，绝缘必须良好。悬挂移动电气开关必须采用安全电压。

九.易燃易爆场所必须采用防爆型开关，不准安装插座及熔断器。生产需要必须安装时，将电气开关、插座及熔断器安装于易燃易爆区域以外。

十.手持电动工具的开关、引线、插头、外壳的绝缘必须良好，符合国家标准要求，如果绝缘损坏，必须及时修理或更换后，方可使用。

十一.电器设备的操作，作业结束必须切断该设备的电源。

十二.严禁乱拆乱卸配电箱，注意随手关好箱门。

第四章应急。

一、现场发生人员伤害事故时，现场人员应立即报告现场急救站请求救援，除需要现场紧急救治的情况外不得自行采取措施，应在医护人员的指导下开展救援。

二、现场发生紧急情况时，医护人员应配合现场应急小组开展救助工作，减小事故损失。

三、在确认当地发生紧急情况之后，必须进行人员疏散，现场建造经理应协助hse部门拉响警报。疏散员工时，应通过警报系统，将现场的危急情况告知员工。

承诺人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

本单位(个人)，现因生产经营需要，使用位于的用地资源，面积约平方米，现承诺如下：

一、该用地资源属的公共区域性质，保证使用该用地资源不影响他人，不堵塞消防通道。因政府行为、业委会行为、行为需要时，我方无条件服从。

二、严格遵守国家法规法律，完善的安全防护措施,并做好相关的安全防范措施，保证不存在安全隐患。导致安全事故、治安、纠纷等,我方承担安全治安责任和由此产生的一切经济损失。

三、遵守国家、省、市政府及相关部门对场地交通、治安、噪音、环境卫生等管理规定，并承担使用该地造成的一切法律、民事和经济责任。

四、我方自觉接受政府相关部门、管理处对安全、治安、卫生等方面的管理、监督和检查，并严格按要求整改。

五、如有未尽事宜，愿与协商解决。

承诺人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

物业管理有限公司：

非常感谢贵公司同意广场规划用于停车业务的商铺门前部分区域无偿借给我用于扩大营业规模与增强营业氛围，为此，我郑重承诺：

一、借用期限：自年月日至xxxx年xx月xx日期间，每日18:00——24:00。

二、保证按照贵方要求制作场地围护设施;每日清场后保证场地地面无垃圾、无油渍，并保证场地周边环境卫生不受影响。经营期间灯光照明、音响不干扰左右上下邻居，如有投诉，一定积极主动回应与整改。

三、借用该场地只是扩展商铺内客服区域、增强营业氛围，保证不进行食品生产、烹饪、加工，保证不得转租第三方，保证不从事任何违反法律法规、违背社会公序良俗的活动。

四、借用期间，因我方的原因造成任何安全、消防、环保及食品安全等事件，一切经济及法律责任由我方承担，给贵公司或任意第三者造成损害或给贵公司造成连带责任的，均由我方承担相应法律责任和经济责任。如我方在场地内的临时经营被有关部门认定为违法违规，所存在的一切法律责任与经济损失均由我方承担。

五、借用期内，我方所发生的债权、债务纠纷、所有税务及经济事项、诉讼等概由我方负责，与贵公司无关。

六、如遇不可抗力或国家政府或政府部门规划要求改变we公馆商业中心或广场使用功能、政府用地原因，以及贵公司自身经营需要，借用关系自然终止，我方不会向贵公司提出任何赔偿要求。

七、若我方发生严重违约行为，贵公司有权终止借用关系，收回该场地。

八、自觉接受物业管理公司的管理，自觉履行《商业中心管理规约》。

附件：场地位置平面图。

承诺人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

资质借用承诺书

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）

二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。

三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。

四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。

五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。

六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。

七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。

八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。

九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。

十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。

1、乙方不服从甲方管理的；

2、工程逾期的；

3、工程质量不达标的；

4、拖欠农民工工资的；

5、工程管理混乱，有安全隐患的`；

十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金元。

十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，由东昌府区人民法院处理。

十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。

甲方：xx公司

乙方：（签名）

年 月 日

车辆借用承诺书

本人借一辆。用于期间使用。车主姓名：车牌号：。发动机号：车架号：。借用车辆完好，无任何损坏，行驶里程数：。

1.不用于营利性活动,不将车辆转借其他人员（尤其是非驾驶员），借车期间所。

发生的违章行为及事故均由本人承担。

2.借用期间出现的任何事故均由本人自行承担，公司及汽车所有人不承担任何。

责任，事故内容包含：刮蹭、划痕、车祸、被偷盗等；借用人必须负担除保险公司应该支付的赔偿金以外的任何所有费用。

3.借用人还车日期：。

借用人联系电话：。借用人身份证号：。

借用人紧急联系人姓名及电话：。后附身份证及驾驶证复印件。

日期：

借用钥匙承诺书

公司：

鉴于：本人自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。

1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。

4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。

5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额%的管理费。

6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的%提取管理费，并从保证金中自行扣除。

7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。

8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。

承诺人：（签字、按手印）。

承诺人身份证复印件：

车辆借用承诺书

本人因春节返乡，需暂借公司车辆使用，车号x，并做出以下承诺：

1、 车辆暂借期间，严格依据交通法规驾驶车辆，如有违规现象，均由个人承担，公司不承担相应责任。

2、 驾驶车辆期间，严格按照操作规范驾驶，爱护车辆，确保车辆车况良好，如出现因个人驾驶原因造成的车辆出现质量问题，所产生的费维修用由个人承担。

3、 车辆暂借期间出现任何交通事故所产生的损失及后果均有个人承担，公司不承担任何责任。

4、 车辆暂借结束后，及时归还车辆，并保持车辆内外洁净、卫生。

5、 车辆暂借期间所发生的油费及停车费用等相关附加费用均由个人承担。

借用时间：

承诺人：

商铺借用承诺书

xxxxxxx公司：

本人为（公司/班组）负责人，需借用位于的商铺用于，借用期限：。商铺内物品由我方自行保管，遗失或损坏由我方自行负责，商铺能耗及相应商铺外围卫生由我方负责。归还时保证户内配件完好，干净无杂物，结清能耗费。

承诺人：

日期：

联系方式：

房屋借用承诺书

房屋借用承诺书

××项目物业管理处：

本人 购买的' 座（楼号） 室房屋使用用途

为 。现向贵单位承诺，在今后的使用中如果改变房屋使用用途，愿意按贵单位相应的房屋用途以及收费标准交纳相关物业费用，并补齐从交房之日起所有的费用差额。

承诺人（业主）签字：

时 间： 年 月 日

房屋用途承诺书

德宜国际中心（max未来）物业管理处：

本人购买的 座 室房屋使用用途为 。现

向贵单位承诺，在今后的使用中如果改变房屋使用用途，愿意按贵单位相应的房屋用途以及收费标准交纳相关物业费用，并补齐从交房之日起所有的费用差额。

承诺人（业主）签字：

时 间： 年 月 日