合同协议可以为各方提供明确的权益保障,减少潜在的纠纷和风险。为了帮助大家更好地理解合同协议的编写原则,下面是一些实用的范文。
清包工协议书
建设单位(以下称甲方):
施工单位(以下称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:
第1条工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程面积:约平方米,按实际面积为准。
1.4工程内容:钢结构及维护部分的安装。
1.5承包范围:所有钢结构主体、维护工程的安装,乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓)。
开工日期:年月号
竣工日期:年月号
总日历日期:实际施工个日历天
质量要求:安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-要求。
合同价款:价款的计算按/平方米,约平方米,结算按实际面积为准。乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装,不得转包。
第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。
第3条乙方工作乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第4条检查和返工在工程竣工前5天,乙方应通知。
甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。质保由双方协商。
第5条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
(1)乙方进入工地支付生活费。
(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%。
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;。
(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;。
(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。
第7条争议双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列原则处理:
1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
第8条违约如有违约,应按合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。
第9条安全施工和文明施工。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第10条不可抗力。
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
第11条合同的生效和终止。
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
第12条合同份数。
本合同正本一式二份,双方各执一份。
本合同副本一式四份,双方各执二份。
甲方(盖章)地址:法定代表人。
日期乙方(盖章)地址:法定代表人日期
清包工协议书
甲方:
乙方:
甲方将未做完二次结模板工程发包给乙方施工,为保质量按期完成工程施工任务。经双方协商一致,特制定如下协议,供双方共同遵守:
一、工程项目:满世集团综楼(a区)。
二、承包方式:包工不包料、包安全、包质量、包文明。
三、承包范围:二层、女儿墙。
二次结构模板制作、安装、拆除、元钉、铁丝、劳动工具乙方自带脚手架搭、拆,安全劳保用品;清理(按指定地点堆放)步步紧、螺杆、螺丝送到库房等。
四、合同工期:按甲方要求。
五、结算方式:
按实际完成的混凝土(展开面)长度元/m,安全保证金元/m;模板拆除后清理元/m,实际总价为元/m,女儿墙砼展开面元/m2,(比例同上)。
以上价格包含各种保险费、交通安全费,承包人必须为每位职工办理工伤保险(如发生安全事故乙方自理,甲方概不负责)。包括带班人员工资。
六、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。
七、付款结帐方式:
乙方进场一个月后,每人付生活费1000元;工程结速完成后,一个月内付总工程量80%;余20%抹结速一次付清。
八、安全生产及安全要求:
1、乙方进场必须协助甲方做好安全教育,施工操作人员持证上岗,在施工过程中,乙方必须遵守安全规章制度及安全操作规程,严禁违章作业,并随时接受配合安全管理人员的'监督检查,若乙方违章作业,甲方给予乙方每人每次100-200元的处罚。
2、乙方所有施工人员进入施工现场,必须戴好安全帽,超过1.6米高架体作业时,必须系好安全带。
3、甲方在施工中做好安全防护,不得任意拆除,拆除必须得到安全管理工作人员同意。
4、生活区禁止私拉乱接,严禁使用电饭煲、热得快等,发生火灾由承包人负责。
5、乙方承包人是本工种安全负责人,必须抓好各项安全工作。九、其他补充条款:
质量达不到工程验收标准要求,不服从甲方人员的指挥,中途无故停工,发生违法行为中途停工退场,工程量按50%计算。
注:凡是涨模、门窗、洞口、尺寸标高不符,电话通知24小时内到工地;剔凿、修补。(材料、安全甲方有罚款单;乙方负责)。
包工协议书
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,本着公平、自愿、互惠互利的原则,甲方自愿将自己的宅基地(位于马鞍搬迁街面积约100m2)给乙方修建(注:只包工、不包料),特立本合同,双方必须共同遵守。
工程内容:(含地梁)。
一、房屋总高为7层半,结构第一层为框架结构、第一层高为6。5米,外墙前后贴好,内墙粉好天棚清水模毛地皮,第二层以上为3米,扎丝、钉子、铁丝由乙方买,钢筋制作与安装,泥工,木工(含支模板所需材料),内外架及施工通道安全棚搭设(含搭设材料),水电安装,本工程所需机械设备均由乙方负责。
二、工程施工期间,乙方施工人员要服从甲方管理人员的指挥与安排,对不服从管理者,甲方有权遣出工地。
三、工期:
开工日期:年月日
完工时间:年月日。
工期总数:天。
四、工程质量:
工程质量标准:达到国家现行建设工程质量验收标准。因工程质量达不到协议约定标准,乙方自行返工直到合格,因返工产生的费用由乙方自行承担。
五、协议价款:按建筑面积计算,每平方米200元单价包干(包工不包料,包机械设备,包支模所需材料及架子搭设材料)。
六、工程收方:按实际建筑面积计算。工程款支付:根据工程进度经甲方审核据实后,按工程进度的70%支付,工程余款等工程全部完成验收后合格后一个月一次付清。(质量保修金除外)。
七、在施工过程中,工程进度严重滞后,满足不了协议工期要求,(停工待料)甲方因其它原因造成乙方停工除外,甲方将给予一定的经济处罚或有权终止协议。
八、施工安全:一切安全事故由乙方全权负责,与甲方无任何关系,并且出现施工方面的质量问题,乙方要负责一切损失。
九、施工现场的清洁与卫生要求,因此项工程的特殊性,工程开工后,乙方应文明施工,保持施工现场清洁,道路畅通,保证施工现场及周边环境符合环保部门的.有关规定,因乙方自身原因违反规定,造成的损失和罚款,由此乙方自行负责。
十一、未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
十二、本协议一式二份,自签字之日起生效,工程质量保修期满,甲方付清乙方工程款后,自动生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
包工协议书
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,本着公平、自愿、互惠互利的原则,甲方自愿将自己的宅基地(位于马鞍搬迁街面积约100m2)给乙方修建(注:只包工、不包料),特立本。
合同。
双方必须共同遵守。
工程内容:(含地梁)。
一、房屋总高为7层半,结构第一层为框架结构、第一层高为6.5米,外墙前后贴好,内墙粉好天棚清水模毛地皮,第二层以上为3米,扎丝、钉子、铁丝由乙方买,钢筋制作与安装,泥工,木工(含支模板所需材料),内外架及施工通道安全棚搭设(含搭设材料),水电安装,本工程所需机械设备均由乙方负责。
二、工程施工期间,乙方施工人员要服从甲方管理人员的指挥与安排,对不服从管理者,甲方有权遣出工地。
三、工期:
开工日期:年月日
完工时间:年月日。
工期总数:天。
四、工程质量:
工程质量标准:达到国家现行建设工程质量验收标准。因工程质量达不到协议约定标准,乙方自行返工直到合格,因返工产生的费用由乙方自行承担。
五、协议价款:按建筑面积计算,每平方米200元单价包干(包工不包料,包机械设备,包支模所需材料及架子搭设材料)。
六、工程收方:按实际建筑面积计算。工程款支付:根据工程进度经甲方审核据实后,按工程进度的70%支付,工程余款等工程全部完成验收后合格后一个月一次付清。(质量保修金除外)。
七、在施工过程中,工程进度严重滞后,满足不了协议工期要求,(停工待料)甲方因其它原因造成乙方停工除外,甲方将给予一定的经济处罚或有权终止协议。
八、施工安全:一切安全事故由乙方全权负责,与甲方无任何关系,并且出现施工方面的质量问题,乙方要负责一切损失。
九、施工现场的清洁与卫生要求,因此项工程的特殊性,工程开工后,乙方应文明施工,保持施工现场清洁,道路畅通,保证施工现场及周边环境符合环保部门的有关规定,因乙方自身原因违反规定,造成的损失和罚款,由此乙方自行负责。
十一、未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
十二、本协议一式二份,自签字之日起生效,工程质量保修期满,甲方付清乙方工程款后,自动生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
包工程协议书
施工单位:_______公司(以下简称甲方)。
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅______生活、生产基地。
2、3楼防水工程达到优良标准,严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅______生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
代表:代表:
包工协议书
甲方委托乙方安装轻钢结构厂房,经甲乙双方协商一致,签订如下协议:
一、工程地点:
工程规格:_______________。
工程用料:立柱主梁次梁工程承包方式:
轻钢结构:_______________。
工程人工费共计人民币:_______________元。
二、甲方工作。
甲方应无偿向乙方提供水电食宿。
甲方应向乙方提供合法的.建筑施工用地以及安全的施工场地,因甲方问题造成乙方发生的工伤事故,甲方应按国家法律规定承担赔偿责任。
甲方应及时提供给乙方所需施工材料,工程用款及一切可消费性材料(如:油漆、焊条、氧气、吊装及运输等)。如果提供不及时,一切误工误时全部由甲方承担。
甲方应向乙方提供图纸一份或施工方案,施工过程中,工程如有变动甲方应提前告知乙方并详细说明及纠正乙方在施工中造成的失误。
三、乙方工作。
乙方应提前向甲方提供所需材料清单。
乙方应配合甲方在施工过程中提出的变动,但不超出施工范围。
乙方在施工中必须人人上险,如造成工伤事故,由乙方按过国家法律规定自行承担。
四、付款方式。
按进度付款(因款项拨付不及时影响施工与乙方无关)。合同签订后预。
付;柱梁原材料进场后付;钢架组装完成后再付;彩板进场后再付;屋面板安装完成后再付。工程施工完成后付清全部费用。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:_______________。
乙方:_______________。
分包工程协议书
甲方(承包人):乙方(分包人):风险提示:
分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
按业主要求工期:开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日,合同总工期为____日。
乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。
工程竣工验收____日内,乙方提交结算材料,甲方予以审核结算。
甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。风险提示:
允许分包的.工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。
另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。
1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。
2、就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。风险提示:
驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人,是保证合同工期的实现的重要角色,发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择,以保障分包工程的顺利进行。
1、承包人驻工地代表姓名:___xxxxx_____,联系电话___xxxxx_____。
2、承包人驻工地代表的职权:按合同约定向分包人发出指令,履行分包合同约定的职权和义务。
3、承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前通知分包人。
4、承包人如需更换驻工地代表,应提前通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。
1、分包人驻工地代表姓名:___xxxxx_____,联系电话___xxxxx_____。
2、分包人驻工地代表的职权:按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工,遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度,履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。
3、分包人未经承包人同意,不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反,将被视为违约,并承担违约责任。
4、如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务,或承包人认为分包人驻工地代表不称职,承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。
1、提供现场必要的施工条件。
2、提供图纸资料并进行技术交底,编制施工组织设计、设计方案及总工期控制计划,审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。
3、指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作,及时解决和纠正施工中出现的各种问题。
4、协调分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。
1、按照承包人通知的时间准时进场,严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工,服从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与检查,对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。
2、严格按照环境保护标准施工,遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的各项规章制度和管理规定。作业面做到工完场清,保持现场清洁整齐,材料使用及摆放符合施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款,均由分包人承担。
3、确保现场安全检查符合有关规定,并采取严格的安全防护措施,杜绝各类事故发生,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用(包括给承包人造成的损失)。风险提示:
如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。
1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备,并负责该部分设备的日常养护、维护,保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏,分包人负责维修,并赔偿承包人损失(包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任)。
2、承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的材料需用计划和进场计划安排材料进场。
3、由分包人提供的材料、设备,分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时,分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。
1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误,经承包人确认,工期相应顺延:
(1)承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地,分包人虽以书面形式提出申请,但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地,以至影响施工造成停工的。
(2)分包人应在。
(1)款约定情况发生后____日内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的,视为该情况未影响工期。
2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应承担违约责任。
1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。
2、分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任。
1、没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达三次的;
2、延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的;
分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。
工程总分包管理制度。
铝合金门窗工程分包合同范本。
最新铝合金门窗工程分包合同范本。
包工协议书
甲方:
乙方:
为了保证工程质量、进度和安全,明确双方责任和权利,本着平等自愿的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议:
一、工程名称:第七十一合同段策勒县恰哈乡改建工程。
二、施工内容:挡墙砌筑工程。
三、工程单包工价格:以实做实结的形式元/m3。
四、单包工具体事项:包浆砌石及技术质量合格,浆砌石的养护、释水。浆砌石的勾缝及脚手架,苯板及泄水孔、pc管裁剪与安装,安全责任及工人保险,生活用具,小型施工工具等以及工程及时保养,及时维修,并签订安全责任书。
五、乙方需在规定的期限里完成工作量,开工时间为20xx年3月30日,于20xx年6月15日前完成,否则甲方有权扣除路费和剩余的20%的工程款。
六、双方责任。
甲方的责任、权利和义务。
1、甲方向乙方提供有关技术资料并负责进行技术交底工作。
2、甲方派一名技术人员负责对乙方施工现场进行质量监督和管理,放线、挖脚。
3、甲方负责工程机械设备、搅拌机、发电机、装载机、帐篷,
并提供浆砌石的`主要材料,水泥、沙、石头等。
4、甲方有权对乙方工程抽验检查,并对全过程进行跟踪管理,统一指挥。对不服从甲方和项目管理,不遵守合同条款,不遵守作业程序和施工规范要求,质量不合格,甲方有权将其清除出场。
乙方的责任、权利和义务。
1、乙方必须保证工程质量,砌筑必须砂浆饱满,配比正确,外美内实,砂浆标号满足规范要求,中线、高度及几何尺寸准确无误,各项技术指标符合规范要求,对质量不符合质量标准的,甲方有权随时将其清退出场。
2、乙方必须保证所有施工人员服从甲方及该工程项目部的领导,现场技术员的指挥及监理程序,按规范施工,不得无理取闹,发生围攻技术员、监理工程师及政府执法人员事件,后果由乙方承担。
3、乙方必须保证施工安全,并作好生产、生活安全管理措施,上报安全生产方案给甲方,如在施工中发生的一切安全事故,由乙方(施工方)自己承担并解决。
4、乙方在施工过程中,一但停工,如遇正常下雨、下雪、天灾人祸及甲方提前通知停工视为正常停工,乙方不得计算停工损失费用,无故停工或人为造成停工由乙方承担责任。人不可抗拒的因素的情况下,工期顺延。如停工给甲方造成经济损失由乙方承担。
七、工程验收及结算方式:甲方根据乙方所完成的工程量经甲方上报项目部监理工程师计量确认,并由项目部认可后批拨工程款时,甲方将根据乙方所完成的工程量以实做实结的形式按工程量元/m3付给乙方,如超月验收,甲方付给乙方部分生活费用,工程完工后或收工后,甲方根据乙方所完成的工程量经项目部验收确认后由甲方将单包工的工程款一次性付给乙方。
八、甲、乙双方任何一方不遵守本协议条款视为违约,则由违约方赔偿给守约方的一切损失。
九、此协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。在此工程完工结清所有款项后自行失效。
甲方(签章):乙方(签章):
身份证号:身份证号:
年月日年月日。
分包工程协议书
总包单位:
工程项目:
根据总分包双方自由协商,双方签订如下管理协议:。
一、质量管理:
1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作,服从总承包单位的保护措施及管理方法;未经许可,严禁随意凿打,若必须进行,应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。
2、分包单位进场后,若要在屋面上施工或现场堆码材料,应与总承包单位办移交手续;若有损坏,分包单位承担全部责任。
3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作,总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位,以明确施工部位。
4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的关系,如有不符,应及时与总承包单位联系。
二、安全管理:
1、按照谁施工谁负责的原则,分包单位现场施工人员对自身安全负责。分包单位应设置专职安全员,督促施工人员在施工中采取必要的措施,防止安全事故发生,并配合总承包单位按政府部门有关规定做好安全生产、文明施工管理工作。分包单位若在施工中发生的一切安全事故均由分包方自行负责并承担所有费用。
2、分包单位应每月制定创建安全文明工地计划,组织一次安全文明施工检查,并把检查结果汇报总承包单位。
3、分包单位进入施工现场人员必须戴好安全帽和工作卡,禁止穿高跟鞋、拖鞋,严禁赤膊、不戴安全帽进入施工现场;总承包单位对不戴工作卡、不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处罚,并对违章者所在单位罚款200~1000元/次。
4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况,总承包单位将对其处以100~500元/次的罚款。
5、为搞好安全管理,总包、分包单位质安员应及时沟通联系由总包单位带头,组成安全检查小组,总包分包单位都有权对各单位的违章行为予以制止并按总承包单位规定的标准罚款,杜绝安全事故的发生并防止各单位安全员可能出现的对所属单位的偏袒行为。
6、施工现场严禁打架斗殴,若有违者,总承包单位将对个人进行200元/次的罚款,并对违者所在有关单位按1000元/次的罚款进行处罚。
7、分包单位进场后应按规定在有关场所挂设满足要求的灭火器具。
8、分包单位施工中严禁拆除安全防护,若因施工需要需经总承包单位签字认可后方可拆除,在分包单位安全员监督下进行施工,施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认可。如有违反者,总承包单位将对违反者处以200元/次的罚款,并对违反者所在单位处以500元/次的罚款。
9、分包单位在进场前先缴纳5000~10000元安全生产抵押保证金至监理处,若分包单位被总承包单位处理罚款,则罚款必须在三天内以现金交于总包单位项目部,否则在安全生产抵押金中双倍扣除,当安全生产抵押金被全部扣完后分包单位必须重新缴纳抵押金,否则总承包单位可对分包单位拉闸断电并在生产、生活上不予配合。安全生产抵押金在分包工程全部竣工验收后进行结算并一次性退还给分包单位。
三、进度管理:
分包单位进场后,应向总承包单位提交分包工程合同复印件一份,同时递交施工项目部管理人员名单及联系方式,以便工作开展,分包单位施工前应将施工进度总计划交给总承包单位,月进度计划每月24日、周进度计划每周一上午12点以前交总承包单位办公室。并根据总包单位施工总进度计划以及调整计划在计划工期内进行实施。
四、后勤管理:
1、分包单位施工人员进场前2~3天在总承包单位登记注册,凭身份证复印件并领取出入卡(出入卡3元/个);出入卡不得转借他人,若违反者没收出入卡并对违反者所在的分包单位处以200元/次的罚款。
2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位统一管理,分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员,人员名单在进场后2天内交总承包单位办公室。
3、进入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必须在总包单位保卫处登记注册,办理进场手续;不准私自带材料出施工现场,出场材料必须要有总包单位出具的出门条方能带出施工现场。
4、分包单位应严格施工人员的管理,严禁留宿外来人员。
5、分包单位住宿严禁在施工现场内,住宿区、办公区和作业区应严格分开。
五、材料管理:
1、分包单位进场的材料应在总承包单位指定位置堆码整齐。
2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板等材料,按市场价增加10%管理费计费。
3、本分包工程不使用的材料严禁进入本施工现场,违者后果自负;脚手架钢管、扣件、钢筋等材料进出场必须经总承包单位逐根检尺,清点后方可办理进出场手续,否则不准退场。
六、文明施工管理:
1、注意住宿周边的清洁卫生,生活垃圾要入垃圾桶,自觉清理,保持卫生。
2、对不爱护清洁,乱倒垃圾,随地在施工现场小便的施工现场人员,总承包单位按50~200元/次对分包单位进行处罚。
3、损坏公物、材料、成品,处罚50~200元/次并按照原物回复。
4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社会垃圾物等不用的垃圾必须及时(2天内)自行运送到施工现场内总承包单位指定集中堆放点堆放,由总承包单位定期处理外运,各家分包在其施工期间按每月200元缴纳清洁费到总包单位。(每月1日由总包单位自行收取)。
5、分包单位进入施工现场,必须按总包单位及业主指定地点搭设工棚,搭设工棚的材料原则上自备,若租赁总包单位材料应与总单位材料部门支付相关费用;分包单位若不按指定的地点搭设工棚罚款100~500元。严禁分包单位擅自用彩条布、旧竹胶板、跳板搭设工棚。
6、分包单位必须配合总承包单位接受各级文明施工检查。若因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关,则处以分包单位1000~5000元罚款。
七、生产、生活用水、电管理:
1、生产、生活用水、电费实行预缴制度,先缴费后使用。各分包单位进场时,先到总包单位财务部门预缴纳水、电费抵押金共计5000元,在总包单位指定的位置安装施工用水表及电表;水电费按月统计,并用现金向总承包单位缴纳,直至工程完工,否则总承包单位有权拉闸断电。工程竣工验收后一次性退还分包单位水电抵押金(或此条另协商)。
2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上接出,并配制合格的二级配电箱,里面安装合格的电表进行计量,在各施工区域时,再用符合规范的分配电箱(与总承包单位的配电箱要用标识分开)接至施工地点。
3、总承包单位有权对分包单位的日常生产、生活用水电进行监督,若分包单位因不安全的生产、生活用水电等造成对总承包单位发生损失,由分包单位承担直接责任。
4、分包单位的电费以每月抄电表计量,电价暂按供电局提供的单价计费,线路损耗按各分表进行摊销(或此条另协商)。
5、分包单位进场人员所用的生活、生产水费按每人20元/月计费,已安装电表的生活用电按电表计费,未安装电表的分包单位生活用电费按每人20元/月计费。分包单位将人员点数如实报送总包单位,由总包单位核实人数,若有瞒报一经查实,其生活用水、电费收取基数为:[实报人数+10×(瞒报人数)]×(20+20)。或此条另协商。
6、分包单位有义务节约用水,用电,不得浪费能源,否则总包单位一经发现有类似现象,处以分包单位50元/次罚款。
7、各分包单位进场前向总包单位按200元/月交纳水电管理费。
八、资料的管理:
所有分包的工程项目,工程技术资料一律由分包单位指定专职档案员负责收集、编制、完善,对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术资料,待工程完工后,由分包单位组卷装订成册移交总包单位汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。
九、其他:
1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开始使用,若有未装表就使用,经总承包单位查实,一律按偷水、偷电处理,并对违反单位处以500元/次的罚款。
2、分包单位水电费、管理费于次月1日主动以现金方式交总包单位财务部门。
3、为便于双方的安全管理工作,各种罚款费用均收取现金,由各受处罚人单位收取后交总承包单位。
4、进场分包单位应遵守总包单位的各项规章制度并服从总包单位协调管理。
5、涉及工程生产协调急需或必要的、分包单位现场负责人应按时参加总包单位的生产协调会。分包单位不请假、无故不参加总包单位涉及分包单位生产协调会者,罚款200元/次。
6、分包单位若违反了分包单位管理制度,则总承包单位有权进行拉闸断电,并对分包单位进度款不予签字。分包单位自行负责由此造成的一切损失。
7、未尽事宜,另行协商。
总包单位盖章:
项目负责人签字:
项目负责人签字:
工程总分包管理制度。
铝合金门窗工程分包合同范本。
最新铝合金门窗工程分包合同范本。
钢筋包工协议书
发包方:代表:(简称甲方)承包方:身份证号码:(简称乙方)经甲乙双方协商,甲方施工的第九二医院医技综合楼工程钢筋制作安装分项承包予乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规,明确双方的权利和义务,确保工程质量、进度和安全生产,特签订本协议,甲乙双方共同遵守。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条承包方式:本工程乙方按包工方式承包。
第四条乙方承包内容:设计图纸范围内钢筋的制作、安装。
第五条开工日期:以签订本协议翌日为开工日期。
工期:1、基础钢筋应提前制作,满足施工进度要求。
2、主体钢筋:柱筋绑扎1天,梁板钢筋安装2天。
3、零星构件等的安装,甲方提前一天通知乙方,乙方必需按时进场施工。
第六条本工程质量等级要求为合格,工程质量检验依据国家现行的施工验收规范及质量检验标准。
第七条双方责任。
a、甲方责任:
1、外购钢筋运至总平布置场地指定地点。
2、柱筋电焊压力焊及套筒连接。
3、技术交底和安全交底。
b、乙方责任:
1、场地内钢筋的水平与垂直运输;柱筋由乙方下料,并运至各楼层柱位分料;。
2、闪光对焊及电弧焊的电焊机、焊条、焊济等。
3、严格执行甲方现行各项管理制度,服从甲方的管理和监督。
4、严格按照该工程的施工图纸、会审记录、变更记录、技术交底等要求进行施工,保质、保量、按期完成甲方布置的施工任务。
5、按通知参加甲方组织的各类专业会议,参加由甲方组织的各项检查活动。
6、严格执行南平市现场文明条例。办理进场施工所必须的各种证件和相关手续,
并承担由此发生的费用。
7、与甲方友好合作,正确处理协作关系,不得与现场管理人员发生个人行为,且不得辱骂管理人员等,如有发生每次处罚500元至1000元。
第八条材料、机械设备供应。
1、甲方供应:钢筋。
2、乙方负责:本工程钢筋制作、安装施工应具备的劳动力、机械设备等附材。
第九条工作内容。
1、熟悉施工图纸、按图纸编制钢筋下料单、计算钢筋用量、制定钢筋进场计划;钢筋下料应合理,短钢筋应焊接使用,损耗率控制在0.2%内。
2、布置操作地点、将机具、料具、工具、用具等整齐堆放到指定地点,做到工完场地清。
3、钢筋制作(平直、切断、弯曲)。
4、钢筋绑扎包括清理模板内的杂物、烧断铁丝、按设计要求将钢筋安装成型、安放保护层垫块、搭设和拆除简易脚手架等。钢筋绑扎还包括砼浇筑时的护筋工作和预埋件的制作和安放。
5、钢筋制作、绑扎包括地面、建筑物底层、楼层内的水平运输,人力、机械吊运范围内的垂直运输。
6、钢筋制作、绑扎时对成品的保护。
7、制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范要求。
第十条工程价款的结算方式和工程款支付。
结算方式:本工程钢筋制作、绑扎人工费按每吨630元包干。
付款形式:1、每月按形象进度支付80%进度款;2、主体封顶后支付不低于承包范围内已完成工程量的90%;3、竣工验收后1个月内付清全部工程款。
第十一条安全生产文明施工。
1、乙方应提高安全意识,加强安全教育和管理,严格执行国家、省、市和甲方安全生产的规定和标准,并按照施工组织设计做好安全设施的搭设和自身安全防护用品的配备,施工期间违章作业造成的安全事故其责任和费用由乙方承担。
2、乙方必须严格按建筑安装工程安全操作规程组织施工,特殊工种必须持证上岗。
3、乙方必须保证文明施工,做到工完场地清;保证使用的材料堆放整齐、机具放置合理;
第十二条工程质量。
1、甲方按分部、分项对工程质量进行检查,发现问题以口头或书面形式通知乙方整修,逾期不改时,乙方负全部责任。
2、该工程乙方承包范围内的内容必须确保达到合格标准,工程质量达不到合格标准,乙方承担的违约金为乙方承包范围内总价的百分之十。
第十三条工程进度。
乙方承包范围内的施工任务,不能按计划完成,每拖延一天,罚款500元。
第十四条其他。
1、乙方在施工现场中被处以的各种罚款,由乙方自理。
2、乙方在施工期间发生的债权债务由乙方负责。
3、如乙方不能按工程需要组织人员及场并保证工程质量和进度,甲方有权随时更换队伍,由此所造成的一切损失由乙方承担。更换队伍时,乙方所有人员应在接到通知后5日内无条件全部退场,发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。
5、乙方在施工过程中必须服从甲方的安排和调动并不得以任何理由拒绝或自行停工,如发生不服从甲方的安排和调动,甲方有权随时更换队伍并发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。
6、乙方在施工过程中如发生打架斗殴等闹事行为,按甲方公司的规定对乙方进行处理。
5、乙方使用材料时应杜绝浪费,在施工过程中因乙方原因损坏或浪费的材料,由乙方承担,结算时从人工费中扣除。
第十五条违约责任。
1、甲乙双方,应履行本协议的各项条款,任何一方违约,另一方可向对方提出,由违约方承担违约责任。
2、争议解决方式:如双方就协议发生争议,经协商不成,南平市仲裁委员会仲裁。第十六条本协议自双方签字盖章后生效。工程价款结清后失效。遇自然灾害等人力不可抗拒的原因、战争等,此协议自行失效。协议中未尽事宜,双方本着互惠互利、友好合作的精神签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效应。
第十七条本协议共3页,一式贰份,双方各持壹份。
甲方乙方。
签字:签字:
电话:电话:
包工协议书
甲方:_____(以下简称甲方)。
联系电话:_____。
乙方:_____(以下简称乙方)。
联系电话:_____。
甲方委托乙方安装轻钢结构厂房,经甲乙双方协商一致,签订如下协议:
一、工程地点:工程规格:
工程用料:立柱主梁次梁工程承包方式:轻钢结构:
工程人工费共计人民币:_____元。
二、甲方工作。
甲方应无偿向乙方提供水电食宿。
甲方应向乙方提供合法的建筑施工用地以及安全的施工场地,因甲方问题造成乙方发生的工伤事故,甲方应按国家法律规定承担赔偿责任。
甲方应及时提供给乙方所需施工材料,工程用款及一切可消费性材料(如:油漆、焊条、氧气、吊装及运输等)。如果提供不及时,一切误工误时全部由甲方承担。
甲方应向乙方提供图纸一份或施工方案,施工过程中,工程如有变动甲方应提前告知乙方并详细说明及纠正乙方在施工中造成的失误。
三、乙方工作。
乙方应提前向甲方提供所需材料清单。
乙方应配合甲方在施工过程中提出的变动,但不超出施工范围。
乙方在施工中必须人人上险,如造成工伤事故,由乙方按过国家法律规定自行承担。
四、付款方式。
按进度付款(因款项拨付不及时影响施工与乙方无关)。合同签订后预付;柱梁原材料进场后付;钢架组装完成后再付;彩板进场后再付;屋面板安装完成后再付。工程施工完成后付清全部费用。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:_____乙方:_____。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
承包工程协议书
发包人:(以下简称甲方)。
为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。
一、内部承包内容:甲方将所承接的工程项目承包给乙方。
(1)工程项目概况:
(2)甲方承包合同概况:
1、工程内容:__________2、合同工期:_____天3、合同价款:_______________4、结算方式:工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。
5、质量标准:合格(工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)。
二、内部承包方式:
(1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。
(2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。
(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。
(2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。
四、承包管理:
(1)施工管理:
1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。
3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的'法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
(二)财务管理:
1、工程款管理:
所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处。
签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。
2、工程材料管理:
工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理:
乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。
(四)安全管理:
1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好,能安全运行。
3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
(五)文明施工管理:
乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。
(六)经营管理:
1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等法律责任。
2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。
3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。
(二)工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,
(四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。
(一)质量目标:合格工程。
(二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格由监理单位向建设单位和质监单位报验。
(三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。
(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防等)工作。
(五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济责任,不论大小均由乙方自行承担。
九、工程工期:
(一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。
(二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期除外。
十、工程移交:
(一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出。
需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。
(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。
十一、工程质量保修:
(一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,其费用由乙方承担。
(二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。
(三)质量保修责任:
1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的费用在质量保修金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。
(四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。
十二、违约责任:
(一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的2%作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。
(二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工。
程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。
(三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。
十三、其它约定:
(一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。
(二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一切债务由乙方负责清偿。
(三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。
(五)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。
(六)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
(七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:身份证号码:
电话:住址:
电话:住址:
年月日年月日。
【必备】离婚的协议书模板集合九篇。
【推荐】离婚的协议书模板集合八篇。
关于劳动合同协议书模板集合九篇。
仲裁协议书模板-仲裁协议书。
承包工程协议书
合伙人:________(以下简称甲方)。
合伙人:________(以下简称乙方)。
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的.出资为依据,按比例承担。
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________。
___年___月____日。
包工程协议书
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条概况。
1、装潢施工地点,永定区南庄坪个体商业城。
2、住房结构:砖混结构,私房两层,建筑面积150平方米。
3、承包方式:包工包料。
5、总价款30万元(包括房屋清理费和材料搬运费)以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所完成工程后确定,该总价款包含所有乙方的装修工程中涉及的人工。
6、工期:自____年____月____日开工至____年____月____日竣工,工期约150天,另:如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。
第二条关于乙方职责的约定。
1、乙方在装修期间承担工程队负责人的职责,对本次装修。
的质量和工期负责。如在施工过程中,产生质量问题和各灯应由施工队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方提出赔偿。
2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理。
3、乙方负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。
第三条关于材料的约定。
1、全部工程用装修材料均由乙方提供,施工设备工具都由乙方提供。
2、乙方负责采购的材料,应符合设计要求的合格产品,甲方必须协助乙方办理验收手续,如乙方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,甲方应即时向乙方提出,乙方仍表示使用的,因此造成的损失,由乙方全部承担。
3、乙方采购供应的装饰材料、设备,均应用本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪为它用,如乙方违反规定,应按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
第四条关于工程质量及验收的约定。
1、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
3、工程竣工:乙方提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收手续。
4、工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算,保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件进行维修,并承担相应材料费用。
第五条关于安全产生的约定。
在施工期间,乙方造成的人员伤亡和火灾之内的安全问题由乙方全权负责。
第六条关于工程价款及结算的约定。
1、工程款付款方式,经双方认可,付款时间表如下:合同签订完毕,首付乙方10万元,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方5万元,所有瓷砖、墙成砖铺贴完毕后,甲方支付乙方5万元,所有工程竣工,验收合格后甲方支付乙方8万元整,剩余2万元作质量保证款,甲方入住三个月内支付,合计30万元整。
第七条违约责任。
1、甲方未按合同时间付款后,逾期时间按存活期银行利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期10天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
第八条纠纷处理方式。
因工程双方发生争议时,双方应尽量协商,若协商不成时,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,本合同具有法律效力。
甲方:乙方:
____年____月____日____年____月____日。
清包工程协议书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际,为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程,经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具,包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担,现将分包达成协议如下:
一、工程名称:河源锁阳酒厂住宅区工程。
二、工程地点:宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。
三、承包内容:按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外),如在承包范围内没有未完成的项目,将其扣除工程款和必要的拖延罚款。
1、劳务承担:乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式,在施工中保证质量,包文明施工,保证安全施工,包环境保护,包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括:基础开挖时人工配合清土、找平,其中砂石垫层由甲方负责,乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程,砖砌体工程,砼工程,塔吊机件的提供、拆装、拉运等,临时彩钢板房及围墙的搭拆,施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担,所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴,不包括水、暖、电、消防项目,其余全部由乙方按图施工。
2、结算依据及承包总价:
3、工程质量:
(1)乙方必须严格按照图纸及规范,规定的技术要求组织施工,随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。
(2)对本工程的质量要求达到合格标准。
(3)质量达不到标准,安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的3%。
(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认,紧密配合送检人员做好送检,试验料材、档案资料。报验工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。
(5)乙方在施工过程中,如达不到合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行反工,因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。
四、工程期限。
1、工程竣工日期:年月日
2、总工程期限:月日。
五、工程的收取与支付承包价格:每平米元。
1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳万元的施工责任保证金退还分四次进行,四层主体封顶退万元,捌层封顶退万元,主体全部封顶退万元,工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。
2、付款方式:按照业主(建设单位)给施工总承包的建筑公司拨款,甲方同时也给乙方支付完成量的款项,劳务工资发放,乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。
1、基础设施、房屋建设的地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限,屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。
2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期,电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。
3、工程保证为总价3%,土建一年,其他按1、2项执行,保修期满后无质量问题一次性付清。
4、工程如需要维修,乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场,如在工程部规定的时间内不进行维修,甲方另行安排施工维修,其费用直接从保修金扣除。
七、双方责任。
(一)甲方责任。
1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。
2、提供水准点与坐标控制点。
3、派驻工地代表3人,工资由甲方按月发放,负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调,具体见明细表。
4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度,提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。
5、审批进度进度,办理现场鉴证组交经验收。
6、组织图纸会审和技术安全交低。
7、负责监督乙方施工过程中的质量,安全控制,工程资料的搜集,整编和工程验收。
8、负责与建设单位不要的联系协调。
9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。
10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求,不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理,或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行,甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系,又未告知甲方新的联系方式,也视为未相应),则甲方有权与乙方解除协议,协议解除后甲乙双方三个月结算完成。
11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险,由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。
(二)乙方责任。
1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工,确保工程质量并按期交工。
2、报送进度计划、统计报表,接受甲方的监督、检查和现场指导。
3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。
4、乙方自行提供木板及周转材料,塔吊、搅拌机的安拆。
5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。
6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。
7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒,本工程所用的模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等,如垫块、钢丝网和网布等)。
8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场,电引到二级配电箱内,从二级配电箱外由乙方负责,但工地使用的水电费均由甲方承担。
9、工地现场,场地硬化由乙方负责施工,甲方提供材料。
10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成,钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担,乙方不得随意浪费材料,如有浪费,照价赔偿。
11、负责安全文明施工,加强安全管理措施,工完场清,并彻底杜绝工伤亡事故的发生,如有伤亡事故的发生,根据情况由乙方负全部责任。
12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单,施工期间不得随意更换项目部管理人员,如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方,并经甲方书面同意方可执行。否则,乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金元。
13、乙方必须具务充足的劳动力,在施工中能胜任相应的工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月,否则乙方在征得甲方同意的同时停工,停工所造成的损失由甲方承担)。
14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员,特种工种(电工、焊工、起重工等),必须有国家颁发的上岗资质证,且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。
15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品,保证施工正常运行,且满足公司的有关管理要求,并承担所发生的费用。
16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求,在具备施工条件的情况下,确保工程进度,确保施工条件影响,乙方应主动调整工序减少窝工,造成的停、窝工损失由乙方负责。
17、乙方应在施工过程中,负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员,严格按照国家安全法的要求施工。
18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担,乙方应随叫随到,不论什么原因,未能按时到位的,甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。
19、因建设单位资金不到位,影响支付乙方工程款,乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款,待建设单位支付后,优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责,不能因资金问题影响施工进度,若甲方需乙方配合清欠工程款时,乙方应积极配合甲方采取必要措施。
20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理,并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的,视其情节每次处以0.2-.05万元罚款。
21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响,而被新闻媒体日光曝光,经核实情况属实,则视情节罚款0.5-5万元。
22、乙方必须全面执行《劳动合同法》,因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事,造成公司名誉受损,除按《劳动合同法》规定处罚外,每次罚款0.5-1万元。
23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决,各种施工机具必须是国家合格产品。
24、乙方不得多领及浪费材料,否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购,质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。
25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。
26、施工过程中,乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议,若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的,每次处以200-500元的罚款。
27、工程竣工决算后,必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份,否则不退还其保证金。
28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。
29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。
30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。
(三)违约责任:
2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工,乙方应无偿返工,并承担全部责任。
3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款,任何一方不得违反,若甲方违约所引起的责任及损失,由违约方承担。
4、如遇重大设计和未尽事宜,双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。
5、本合同一式三份,财务保存一份,双方自签订之日起生效,在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。
补充条款:
1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作,如工地通知处理问题,一小时不到岗位者进行处罚50-100元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定,处罚500-5000元(由施工队上报项目部,罚款扣返施工队)。
2、甲方派驻现场技术人员,不得干涉施工队正常施工,全权负责本工程的协调工作,不得“吃、拿、卡、要”施工队伍,一经发现扣除当月全部工资并公报批评,如屡教不改公司给予辞退并罚款1000-10000元。
3、甲方派驻工地人员要廉洁自律,团结协助,对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理,批评教育为主,如不能按期整改可以处以1000-10000元的处罚。
4、借用甲方设备押金,按设备总价的50%汇保证金,工程结束后无损交回后,退回设备抵押保证金。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承包工程协议书
甲方:
乙方:
合同签订地:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程范围及内容:
工程量:
承包形式:
三、工期:
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列:
1、工程质量达到省优至鲁班奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为:
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)工程单价:(含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
六、付款方式
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、材料、设备供应:
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。
8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理:现场代表(乙方):
监理:现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字):授权代表(签字):
年月日 年月
包工程协议书
发包方(甲方):。
承包方(乙方):。
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑设计工程施工合同》的有关条款,结合本工程的具体实际情况,甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则,甲方将所开发的项目土石方开挖及运输工程承包给乙方施工,经友好协商,达成如下协议:。
第1条:工程概况:。
1.3承包内容:以甲方提供的设计图纸区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表;达到技术标准和甲方要求。
1.4承包方式:施工总承包。
1.5工期:天。
1.5.1开工日期:20__年月日
1.5.2完工日期:20__年月日
1.5.3若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。
1.6工程质量等级。
1.6.1本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20__》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范gb-50202-20__》、《建设工程安全生产管理条例20__》等进行施工和验收。
1.7.1综合单价:。
(1)挖掘场内土石方,红线范围内本桩利用挖填方(中对中),按元/m3包干价执行;。
(2)挖掘场内土石方外运到甲方指定地点(如有)的,按元/m3包干价执行;。
(3)外调甲方其他项目土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;。
(4)外购土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;。
以上包干价工作内容包括但不限于机械进出场、清表、清淤、上车、内外运输、平整、碾压、刷坡、基坑基础开挖、房芯回填、便道及外部环路维护、清扫、洒水、迎检等)。土石方工实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。
1.7.2若基础挖掘采用炮机方式进行开挖,根据工程量及现场施工实际情况,双方同意价格执行市场平均价格。
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。(其中:运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,由甲方自行承担。)。
1.7.4计量方式和验收。
本工程土石方工程量以该项目开挖方实际方工程量计算,计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该项目计价的土石方工程量依据。
第2条:双方责任。
2.1甲方责任。
2.1.1检查施工进度计划完成情况。
2.1.2按合同条款支付工程款项。
2.1.3甲方为乙方提供倒土场地。
2.2乙方责任。
2.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料。
2.2.3施工现场内,工程竣工交验前,乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏,由乙方自行负责。
第3条:双方驻工地代表人及履行合同约定的职责。
3.1甲方驻工地代表人:电话:
3.2乙方驻工地代表人:电话:
3.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议,应在签收后24小时内提出书面报告,甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定,并以书面形式通知乙方,乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后,在规定的时间内未提出指令的工作,所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中,如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求,进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划,且在限期内没有修正或弥补,除按合同违约条款执行外,甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施,以确保工程质量和进度。
第4条:工期延误。
对以下原因造成工期推迟,经甲方确认后,工期可顺延。
4.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。
4.2下雨超过8小时以上不能施工。
4.3因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第5条:工程付款。
5.2该工程完工并通过验收结算完毕,且乙方向甲方完整移交竣工验收资料后,剩余尾款待收到建设方拨付对应工程款之日起15个工作日内付清。
5.3支付方式:银行转账支付。乙方在结算时须合法税票。
5.4工程竣工后,甲方应组织相关单位、部门人员等在15个工作日内进行验收。
第6条安全施工。
6.1乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
6.2乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、安全带等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作。
6.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。
6.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。
第7条:转让。
本合同不得转让,未经甲方许可,本合同工程乙方不得另行转包。
第8条:违约及处理。
8.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认,不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约,相应顺延工期,并按本合同有关条款承担责任和费用。
8.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到本合同约定的质量要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方承担违约责任。
8.3除双方另行协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行外,违约方承担上述责任后应继续履行合同。
8.4因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部合同,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任和费用。
8.5竣工是指乙方承担的土石方工程内容全部完成,乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准,整体工程通过验收。
第9条:争议解决方式。
本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时,可向当地仲裁委员会申请仲裁。
第10条:其它事项。
10.1本合同由双方签订,双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,其它条款即告终止。本合同正本二份,双方各执一份。
10.2本合同款未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则,要协商补充条款。
甲方:乙方:
法定代表或委托人:法定代表或委托人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
分包工程协议书
发包人:(以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合慈茶公路a01标段工程具体情况,在甲乙双方协商一致的基础上,现就乙方承建本项目施工事项达成如下协议:
一、工程概况
工程地点:慈利县蒋家坪境内。
二、承包内容
乙方承建甲方工程项目中 路面底基层、基层 施工,主要工作内容包括: 全部路段水泥稳定层的施工,(1、搅拌水泥稳定层材料的一切机械设备、管线、等材料设备费费用如、中缝模板、钢丝、铁铅,等人工施工费用,4、水泥稳定层的摊铺、找平 、及道路维护等人工费用。 )
三、工程数量
工程数量详见施工图,中间计量数量以实际完成并经有关技术部门验收合格产品数量为准。由于变更引起的工程量增减,不改变本协议各项条款的执行。
四、工期要求
根据本项目工期要求,计划工期20xx年 月 日至20xx年 月 日,共 天。
五、工程质量标准及技术要求
乙方必须按照设计文件和国家及行业现行的技术标准、施工规范组织施工。本合同项目必须全部达到国家或行业现行的工程质量验收标准,且工程一次验收合格 。乙方必服从建设单位、监理及甲方现场人员的质量监督和管理,确保工程质量。对不服从管理、不按设计文件和规范作业、偷工减料、更换不合格材料等造成本工程质量达不到验收标准者,建设单位、监理及甲方现场人员有权责令乙方无条件返工,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,直至达到本合同规定要求。
六、承包形式
经双方协商,本合同采用固定单价方式承包,单价详见附件1《劳务报酬清单》,合同价格一经确定,不再进行调整。《劳务报酬清单》中单价包含了乙方完成本项目所发生的一切施工费用,包括本项目承包过程中发生的所有人工费、材料费及设备运费及保管费、机械使用及进出场费、小型临时设施费、供电、供水、排水、通风、照明、通信、与工程有关的协调费用、各类差价,管理费、利润及税金(除营业税)、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
七、履约保证金
乙方在签订本合同前应向甲方缴纳履约保证金大写: 整(小写rmb: 元)。待本项目末次清算后一个月内无息返还乙方应得的履约保证金余额。
八、中间计量及价款支付
乙方按规定时间向甲方报送当月工程技术资料及数据,由甲方核实后统一向建设单位报送计量支付报表,在乙方达到计量1万立方米后,甲方可以支付给乙方的工程劳务费用 ,甲方支付给乙方的劳务费用比例为 85%,余下部分款项在本合同工程项目交工验收后7日内支付 15% ,一次性全部结清。
九、 双方的权利和义务
(一)、甲方权利与义务
1、甲方驻工地机构名称:张家界市路桥总公司慈茶公路a01标项目部,甲方驻工地代表:
2、组织供应施工设计图及有关设计文件,编制施工组织设计,进行施工技术交底,下达施
工进度计划,组织协调有关各方工作。负责本项目的.控制测量、试验检测,负责制定及施工技术、质量、安全、文明施工、物资、计量支付、财务管理等控制管理办法,指导、督促、检查乙方在劳务承包过程中的执行情况。负责本项目竣工文件的编制、收集、归档、整理和上报工作。
3、施工过程中,根据工程进展情况,甲方有权对乙方承包范围内的工程作适量调整。当
乙方施工进度、工程质量、安全措施不能满足甲方要求时,在结清乙方所完成工程款后,甲方有权另行组织劳务队伍进场施工,乙方无条件退场。
4、负责以项目部名义统一购买建筑工程团体意外伤亡保险,费用由甲方全额承担。
(二)、乙方权利和义务
1、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
乙方驻工地代表(现场负责人)姓名: ,身份证号码:
2、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
十、违约责任
1、因乙方施工原因向甲方进行处罚,甲方则按处罚金额的1~1.5倍对乙方进行相应处罚。
出现一次民工上访事件,则对乙方处以5000元违约金;出现一次伤亡人事故,则对乙方处以10000元以上违约金。
3、凡因工程质量、进度、安全、环境保护或其他事件,被新闻媒体曝光,给甲方企业信誉造成影响的,除由乙方采取补救措施外,每发生一次对乙方处以人民币20000元违约金。
4、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;
6、乙方以甲方及甲方下属单位名义对外发生任何民事行为,视为乙方违约,则对乙方处以10000元以上违约金。
7、乙方中途退场,视为乙方违约,甲方除没收乙方缴纳的全部履约保证金外。
8、在计量确定的前提下,甲方拖延支付劳务价款给乙方造成损失的,甲方应根据乙方施工各项损失予赔偿。
十一、合同纠纷处理
本合同在履行过程中,因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;当协商仍不能解决时,可向工程所在地法院提起诉讼。
十二、其他事宜
本合同自甲、乙双方签章之日起生效,工程正式验交并办清财产移交手续后,甲方按本合同约定支付完劳务费用后即告终止。本合同正本壹式两份,甲、乙双方各壹份。
甲方:
乙方:
签订地点:
签订日期:年 月 日
承包工程协议书
地点_______市。
本合同经下述双方签署:
1.市卫生局局长先生(以下简称甲方)。
在a国的通讯地址:信箱。
鉴于甲方要兴建的学校10000m2的教学楼,乙方提交报价已于年月日被市卫生局招标委员会接受并已中标。根据a国部_______年_______月_______日第318号决议,双方缔约于下:
二、合同内容。
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,在市对学校10000m2的教学楼(该工程为楼房,包括全套家具、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
三、合同金额。
本合同总金额为第纳尔。兑换美元比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在a国国内或国外新增加赋税。
四、工期。
乙方必须根据本合同第号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
五、移交场地。
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
六、查看工地。
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
七、履约保证金。
乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
八、图纸和规范完善无缺。
甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
九、施工进度计划表。
乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。乙方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
十、合同内容的变更。
甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额,要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价,则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。否则,等于放弃权利。这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
十一、支付条件。
1.在乙方接收工地、提交履约保函并办完合同注册登记付税手续之后,甲方根据乙方的要求,向乙方支付合同金额%的预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家a国的银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除,直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费用中的%应付给乙方。条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备,这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的,但属乙方所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场。上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部收回为止。
3.对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程,甲方在双方确定的单价基础上,向乙方支付其造价的%。这些支付款项的金额应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于第纳尔。甲方支付本条规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于45天时,乙方可按银行规定的利息率索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负责支付利息。同样,由于报表出现缺陷、疏忽和错误不管是被甲方发现还是在支付前被a国任何稽核、监督单位发现甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于预付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。一言以蔽之,这个规定只适于月工程进度款。
4.乙方应向a国有关方面交的款项,可从其与甲方签订的合同的收益中扣除。
5.甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额,作为保证施工完好的保留金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后,遂将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合本规定且与上述比例等值的保函,把这个比例的金额付给乙方,该保函自初步验收之日起30日内开出有效。
6.在遵守货币管理法及有关规定的情况下,乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机构设备款汇往国外。也可根据现行规定和状况,把本合同的盈余款额汇往国外。
十二、信用证。
为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费,乙方可以用一家a国的银行所开的信用证兑换外汇。
这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。
信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用证的有效期。
在确定受益人之后,开给乙方的信用证,非经甲方同意,不得转让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付通过下列方式进行:
1.每次装运支付75%金额时,要提供下列凭证:
(1)五份认证的原始帐单。
(2)一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费。
(3)由a国一国保险公司为甲方开的为之承担一切风险的保险文件,从制造厂到a国项目现场均在保险范围。
(4)装运清单。
(5)根据本合同的规定,由甲方承认和批准的检查证明。
(6)制造厂家的`证明和a国驻国外领事馆或领事馆在原件上认证。
2.当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。
3.信用证金额的10%保存在全部合同工程初步验收结束时为止。上述支付比例,由甲方通知银行支付。
十三、甲方有权检查材料及其种类,只有甲方开了证明以后才允许启运。
海关税收以及所有储存费,运往现场的开支,装卸费只要没有得到有关方面豁免,都由乙方根据法律交付。
为办理信用证及付款手续上的需要,乙方负责向其在a国国内外的开户银行提交一份合同副本。
十四、完美施工。
乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械,在投入使用之前,要给甲方工程师提供所有样品,并给予充分时间进行认可。
因材料有瑕疵,或制造粗糙,或施工错误而致使甲方拒收的任何工程部分,需对之进行修理或拆除时,一切费用均由乙方负责。
十五、第三方保险。
乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。不论什么情况,保险金额均为第纳尔。为避免可能发生的工人和其他人员伤亡,避免给社会和个人造成损失,乙方须采取必要的措施,其中包括按交通规定设置白天与夜晚的路标(用标记和指示灯)。由于施工,由于乙方或其代理人,或其承包人,或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤,乙方要负直接责任,并独自承担由此而引起的索赔和补偿。
乙方应在一家保险公司交纳保险金,对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承担一切风险。根据本合同第五十四条,到工程初步接收时此项保险才可结束。
十七、乙方未尽保险义务。
乙方在开工时,要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证据。如对保险未尽义务,或没有支付这笔款项,甲方可以代为保险,承担这笔费用,可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。在所有情况下,甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承担此项保险义务并支付这笔款项。
十八、分包合同。
不允许乙方将合同中规定的工程分包出去,但经甲方的书面同意后,允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司,就合同中的部分工程的施工签订分包合同。在所有情况下,把部分工程分包出去的乙方,始终都要和他的分包人一起对执行本合同共同负责。
十九、转让合同。
不允许乙方向他人转让整个或部分合同,如乙方违反这一条规定,合同就被废除,履约保险金就被没收。这无须经过任何法律手续,也不影响甲方要求赔偿损失的权利,如有必要,甲方还有权向乙方索取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部转让给a国的一家银行,条件如下:
1.针对甲方的转让未经甲方书面同意不成立。
2.这种转让不影响甲方对乙方的权利。
3.一旦乙方向某银行转让,就不能反悔,除非得到银行的同意。
二十、施工监督。
对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查,由甲方工程师或管理机构授权的职员承担。如甲方工程师认为工程进展缓慢,可以向乙方提出书面警告,要求增加工人,增加机械设备,加班以及采取其他以保证工程顺利进行和按时竣工的措施。所有这些费用均由乙方承担。甲方工程师和他的职员有权在任何时候进入现场,对施工的工程进行检查、管理,乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示;这些指令应书面通知乙方并记入现场记录;乙方和他的工人、分包者应执行这些指令,而且不使用那些甲方工程师认为不符合合同条件或附件条件的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工,在甲方工程师认为有必要时,他们有权书面通知停工,或者不接受不符合议定的材料和工程;同时允许在不影响工程造价、不违反合同宗旨的情况下,根据技术规范要求进行细小的调整和修改。对于那些需要增加费用的工程应经甲方批准。甲方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、检查材料强度和提交各工期的照片,这些费用均由乙方承担。只有甲方要求再次对这些材料进行检查和试验,而且两次试验结果都符合技术规范要求时,甲方才承担这笔费用。
为继续施工起见,乙方也可以要求甲方工程师进行任何一项必要的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书面报告,由后者在报告的复印件上作收讫签字。在这种情况下,甲方工程师应作必要的检查,并尽快提出意见,把检查结果记入工地记录。
二十一、甲方工程师办公室。
乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条件,包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方承担。
二十二、乙方的现场代表。
乙方应指定现场代表,负责接收并执行甲方工程师的指令,同时应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构,该机构成员在整个工作期间均应在现场。
对于现场代表和技术机构成员的选配和更换,应事先经甲方同意。必要时甲方有权要求更换人选,这不影响乙方完美施工的责任。
二十三、为管理工作和其他承包人提供方便。
乙方和他所属的工地负责人、代表、职工,要为甲方工程师提供必要的方便,包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作,同时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工,并为他们的施工创造有利条件。
二十四、维护工地秩序。
乙方负责维护现场秩序,对那些玩忽职守,拒绝执行工程师指示,或者技术能力差,或有关当局要求解雇的职工,乙方应在接到甲方书面命令后的24小时内把他们送出现场,对任何扰乱工地治安的行为应马上报警。
二十五、合同文件应保存在工地。
乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他与本工程有关的文件,以便在甲方工程师或他的代表需要时参阅。
每月底在甲方代表同意的情况下,乙方出资对完工部分进行计算,同时应由甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签字才有效。如果乙方拖延工程计算,他就要服从甲方的算法并承担计算费用。工程量表中的工程量只是一种估算,用上述计算方式计算出来的实际完成的工程,才是实际工程量。
乙方应保存专门的记录,把由双方签字的月统计表中反映出来的工程量记录在案。
二十七、设备处理。
未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、设备、临时设施运走和处理,直至工程初步交工时为止。上述材料设备丢失、损坏、被窃等,甲方概不负责。
二十八、保护公共设施。
如果在现场挖掘土方工作的过程中,发现电线、水管管道,或者其他东西,乙方应立即停止挖掘工作,并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示,负责修理那些被破坏的公共设施,并恢复原状,费用由乙方承担。
二十九、文物和有价值的物品。
在施工过程中发现文物和有价值的物品时,乙方在采取防止损坏、打碎的措施的同时,应立即告诉甲方、文物局和警察局,如果这些文物不易搬动,应就地停工,并通知甲方代表和专门机构或警察局。
三十、停工。
只有根据甲方的书面命令,才允许乙方停工。在停工期间,乙方负责保护工程。
如果停工的原因不是属于乙方,那么甲方应向乙方补足相当于停工时间的工程,如果停工时间超过6个月而原因又归结于甲方,那么乙方有权要求终止合同。
在这样的情况下,乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停工期间的实际损失,但不许要求其他方面的赔偿。
三十一、误期罚款。
如果乙方不能按照合同中规定的期限,或在其他业已议定的期限内完成施工,他应承担误期罚款。比例如下:
如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话,每误期一天的罚款占延期工程总价的1%,如果甲方认为不能从已经完成的工程中获得收益的话,每误期一天的罚款占工程总价的0.1%。
在所有的情况下,罚款均不应超过合同总价的5%。即使未因延误工期而造成损害,误期也要罚款,无须提醒,不用警告,不用提交仲裁或采取任何其他措施,也不影响甲方因误期使自己蒙受的损失要求乙方赔偿的权利。
如果甲方证实乙方误期是由于意外原因所致,那么误期罚款可以全部或部分免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处的应得款项或者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣除。任何罚款的扣除并不意味着免除乙方承担施工以及完成议定工程的责任。
在乙方于甲方处还有足够款项偿还延期罚款的情况下,甲方根据自己的全面估计,可以延期索回罚款。但要有乙方提出申请,并阐明延期交纳罚款的详细理由和延迟期限。
三十二、废除合同。
在不影响甲方取得误期罚金和赔偿权利的条件下,在遇到下列情况下,甲方有权废除合同,没收保证金。
1.乙方延期开工,或施工很慢,虽然给予书面提醒,甲方仍认为他不可能按期完成合同工程。
2.如果乙方停工15天以上,停工理由不被甲方接受。
甲方:_______乙方:_______签订时间:_______。
承包工程协议书
甲方:______项目部(以下简称甲方)
乙方:木工组承包人(以下简称乙方)
甲方将___________工程的全部现浇结构,预制构件的模板工程内部承包给乙方施工,为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理的要求,经双方商定,特订以下协议,以利双方共同执行。
一、乙方承包的工作内容:
1、按设计图纸及施工全过程的变更设计等全部模板的翻样、制作、安装、拆除,清理堆放含地下室、围护、支撑、栈桥以及预留洞、室内预埋件等工作,外墙预埋铁每块安装工资_______元计算。
2、搭设模板安装时的支模架及进料平台的铺设。
3、木模板的制作、清理、刷油、拔钉及分类按指定地点整齐堆放。
4、模板安装后的碎木等杂质清理,购买木模,方木的搬运,装卸工作,模板安装过程中的缺棱掉角及螺杆洞的修补。烟道、管笼井、(二次支模除外)预留洞口的支模及拆除。
5、因炸模,轴线偏位等的凿除及修补,并配合项目部放样弹线工作。
6、模板拆除后清理、保养,及时分类整齐堆放及现场清扫。
7、配备一切手工操作工具及木料加工机械(含配套电缆)和开关箱。
8、铅丝、铁钉、撬棍、刷油滚筒、建筑用线、螺杆止水片、螺丝、螺帽、垫片、步步紧、小太阳、山形勾、穿墙管等附属材料均由乙方自行承担。
9、施工现场、加工现场、生活设施等一切卫生清理工作,所使用机械设施的保养、整洁、完好的配套工作。
10、乙方负责螺杆制作、安装,止水片的焊接,止水条,带的安装。
11、负责后浇带需用木模隔离的部位及钢丝网安装的配套工作和不同标号砼之间楼梯墙、梁、踏步之间的钢丝网分隔。
12、负责甲方指定的需木工配合的一切零星工程量。
13、砼墙上必须清除的垫木、碎片、螺杆切除(废螺杆头归乙方)等。
14、负责清除梁、柱、墙模板内垃圾。
15、涉及本工程的一切临设及其它附属工程的木工工作,整个工程中不产生任何点工。
二、乙方工程质量、施工进度技术保证:
1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制性标准执行,每做不到一条罚200—500元,确保结构优质工程,质量确保砼拆模后几何尺寸在允许误差范围内,做到横平、竖直,砼表面光滑、平整。严禁炸模、缺角、掉棱,严禁接缝处高低不平,轴线偏位等严重质量问题发生,如发生,具体按本公司质量处罚条例执行。
2、必须把好木工翻样关、技术复核这两道关,轴线、断面尺寸、标高、垂直度等必须达到规范允许偏差范围之内,若允许偏差超过所要求的质量等级的规定,则按质量处罚条例执行。
3、每一分项完成,班组必须进行自检,各级部门检查如发现有不合格分项造成的返工损失,延误工期等根据质量处罚条例执行。
4、每一部位支模完毕,必须由项目部质安科验收书面认可后方可浇捣砼,未经验收进入下道工序,则罚款1000元。
5、乙方押质量、安全、工期保证金 元,到合同工程量完工达到主体结构优质后返还,并不计息。
6、乙方必须重视梁柱交接部位的模板安装,拆模后,梁柱交接部位必须顺畅,平整,如发现搭接明显,错位,梁跨中发生下沉等,按质量处罚条例执行,并负责修正,承担修正费用(梁跨严重下沉,返工重做,工料及人工等一切费用由木工组承担)。
7、不得用外架作为支模架,严禁铅丝打孔绑扎模板。
8、在砼浇捣期间必须有木工坚守岗位,保证不炸模,不漏浆,否则按质量处罚条件执行。
9、乙方拆除任何砼构件模板需经甲方项目部同意后方可拆除,否则所造成的损失均由乙方负责。
10、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行,风雨无阻、夜以继日,密切配合施工,延误工期罚20xx元/天。
11、乙方承包负责人每月在施工现场不少于20次,缺一次罚300元。
12、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量,甲方有权向乙方提出警告,直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按 %结算,并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工,则不予结算,并赔偿一切经济损失及罚没保证金。
三、乙方节约原材料的保证:
1、合理安排取料,充分利用短小零料和旧料。
2、提高模板的周转率,如发现现成材料不用或不利用可周转材料,而任意切割新买方木,板块等,将按公司材料、设备管理处罚条例执行,切割任何模板时,如确实需要,必须经项目经理同意、认可。
3、定型的木板,钢管等未经项目部同意不得任意变小尺寸,破坏形状,定型模板、钢管,如损坏,变形不能正常使用均按市价赔偿。
4、施工中如存在材料浪费现象,按公司材料、设备管理处罚条例执行。
5、任何模板、支模架钢管严禁从高处下掷,必须用人工传递,否则按公司材料、设备管理处罚条例执行。
四、乙方安全生产、文明施工保证:
1、严格执行建筑施工安全生产,文明施工标准,听从公司、项目部指挥,不得擅自作业,无证上岗,严禁使用童工。施工过程中如发生工伤事故,10000元以下由木工承包人自负,超过10000元的,超出部分由乙方承包人承担30%,甲方承担70%,按单项事故结算。
2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施(如乙方不及时配备,甲方提供,费用由乙方承担)。每个职工必须挂牌作业。
3、施工现场做好文明施工,各楼层完工一层清理一层,确保各楼层整洁。保证建筑物内外整洁、卫生,每时每刻做到落手清,如发现某个部位未施工,但现场未清理干净,将按文明生产及保安管理处罚条例执行。
4、乙方施工人员需“四证”(计生证、外出务工证、暂住证、上岗证)齐全,需补办者,乙方承担一切费用。施工人员必须备有身份证,上交公司复印备查,并上交每人2寸照片4张,否则不得进入现场工作。
5、乙方在施工期间,必须遵守社会治安的有关条款,严禁,无事生非,打架斗殴,无关人员不得在工地住宿、用膳,和随带家属、女人,一经发现,按文明生产及保安管理处罚条例执行。
6、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借,如发现按偷窃论处,并处以10倍罚款或1000—50000元罚款,此罚金由班组长承担,重者送交派出所处理。
7、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清洁并保持整洁卫生,公司派专人负责生活区清理,其费用由各承包方按承包额相应承担,失少财物甲方概不负责。爱护公物,施工场内不准随地大小便,不得去食堂私自烧菜,不得使用电炉、热得快、煤气灶电饭煲等电器,遵守宿舍、食堂及门卫制度,自觉配合门卫及保安人员的出入检查制度,有违反行为的则按文明生产及保安管理处罚条例执行。
8、不得用模板或其它不允许的设施作为过跳和拉车填板等,一经发现,则按公司违反文明生产及保安管理处罚条例执行。
9、接受项目部、公司管理人员的监督检查,对违反安全生产、文明施工标准时,如不戴安全帽等按安全生产处罚条例执行。
10、在上级检查中,由于乙方文明施工或落手清工作达不到规定要求的,按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。
11、人货梯、由项目部指定专人操作,费用由各班组相应分摊。
12、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。
13、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。
14、女人、小孩不得在工地上住宿,项目部如果安排的宿舍不够时,必须在工地外由项目部租房解决。
五、结算方式:
1、人工费发放按地下室顶板完工、裙房结顶、主楼屋面结顶,每次发放实际工作量的 %,到主体验收木工出场后付至 %。乙方不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹,扰乱甲方的正常工作或施工进展,只允许承包人与甲方公司或项目部人员协商解决,否则按情节轻重处以1000—10000元罚款。
2、本工程的价格按实际建筑面积 元/ m2结算,如建筑面积增加,单价按合同价格不作变动,如外立面或结构变动,则合同单价不作调整,达到结构优质、标化工程的,奖励 1 元/ m2(本价格洋钉、铁丝、止水片、步步紧等材料由木工组自行解决,已含在内)。如未能达到结构优质的罚没保证金,并另行处罚 1 元/ m2。如项目部要求统一服装,乙方承担一半费用。
3、本工程承包价格包括甲方指定乙方需配合的一切木工杂工,即本工程将不产生点工,若乙方因不生产点工,而拒绝甲方需木工配合的工作,甲方将从承包款扣除0.5元/m2。
4、主体验收后壹年内付清余款,如建设方拖欠工程款,乙方应谅解,允许甲方延期付款。
5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。
未尽事宜,双方协商解决,本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效,本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行,工完帐清自行作废。
身份证号码:_____________ 身份证号码:_____________