热水器销售合同书样本大全（20篇）

销售合同是商业交易中的基本文书，通过明确双方权益和责任，有助于促进交易的顺利进行。销售合同是双方就商品或服务的买卖关系达成的一种法律文件，它是保障买卖双方权益的重要手段，记录了买卖双方的权责关系，确保交易的顺利进行。在撰写销售合同时，要明确双方的主要责任和权益，应详细列出商品或服务的规格、数量、价格等关键信息。下面是小编为大家整理的一些常用销售合同范文，供参考和借鉴。

热水器销售保修合同书样本

根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，共同订立本合同。

一、甲方职责。

1、甲方根据乙方提供的资料及要求，为乙方设计工程方案，甲方应按乙方施工进度要求进行施工。提供天普170l型号铂金系列太阳能热水器。单价_________/台，安装数量为_________台，金额为_________元。

2、甲方负责所供太阳能热水器的安装、调试与保修，保修期限主机为五年，系统自控设备及管路壹年，终身维护。每个住户入住时甲方应对住户办理交接手续和住户产品质量保修关系。

3、由于安装太阳能热水器所造成乙方楼顶瓦面损坏、漏水等事故均由甲方负责维修。安装太阳能热水器室内配管及埋管漏水造成损失及维修均由甲方负责。

二、乙方职责。

1、乙方须向甲方提供与该工程相关的资料和其它的配合合作。

2、乙方必须控制其楼顶不能安装其它品牌太阳能产品。

3、乙方用四中综合楼一、二楼的门市房顶太阳能热水器款。学校大门往北数第四户，面积约144m，每方米_________元，合计_________元差价互找。

三、甲方在工程施工中应遵守工地安全规章制度，在施工中如发生安全事故及损失由甲方自己负责。

四、违约责任。

1、由于甲方未按合同约定履行责任，给甲方本身造成的损失由甲方自己负责。给乙方造成的经济损失，应由甲方赔偿乙方。

2、由于乙方未按合同约定履行责任，给乙方本身造成的损失由乙方自己负责。给甲方造成的经济损失，应由乙方赔付甲方。

五、纠纷解决。

执行本协议若发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成应向当地法院提起诉讼。

六、附侧。

1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方代表签字并加盖双方公章后生效。

2、协议签订后，甲乙双方如须提出修改时，经双方协商一致后可签补充协议。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

建材销售合同书样本

需方：（以下简称甲方）。

供方：（以下简称乙方）。

经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

第二条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

第三条货款及费用等付款及结算办法。

第四条交货规定。

1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。

2、交货地点：株冶低货位施工现场。

3、交货日期：甲方天提前三通知

4、运输费：包含在货款内。

第五条经济责任。

（一）乙方应负的经济责任。

1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任。

1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值%的罚金。

2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4、属甲方自提的'材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第六条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第七条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。

第八条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

第九条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十一条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十二条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十三条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十四条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执整本一份、并报双方主管部门各一份。

甲方：

乙方；

热水器销售保修合同书样本

丙方（担保方）：_________。

甲、乙、丙三方就太阳能热水系统工程，经友好协商，对太阳能热水器采购及安装的`有关事宜达成一致，签订如下合同：

一、技术参数。

１、四季沐歌太阳能热水器型号为新欢居系列，容量127ｌ，管数18支，管长160mm，管径58mm，外壳材质珍珠白彩色钢板，内胆材质304-2b食品级不锈钢，支架材质热镀锌钢板折弯喷塑，并以双方确定的`封样为准。

2、配件四季沐歌专用仪表、混水阀、淋浴喷头、双阻燃恒温加热带。

3、冷热水阀、电线管路按甲方提供的图纸要求施工。热水接至喷淋及厨房。

二、验收方式。

1、验收由甲方、乙方、监理方及物业管理方共同进行。

2、系统所采用的全部材料均为四季沐歌专用优质品，并符合国家的相关标准。

3、系统验收标准按技术系数及施工方案进行。

三、费用及付款方式。

1、每台太阳能热水器报价为人民币2200元（包括所有的配件、安装费用及税费）。计194台×2200=426800元。总价款大写人民币肆拾贰万陆仟捌佰元整。

2、付款方式：合同签订之日支付本合同款的10%（计人民币肆万元整）作为定金，工程竣工验收合格后支付至95%，留5%为质保金，待一年期满后付清。

四、甲方的责任和义务。

1、甲方提供施工用电、用水及施工现场。水电费乙方承担。

2、甲方提供施工屋面的有关设计资料。

3、甲方提供太阳能热水器安装的施工图纸。

4、施工方案及安装位置确定后，甲方如需变更时间或增减部分工程经双方确认后予以实施。

五、乙、丙方的责任和义务。

1、乙方应保证系统配置及功能复合达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

2、施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方负责处理。

3、乙方要按甲方提供的图纸要求，文明施工、安全施工。

4、乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如对甲方屋面等造成损坏或损失的，乙方应承担一切责任。如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成的损失，乙方应承担全部责任。

5、乙方应负责现场全部作业的安全。自乙方进入施工现场之日起，直到双方签订竣工验收单，一切的人员伤亡以及对财产(包括工程本身、设备、材料和施工机械)的损失或损坏，均由乙方承担或由其负责人自行解决。

6、丙方自愿为乙方作担保，为乙方的担保方，为乙方承担连带赔偿责任。

六、双方违约责任。

l、如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付工程总价10％的违约金。

七、乙方质量承诺及售后服务。

1、四季沐歌太阳能热水器主机自使用之日起三年内质量问题由乙方免费更换。

2、辅助器件及控制系统自使用之日起一年内质量问题由乙方免费更换。

3、超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损失，乙方收取工本费，终身服务。

4、乙方承诺的售后服务应在保修24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。

5、如遇因乙方安装不牢固而造成太阳能热水器或设备设施损坏及人员伤亡事故，乙方。

必须承担一切责任，并赔偿所有损失，与甲方无涉。

6、乙方承诺系统的使用寿命为15年。

八、双方约定。

1、合同签订后第14天（_________年_________月_________日），乙方必须将太阳能热水器及安装设备送到甲方指定地点，运送所产生的费用由乙方负责。

2、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日乙方保证安装调试完毕。

3、该工程竣工验收后，乙方必须提供税务发票，向甲方结算所约定的工程款项。

4、乙、丙方必须严守商业秘密，不得向外泄露该合同的价格，由此造成的纠纷及损失由乙、丙方承担。

九、本合同履行期间，双方发生争议时，须友好协商解决，双方协商不成的，向潍坊市人民法院起诉。

十、本合同自甲方、乙方、丙方签字、盖章之日起生效，合同条款履行完毕，工程价款结算后自动失效。本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执贰份。

建材销售合同书样本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵行平等、自愿、公平和诚信的'原则，为明确双方的权利和义务，就甲方，项目部购买材料，经双方进行友好协商同意签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条：产汽称和价格。

____________________________________。

第二条：交货时间、地点、方式。

1.交货时间：根据工地实际情况。

2.交货地点：__________________。

3.交货方式：交货地点现场交货，以甲方材料员或收料人的收料单为准。

第三条：结算及付款方式。

__________________。

第四条：解决争议方式。

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，自签字之日起生效，在工程完工后自行作废。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建材销售合同书样本

供方：（以下简称甲方）。

需方：（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行规，供方与需方同意遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商达成以下协议：

一、交货地点：_________。

二、运输方式及到达站费用负担：由供方负责运送。

三、结算方式及期限：供货20万元，超过20万元，每个月26日前付款50%，剩余总款在10月20日前付80%，剩余款项在两个月以内付清。供货数量由需方实收入库为准，需方签字。

四、如果在两个月后不能付清所欠款项，每块好竹架板回收按8元计算，需方不能有任何理由拒绝供方收回竹架板。

五、在供货期间，需方不得向另一家公司进竹架板使用，否则供方停止供货并要求需方支付所欠所有款项。

六、违约责任：需方逾期支付付款，供方有权停止供货直到解除合同并要求赔偿损失或按合同价款总额每日3%计收违约金。

七、在合同发生争议且双方不能解决时，可向当地人民提出仲裁。

八、此合同一式两份，供方、需方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建材销售合同书样本

购货单位：（以下简称甲方）。

供货单位：（以下简称乙方）。

第一条其产汽称、规格、单价、总价等：

___________________________。

第二条产品包装规格及费用。

由乙方负担。

第三条验收方法。

由甲方派人负责验收。

第四条货款及费用等付款及结算方法。

___________________________。

第五条交货规定。

1.交货方式：由乙方送至甲方指定地点。

2.交货地点：_________。

3.交货日期：_________年9月3日前

4.运输费：由乙方负责。

第六条经济责任。

1.乙方应负的经济责任。

（1）产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按得论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。

（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。

2.甲方应负的`经济责任。

（1）甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格，应事先与乙方协商，乙方同意变更的，由双方协商确定。

（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，由双方协商确定。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。

第八条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第九条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。

第十条本合同在执行中如发生争议和纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民提起诉讼。（两者选一）。

第十一条本合同自双方签章之日起生效，到甲方工程竣工，并按合同规定将货款结算以后作废。

第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十三条本合同一式肆份，甲、乙双方各执整本一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

空气能销售合同书样本

甲方：

乙方：

签订时间：

甲方向乙方采购热水器达成以下协议：

一、乙方为甲方提供科凌牌热水器。型号jsd20-10，数量20个，并赠送迅达牌台式双灶一台，价值438元，迅达台式单灶2台，价值476元，干电池20对，价值100元。

二、乙方应于20年月日前供货安装到位，甲方对乙方提供的热水器组织验收，货到安装完毕确认合格后，当日付余款。

三、付款方式：现金一次性付清。

四、合同金额：小写：元整;大写：。

五、设备必须保证原包装，运抵安装现场验收后方可拆封。

六、整机保修三年，终身维修。

七、未尽事宜双方协商解决。

此合同一式贰份，甲方，乙方执一份。本合同双方签字盖章后生效，同时具有法律效益。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

签字盖章：签字盖章：

热水器销售保修合同书样本

经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，就赤峰松山物流园区物资市场c1段高层商住楼安装“清华紫光|”牌集热太阳能热水工程事宜，达成如下协议：

一、工程承包范围：太阳能热水器整体安装等配套所有工程施工项目。

三、工程总造价：约安装太阳能热水器480台(最终按实际安装台数计算)，每台2600元(包括施工安装所有配套费用)。

四、质量要求：品牌为“清华紫光”，主要技术参数要求为每台18管、直径为58毫米、管长1.8米。乙方在负责进货前10日内必须通知甲方。否则，一切后果由乙方自负。

五、结款方式：

1.货到甲方指定现场，经甲方初步验收后，开始施工甲方支付合同总造价50%的工程款。

2.设备安装完毕，甲方验收合格后，支付合同总造价45%的工程款。

3.甲方预留工程总造价款的5%作为质量保修金(不计利息)，待工程总体验收合格一年后，根据维修情况返还乙方。如乙方不能及时进行维修，甲方有权找专职人员进行维修，费用从乙方保修金中扣除。

六、工程维修与服务：太阳能热水器工程系统整体保修一年，所承担的工程项目提供终身有偿维修服务，以保证系统长期可靠，安全运行。

七、违约责任：

甲方责任：甲方无权单方无正当理由退货，否则支付给乙方合同总造价10%的违约金。并承担由此造成的一切经济损失。

乙方责任：

1.乙方如不能按期施工或延期施工，要支付甲方5万元违约金，并承担由此造成的一切经济损失，甲方有权终止合同。

2.乙方安装的产品质量不合格或出现质量问题，由乙方自费负责处理，并赔偿甲方5万元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失，甲方有权终止合同。

3.乙方在施工过程中因无专业人员或违章作业等原因造成人员伤亡的，由此出现的任何事故，由乙方自行负责并承担所造成的一切经济损失，并处罚金5万元，甲方不承担任何责任。

八、双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成由赤峰市(区)人民法院裁决。

九、本合同自双方签字后生效，乙方向甲方缴纳保证金5万元，在开工前返还乙方，未尽事宜由双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

建材销售合同书样本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国法通则》、《中华人民共和国合同法》，乙方双方在平等、自愿的基础上，就钢材买卖达成以下协议：

工程名称：_________。

工程地点：_________。

一、双方商定本合同钢材楼约吨，按实际送到工地为准。

二、价格按货到工地双方约定价格为准(含运费、吊费)。

三、该工程开工送货自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日完成合同规定的数量。

四、甲方订货须提前三天以书面(或传真)形式提出送货要求，乙方按照合同地点卸货。

五、甲方使用乙方提供的每批钢材，甲方必须自己认可或者甲方委托的国家质检权威机构进行检测，证实其符合质量要求时方可使用。如果甲方先使用后检测，所产生的.一切经济损失和责任由甲方承担。

六、乙方货到工地甲方应当日送有关部门检测，如有不合格产品。应在货到三日内提出，乙方将以认真负责的态度进行协商或调需方：(以下简称甲方)。

七、计算方式：所用的钢材圆钢、螺纹钢点条按理论计算，线材。

八、付款方式：乙方为甲方按钢材总数量先垫付吨。该垫付款从开始供货之日计算在______%余款在_________年_________月_________日全部付清。

十、乙方必须提供每批钢材的生产许可证及产品质量保证书复印件给甲方存档。

十一、本合同有效其自_________年_________月_________日起直至甲方付清所有货款和欠款为上。

十二、解决合同纠纷的方式：友好协商，协商不成由所在地人民法院裁决。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应，本合同双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字)：

身份证号码：

联系电话：

乙方(签字)。

身份证号码。

联系电话：

热水器销售合同书样本

甲方：

乙方：

签订时间：

甲方向乙方采购热水器达成以下协议：

一.乙方为甲方提供科凌牌热水器。型号_____，数量20个，并赠送迅达牌台式双灶一台，价值438元，迅达台式单灶2台，价值476元，干电池20对，价值100元。

二.乙方应于20_____年_____月_____日前供货安装到位，甲方对乙方提供的热水器组织验收，货到安装完毕确认合格后，当日付余款。

三.付款方式：现金一次性付清。

四.合同金额：小写：__________元整;大写：__________。

五.设备必须保证原包装，运抵安装现场验收后方可拆封。

六.整机保修三年，终身维修。

七.未尽事宜双方协商解决。

此合同一式贰份，甲方，乙方执一份。本合同双方签字盖章后生效，同时具有法律效益。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

签字盖章：签字盖章：

服装销售合同书样本

现经甲乙双方共同协商，本着平等互利，共同发展的原则，并按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在明确双方权利和义务的基础上，现制定本合同，条款如下：

一、乙方为甲方制作服装数量、价格。

二、量身以及交货期限。

1、乙方按甲方量身通知日之内到甲方指定地点进行量身。

2、乙方在收到甲方的订金、确定样衣、量身完毕后________日内交货，约________月________日。

三、质量检验以及验收方法。

1、合同签订后，乙方提供样板衣须得到甲方认可后盖章封板，交付时以封板样衣为准。

2、乙方承诺所提供服装保证是一等品，否则甲方有权要求换货。

四、包装要求以及运费负担。

乙方负责包装并承担包装费，乙方将货运送到甲方指定地点（深圳市内），运输费用由乙方承担。

五、付款方式。

1、甲方付款后乙方必须提供普通发票。

2、于合同生效之时，甲方须支付合同总金额________%的定金即人民币________元；乙方全部交货后，甲方支付合同总金额________%货款即人民币________元；另预留合同总金额________%货款既人民币________元作为质量和维修保证金，天内服装没有质量问题，则付清余款。

3、为维护双方利益，以上款项（定金、余额）在签约后需汇入乙方指定的帐户，或由收款人出示本公司的收款委托书方能够支取现金。

六、违约责任。

1、在合同履行过程中，任何一方未履行本合同任何条款视为违约，由违约方支付违约造成的一切损失。

2、乙方须按时交货，甲方须按时付款，如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款，逾期，则按日承担合同总金额的________‰违约金。

七、售后服务。

1、服装保修期为________天，在保修期间乙方为甲方提供免费修改服务。

2、乙方随时为甲方增添或修改服装提供方便。

3、甲方日后补做服装，如整套补做按报价单的整套价格收取费用，如单件补做则按报价单中的单件价格收取费用。

八、合同纠纷解决。

1、本合同产生的纠纷，应由双方通过友协商方式解决。

2、因本合同引起或本合同有关的任何争议，双方同意由深圳仲裁委员会进行仲裁。

3、任何变更解除，由双方同意并签署书面意见方为生效。

九、本合同如有修改和补充条款，须双方授权代表签署并视作合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

十、本合同一经签订，双方应严格遵守和履行，自双方签字盖章后即发生法律效力。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________。

热水器销售保修合同书样本

甲方向乙方采购热水器达成以下协议：

一.乙方为甲方提供科凌牌热水器。型号jsd20-10，数量20个，并赠送迅达牌台式双灶一台，价值438元，迅达台式单灶2台，价值476元，干电池20对，价值100元。

二.乙方应于20xx年月日前供货安装到位，甲方对乙方提供的热水器组织验收，货到安装完毕确认合格后，当日付余款。

三.付款方式：现金一次性付清。

四.合同金额：小写：元整;大写：。

五.设备必须保证原包装，运抵安装现场验收后方可拆封。

六.整机保修三年，终身维修。

七.未尽事宜双方协商解决。

此合同一式贰份，甲方，乙方执一份。本合同双方签字盖章后生效，同时具有法律效益。

甲方：_________乙方：_________。

地址：_________地址：_________。

电话：_________电话：_________。

销售合同书样本

甲方：

乙方：

鉴于：

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的`住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：

第一条乙方认购的商品房概况。

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用(20xx)第b0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号44012520xx10130101）。

2、乙方认购的房屋位于栋房，建筑面积为平方米，套内面积为平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。

第二条乙方认购的条件。

1、乙方需为华南师范大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。

2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米1600元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分。

第三条本次团购的商品房的价格。

乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币元，乙方认购的栋房（暂以建筑面积平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条本次团购的流程。

1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在20xx年3月31日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。

第五条工期及工程进度。

开发商新发公司应于20xx年12月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。

第六条本次团购商品房的装修及验收。

为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。

第七条争议的解决。

鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、其他事项。

1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

服装销售合同书样本

买卖双方本着互惠互利、友好合作的原则，根据《合同法》达成如下协议，以资共同遵守：

一、付款方式及期限：以上所有货，货到付款。

二、运输方式：汽车运输费用由卖方承担，不含在合同价内。

三、交货地点：遂昌。

四、验收标准方式及提出异议期限：产品送到买方指定点后，由买方验收收货，瑕疵品应在七日内更换，过期不予更换。

五、1、卖方应保证买方质量及月供货量。

2、买方应保证卖方的货款及时支付。

六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》承担违约责任。

七、合同纠纷解决方式：出现纠纷先由双方协商，协商不成向当地人民法院提起诉讼。

八、本合同一式二份，双方各执一份，双方签章后生效。

卖方：_________买方：_________。

开户行：_________开户行：_________。

账号：_________账号：_________。

户名：_________户名：_________。

产品销售代理合同书样本

本着平等互惠的原则，经友好协商，就乙方作为甲方的代理商代理事宜，达成如下协议：

一、代理资格。

1.具有法人资格，固定的营业场所，有一定的付款能力。

2.与当地教育部门有良好的关系。

3.严格遵守甲方的代理销售策略及本协议有关规定。

4.具备以上条件，第一次定货数量不少于_________套，以后每次定货数量不少于_________套。签定本协议，填写_________，即可取得相应代理资格。

二、代理产品、地区、期限。

1.甲方授权乙方为_________，地区为_________省_________市，期限从本协议签订之日起到_________年_________月日止。

2.乙方为甲方_________软件及_________系列产品的代理商，享受代理商代理价格。

三、甲方的责任、权利和义务。

1.在乙方提交订货计划的前提下，甲方负责保证足够的货源。

2.甲方在一定范围内为乙方提供一定数量的宣传材料。

3.在协议期间，甲方根据乙方的销售数量和实际情况，有权终止乙方代理资格。

4.乙方的合法销售用户递交的用户登记表经甲方确认后，即成为甲方的注册用户，注册用户可享受相应的网上服务和软件升级服务。

5.甲方对乙方的商业行为和法律行为及经营不善所造成的损失不承担责任。

四、乙方的责任、权利和义务。

1.乙方须按实际情况填写_________。

2.乙方在代理区域内以合法方式销售产品。乙方未经甲方同意，不得与其他企业签定经销同类商品的合同。

3.乙方必须尊重甲方的知识产权。

4.乙方销售的产品均须由甲方合法获得，保证决不对甲方产品复制，拷贝。

5.乙方在代理销售甲方产品时，应主动要求用户认真填写用户登记表，并及时反馈给甲方。

6.经甲方同意，乙方可在区域范围内设立代理。

7.协议到期或其他原因终止协议，乙方未售出部分可返还甲方，甲方按本协议所定代理价格全额退还。但需扣除邮递等中间费用。

五、代理价格，销售指标。

1.甲方对乙方的供货价格，乙方对客户的价格，均由另外的销售价格表确定。甲方因各种原因需变更价格，应于调整前一月通知乙方。

2.签定本协议的代理商无销售任务，可随时按代理商价格到甲方订货。

六、订货、付款及货运。

1.乙方向甲方订货时，须提前一周填写_________，负责人签字或盖章后，加盖单位公章，传真给甲方。甲方在收到定货单和货款后，于_________个工作日内发货。

2.结算方式：按定货单结算，款到发货。

3.乙方在收到货物_________个工作日之内验货，如有商品破坏，须书面通知甲方;否则视同一次验收合格。

七、售后服务商品的售后技术服务由乙方负责，如乙方确有困难，可请求甲方帮助，所需费用由乙方负担。

八、违约责任。

1.乙方如违反本协议条款，甲方可随时解除本协议。

2.甲乙双方如发生严重违反本协议条款，严重违背商业道德和法律或损害对方利益，均可以书面形式终止本协议的效力。

九、法律效力。

1.协议内容的最终解释权在于甲方。

2.变更本协议的条款中任何内容，需有双方签字的正式书面更改文件。

3.甲方对乙方的授权期满后，本协议自行终止。

4.本协议经双方签字盖章后生效，协议到期终止后可以续签。

十、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜及双方发生纠纷，双方应协商解决。

甲方(盖章)：_________。

乙方(盖章)：_________。

代表(签字)：_________。

代表(签字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

服装销售合同书样本

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款：

第一条乙方所提供的产品及费用清单。

甲方支付剩余款项。

第三条交货期：自收到甲方预付款之日起_________日内到达甲方指定地点。第四条交货地点、费用承担及所有权转移：乙方通过物流发运到甲方指定地点，运费由乙方承担;货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。

第五条乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》(加盖合同章)，详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。

第六条甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担所有的费用。

第七条质量保证：

1、乙方承诺甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属于正常。

2、乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，如出现质量问题假一赔十，给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。

第八条违约责任：

在合同履行期间，乙方延期交货(除双方协商同意免除外)，每延期1日按合同总金额的2%承担违约责任。

第九条争端的解决：

合同履行过程中出现的一切争端，双方应友好协商解决，协商不成的，任意一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十条合同生效及其他：

1、本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。

购货单位(甲方)：________(公章)供货单位(乙方)：________(公章)。

简单销售合同书样本

销售。

合同。

是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

甲方：

乙方：

按甲方所确认的乙方提供产品图片及说明。

1.定金：本合同签订日，支付总价的30%，即人民币          元。

2.余款：商品交付甲方后     日，支付总价的70%，即人民币          元。

由于不可抗力而产生的违约行为，甲、已双方均不承担违约责任。

如乙方按照甲方所提供的图纸、图样、式样、结构等所生产的商品，侵犯了其他第三人的权利，则所造成的一切后果与乙方无关。

甲方按乙方提供产品图片及说明为验收标准。

解决合同纠纷的方式：合同发生争议时，先友好协商;协商不成，任何一方均可向上海仲裁委员会申请仲裁，或直接向需方所在地人民法院起诉。传真件有效。

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方代表签章后生效。

甲方(需方)：                   乙方(供方)：

单位盖章：                    单位盖章：

签约代表：           签约代表：

日期：

供方：

需方：

签订地点：

签订时间：  年  月  日。

注：具体产品、数量、发货时间凭需方电话、传真和发货通知为准，需方传真作为本合同附件。

：按厂家规定保修。

按第二条标准验收。

产品验收合格后，凭增值税发票，通过银行承办。

本合同如需变动或补充，另行签订补充协议经双方签字盖章方能生效;。

按《中华人民共和国合同法》执行。

双方协商解决。协商不成时，由需方所在地内江仲裁委员会仲裁。

本合同需双方签字盖章生效，一式两份，双方各执一份。

供方：

单位名称：

单位地址：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

需方：

单位名称：

单位地址：

委托代理人：

电话：

开户银行：

产品销售合同书样本

需方：______________有限公司株冶低货位项目部(以下简称甲方)。

供方：______________有限公司(以下简称乙方)。

经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

第一条甲方向乙方订货总值为人民币140万元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列。

第二条验收方法;由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

第三条货款及费用等付款及结算办法。

第五条交货规定。

1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。

2.交货地点：株冶低货位施工现场。

3.交货日期：甲方天提前三通知

4.运输费：包含在货款内。

第六条经济责任。

(一)乙方应负的经济责任。

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的.5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任。

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。

订立合同人：

甲方：湖南省第四工程有限公司株冶低货位项目部盖章。

乙方;______________有限公司盖章。

经办人：_(盖章)经办人：__(盖章)。

地址：______地址：______。

电话：______电话：______。

开户银行：______________开户银行_____________。

帐号：帐户：

__年__月__日__年__月__日。

聘用销售总监合同书样本

医药销售合同书样本

第二条包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。

第三条交货地点和方式1.交货地点：松滋市刘家场镇。

2.交货方式：乙方将货物运至甲方指定的目的地。第四条付款方式。

1.本合同生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付本合同总价的10%作为预付款;。

2.甲方对乙方所提供的产品验收合格后，乙方出具合同总价的全额销售发票，甲方在7个工作日内支付本合同全部余款。

第五条质量保证。

1.乙方承诺所提供甲方的产品必须符合国家标准。

第七条争端的解决。

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第八条合同生效及其它1.本合同双方签字生效。

2.本合同正本一式二份，双方各持壹份，具有同等法律效力。3.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方：____________乙方：_____________。