施工合同是在工程建设中,双方达成一致意见后,书面订立的一种约定,具有法律效力。以下是小编为大家收集的一些关于施工合同的案例分析,供大家参考学习。
广告工程施工合同
甲方:
乙方:
一、工程内容:甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。
二、工程施工时间:自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收。
四、工程价款:
指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用:927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用:1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用:6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收:1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为:9950元。
五、付款方式:
工程经验收合格后,乙方需提供税务发票,甲方给予付款。
六、其他约定事项:
2、乙方应确保施工质量,并接受甲方的工程质量监督与检查,及时整改;
4、乙方在约定的施工期限内无法完工,并在延期五日仍无法完成工程时,甲方有权单方终止合同,并不给予任何补偿。
5、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
广告牌工程施工合同
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。
一、工程概况:
1、合同标的为立柱高15米,牌面高6米,宽18米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程,数量为壹个。
2、施工地点:
3、工程日期:自签订合同之日起15日内完工。
4、上述广告牌的主材品名、规格、数量等必须符合国家规定。
5、上述广告牌施工图纸必须符合国家设计,并经甲方认可。
二、甲方的责任:
1、甲方负责施工场地具备施工条件。
2、甲方负责施工所需的水电。
3、甲方须审批完成城建、公路、园林等相关的合法手续。
三、乙方责任。
1、按合同和合同约定的内容,保质保量的完成本合同工程项目。
2、乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督,依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题,乙方应即刻给予答复并及时处理,否则,由此产生的经济损失由乙方承担。
3、乙方做好广告牌避雷事宜。
四、合同总价:
经双方商定,单立柱广告牌施工承包价壹拾贰万元整(含画布、不含照明电器),不开具发票。
五、付款方式:
合同签订生效后,甲方付乙方合同总价30%,计叁万陆仟元整;地基完工后甲方付乙方合同总价的40%,计肆万捌仟元整;吊装前甲方付乙方合同总价的20%,计贰万肆仟元整;工程完毕,验收合格7天内甲方付乙方合同总价的7%,计捌仟肆佰元整;余款3%,工程竣工满一年内支付。
六、乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按合同标准给织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方自行承担。
七、乙方应保证工程质量,确保正常使用年限不低于(甲方需定期维护)。
八、本合同未尽事宜,双方协商解决,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方:
广告制作工程施工合同
根据^v^《广告法》及国家有关规定,最优广告服务公司与公司遵循平等协商、诚实信用的原则,就有关户外广告的发布、维护等事项协商一致,签订本合同:
一、广告媒体要求:
1、甲方委托乙方发布长春市人民大街吉林省建筑设计院楼顶广告牌。
2、媒体形式:喷绘外打灯广告牌。
3、媒体位置:长春市人民大街吉林省建筑设计院楼顶。
媒体尺寸:长:米+25米+米高:8米广告发布面积400平方米。
二、广告画面要求:
广告内容必须符合^v^《广告法》,甲方提供画面设计,设计样稿经甲方确认签字后,乙方负责制作、安装、发布。乙方只承担首次上画费用,若需多次更换画面,制作及安装费用由甲方自行承担。
三、双方的权利和义务。
1、甲方负责提供广告画面的制作文本和光盘。
2、甲方提供的画面应符合中国相关法律、法规的要求,否则乙方有权要求甲方修改。
3、合同签订后,甲方应按合同规定的`付款方式按时向乙方付款,否则乙方有权终止广告的发布。
4、乙方负责甲方发布期内的广告媒体的维修、维护,保证发布期内每日日落后平均亮灯4小时,元旦、春节、五.一、十.一及省、市重大活动期间,保证亮灯至午夜24:00;乙方保证画面的完整、清洁、效果美观,如出现故障,保证在48小时内修复,修复期间租期顺延。
如遇不可抗力、影响广告正常发布,如政府拆迁、地震、风暴等,乙方将第一时间通知甲方,并尽快修复,广告租期顺延,如不能修复或发布,乙方将按未发布天数返回甲方已付费用。
5、乙方负责完成甲方广告发布所需的相关手续的报批工作。
6、如在广告发布及乙方安装画面过程中,广告牌出现质量问题或造成人员伤亡等事故,一切损失由乙方承担。
7、因广告画面坠落而损坏第三者物业致使第三者损失或意外,一切责任由乙方负责。
四、发布期。
1年,从xx年5月20日起至xx年5月20日止。
五、媒体发布费用及付款方式。
1、媒体发布费用。
媒体发布费万元/年(人民币大写:万圆整/年)。媒体发布费包括媒体拍卖费、城建收费、制作费、安装费、工商报批费、维护维修、清洁费、电增容费、电费、税费等,未提及费用均由乙方承担。
2、付款方式:
3、甲方须按时支付媒体费用。
1)在本合同签订后五个工作日内,甲方支付定金人民币万圆整;。
2)在该媒体广告上画前,即在年月底前,甲方向乙方支付媒体发布费万圆整。
3)广告发布6个月后,即年1月底前,甲方向乙方支付媒体发布费用人民币万圆整,至此付清全部媒体发布费。
六、合同生效时间。
本合同自双方签署之日起生效。
七、合同的变更和解除。
1、合同生效后,任何一方不得变更、解除。
2、本合同执行期间如发生因政府政策、法令,或者不可抗力的自然灾害等原因,使本合同不能继续履行的情况,甲、乙双方应在友好协商的前提下解除本合同,发生此情况时,乙方只按实际发布天数收取媒体发布费,退还甲方其余部分余款,甲、乙任何一方均不得要求赔偿。
八、续约。
1、在同等条件下,甲方拥有与乙方继续租用本合同指定的广告媒体位置之优先权利,并应在合同期满前两个月以书面形式通知乙方是否续签。否则,乙方有权另行签约第三方。
广告牌工程施工合同
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(维修工程条例)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、公平和诚信原则,双方就广告牌维修工程施工事项,协商一致,订立本协议。
第一条:协议约定。
甲方将所属产权的`广告牌维修工程发包给乙方施工,根据双方现场踏勘,经研究后商定维修方案,所用维修材料,和人工工时费等细则,进行维修承包施工,包工包料。双方约定如下:
1、楼顶广告牌除锈高空作业人工费____元;。
2、第一次刷防锈漆人工费____元;。
3、第二次刷防锈漆人工费:____元;。
4、加固角钢材料费(包括人工费)____元;。
5、防锈漆(12桶)合____元(以实际使用量计价);。
6、二甲苯(400瓶)合____元(以实际使用量计价);。
7、管理费、税票合____元。
以上合计:____元整。
二、指示牌维修。
1、3毫米吉祥牌铝塑板10张,合____元(以实际使用量计价);。
2、15毫米今朝牌木工板10张,合____元(以实际使用量计价);。
以上合计____元整。
第二条:维修施工及质量验收。
一、协议工期:
开工日期:____年____月____日,
竣工日期:____年____月____日。
二、质量标准:
所有维修工程由甲方一次性验收合格为质量标准。
第三条:协议价款。
金额(大写):____元整。
第四条:付款方式。
维修施工结束验收合格后承包人开具发票七个工作日内一次性付清款项。
第五条:双方责任约定。
1、承包人向发包人承诺按照本协议约定进行维修施工、竣工并按照甲方要求整体一次性的通过验收作为履约要约。
2、发包人向承包人承诺按照本协议约定的期限和方式支付协议价款。
3、本协议经双方盖章、法定代表人(或委托代理人)签字后生效;。
协议约定的责任履行完毕失效。
4、承包方承担维修施工中全部安全责任;。
甲方:____(公章)乙方:____(公章)。
代理人签字:____代理人签字:____。
__年__月__日__年__月__日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
广告牌工程施工合同
经甲乙双方共同协商,甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方共同权利义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。
一、项目概况。
1、项目名称:双面立柱广告塔一座。
2、广告牌画面规格:6米*18米。钢结构加工包括结构表面铝塑板面,吸塑发光字。
二、材料要求:
1、铝塑板为黑色和白色,主架为:国标100#槽钢,副架为30*50镀锌厚方管,网格为20*20镀锌方管,其它的副料以报价单附件为准。
三、承包方式及工程总造价:
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工单立柱广告塔两座,单价每座120624元(大写:壹拾贰万零陆百贰拾肆元整)。合计人民币241247元,大写:贰拾肆万壹千贰百肆拾柒元整(以上价格含税)。
四、工程价款支付、结算方式:付款方式:
本合同签定当日甲方付给乙方总金额的50%作为订金,即壹拾伍万圆整(小写:150000元);工程全部完工后,甲方在一个星期之内(7天)验收,验收合格后,甲方一次性付清余款,即壹拾肆万圆整(小写:140000元)。剩于10000元余款一年之后5日内付清(做为维护费)!
五、广告制作工期:
1、工期为天,即年日至年月日完成,如遇自然灾害、恶劣天气,停电,工期可推延。
六、双方责任义务:
1、施工期间甲方配合乙方所需要的场地电源等。
2、甲方不得以任何理由拖欠工程款,否者乙方有权自行处理或是向有关部门提起上诉。
3、本工程如果涉及到城管、工商、税务、卫生等费用由甲方负责。
4、乙方不得托延工期,超期一天扣除元。
5、施工中出现任何问题由甲乙双方协商解决,如遇到无法解决的自然灾害(刮台风、下雨、雪、停电等原因,工期顺延)。
6、乙方必须按甲方材料要求施工,不得偷工减料,所有的焊接点涂满防锈漆。
7、在施工过程中,乙方认真做好施工安全工作。现场施工中如出现人员伤亡事故,由乙方负责。
8、如果甲乙双方任何一方未按合同规定履行义务,另一方有权解除本合同,并保留对对方赔偿损失的'权利。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
_________年____月____日。
广告工程施工合同
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,按照平等自愿公平公正诚信的原则,双方经友好协商,就________工程项目广告制作安装事宜达成如下协议:
一、产品名称,数量,价款及交(提)货时间。
1、上述价格均包含税金(乙方必须提供有效增值税专票)。
2、甲方负责提供各级岗位责任制、管理制度、施工现场平面图、项目管理人员名单等相关内容、资料。
3、甲方指派专人负责签收货物清单,甲方指派专人负责在个别临时增加项目时确定价格。
二、乙方根据甲方施工场地(________工程项目现场)实际情况制作广告策划书,施工现场壹份,办公区壹份,并各附制作费用总价壹份。在制作前所有项目必须先经甲方审稿同意后(审稿的内容包括尺寸、图片和文字内容、材质、排版方式),方可制作。未经甲方审稿的甲方有权拒绝。
三、乙方根据“_______安全文明施工标准化”标准要求施工,广告作品所有权归甲方所有。
四、乙方所制作的图牌壹年内损坏,由乙方负责维修,是甲方造成的损坏除外;乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准,保证所提供的材料质量符合国家标准,并提供相应国家认证证书;甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时,有权要求乙方予以整改,乙方应立即整改完毕并承担相应的损失。
五、广告制作安装安全注意事项:乙方对广告安装过程中发生的人员、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任及费用,同时承担甲方的损失。
1、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责现场广告安装并交付使用。
2、确保施工人员的安全,由此引起的安全事故的责任和费用由乙方承担;。
3、乙方的广告安装人员必须身心健康,严禁有心脏病、高血压、癫痫等不适合高空作业的人员进行高空安装作业,乙方必须严格按照国家有关法律法规执行。
4、乙方对在广告安装作业过程中因操作不当等原因造成的人员伤害及设备损害负责。
5、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。
6、乙方因管理以及自身安全防护措施不当或乙方工人责任造成的违法犯罪、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
7、乙方在组织工人广告制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全。
事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。
如有如有上述情况发生,乙方承担全部责任。
六、结算方式:合同暂定金额___________元(大写:_________________元整);安装完毕经验收合格后,每月按照清单工程量对已完成安装的部分办理结算,月付已完成工程量的__________%,__________%余款经项目验收合格办理结算后一次性付清,单价为含税单价,每次付款,甲方凭乙方开具的有效增值税专用发票付款,甲方不承担任何的相关税费。付款方式为转账,结算金额经甲方审批并加盖公司公章的结算单为准。
七、乙方应确保安全文明施工,保证工地现场周围的清洁、施工废料及时清理干净。
八、以上条款如有异议甲乙双方协商另定,未定事项报价经甲方同意后制作或根据参考价制作。
九、本合同附件是本合同的重要组成部分。合同履行过程中,如发生纠纷,先双方协商解决;协商不成,起诉法院为甲方公司所在地(或工程所在地)人民法院。
十、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方。
单位名称(盖章):_________。
单位地址:_________。
法人代表:_________。
委托代理人:_________。
电话:_________。
开户行:_________。
账号:_________。
乙方。
单位名称(盖章):_________。
单位地址:_________。
法人代表:_________。
委托代理人:_________。
电话:_________。
开户行:_________。
账号:_________。
广告工程施工合同
甲方:
乙方:
一、工程内容:甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按。
二、工程施工时间:自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收。
四、工程价款:
指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用:927元(每平方70元计);。
上述工程完工验收后总包干费用合计为:9950元。
五、付款方式:
工程经验收合格后,乙方需提供税务发票,甲方给予付款。
六、其他约定事项:
2、乙方应确保施工质量,并接受甲方的工程质量监督与检查,及时整改;。
4、乙方在约定的施工期限内无法完工,并在延期五日仍无法完成工程时,甲方有权单方终止合同,并不给予任何补偿。
5、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
合同签约时间:
广告工程施工合同
甲方:
乙方:
一、工程内容:甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。
二、工程施工时间:自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收。
四、工程价款:
指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用:927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用:1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用:6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收:1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为:9950元。
五、付款方式:
工程经验收合格后,乙方需提供税务发票,甲方给予付款。
六、其他约定事项:
2、乙方应确保施工质量,并接受甲方的工程质量监督与检查,及时整改;。
4、乙方在约定的施工期限内无法完工,并在延期五日仍无法完成工程时,甲方有权单方终止合同,并不给予任何补偿。
5、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
<
广告制作工程施工合同
甲方(发布方):
乙方(广告主):
甲、乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就内容广告发布有关事项签定本合同并共同遵守:
一、广告形式:led铁皮穿孔字。
二、广告位置:__________________。
三、广告规格:
五、广告价格:
1、广告费:含发布费、占地费、维修费、保险费、基础架制作费,单价:300元/平方米,共24平方米,共计币柒仟贰佰元整(7200元)。
2、广告费的支付:第一期款:签定合同后3日内,乙方向甲方支付50%费用,计叁仟陆佰元整(3600元),完工验收合格后一次性将余款叁仟陆佰元整支付给乙方。
六、双方责任:
1、甲方负责户外广告报批手续,广告稿样审批,验收及发布期的保修维护。
广告制作工程施工合同
甲方:
乙方:
按照《^v^合同法》、《^v^广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
工程名称:
工程地点:
工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。
合同价款:小写人民币:________元。
即大写人民币:________________________。
向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。
指派____为甲方代表,负责合同履行及工程审核。
指派____为甲方驻工地代表,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。
参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,审核乙方的施工方案和进度计划,验收工程。
确保在________年____月____日交付施工现场于乙方。
组织人员验收乙方的工程。
确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。
甲方负责此项广告工程的报批。
开工前____天,乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明____份,并向甲方现场交底。
指派____为乙方代表,负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。
指派____为乙方工地代表,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。做好工程进度表,并提供给甲方参考。参加竣工验收,编制工程结算。
遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,管理好施工队伍,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。
工程竣工未移交甲方之前,对现场的一切设施和工程成品进行保护。
乙方现场施工时必须全程戴印有博艺广告字样的安全帽,穿着印有xx公司字样的工作服。
现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。
全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。
广告工程施工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作、安装、维护--楼楼顶广告牌有关事宜达成一致,特订立此合同.
第一条委托项目。
1.1制作、安装、维护-市-·--楼楼顶广告牌,具体规格、型号见图纸,具体位置按甲方提供的结构预埋件定位。
第二条:合同价款。
2.1制作、安装、维护-市-·--楼楼顶广告牌按乙方报价包干,暂定工程总价款为人民币…………..整(………元),双方同意按实结算,该包干单价为包制作、包安装、包工包料、包维护、包施工水电费、包税费、包保险费等的全包方式。在施工过程中如有设计变更,乙方应予以执行,仍按包干单价计费。
第三条:付款方式。
3.1乙方材料进场经验收合格后七天内,甲方向乙方支付暂定工程总价款的70%;。
3.3保修期满三年,经甲方确认无质量问题或有质量问题已履行维修义务,甲方向乙方支付完剩余款项;注(三年保修:保广告外露发光字三年,广告牌钢结构保修一年,钢结构过保后防锈由甲方自行维护)。
3.4乙方在甲方付款前应按甲方财务部门和当地税务的要求出具合法、有效的发票。
第四条广告牌制作安装完成时间及验收:。
4.1乙方应自开工之日起--个日历天完成制作和安装,达到验收合格的条件。
第五条、双方权利与义务:。
5.1甲方的权利和义务:。
5.1.1按时按量向乙方支付合同中规定的费用;。
5.2乙方的权利和义务:。
5.2.2本工程如需报建,乙方应全力予以配合;。
第六条、材料的要求:。
乙方用于本工程的材料设备均由乙方自行购买,在使用前,必须送审各主要材料样板,所使用材料均为优等品,经甲方认可后才进行制作(即材料的品牌须经甲方确认),不合格产品不得使用,如发现使用不符合甲方确认标准要求的材料设备,乙方负责重新购买及重新施工。
第七条、质量及验收:。
1、验收标准:按国家相关行业的验收。
2、工程完成后乙方先行自检合格后,书面报请甲方要求进行验收,并需达到双方约定的质量标准。
3、如验收不合要求,乙方自行返工并负担返工费用至达到规定的标准为止。
4、乙方不得随意对原设计进行修改或变量,如因在施工过程中发现设计文件或图纸有错误或特殊情况须作变更时,须以书面提出要求,经甲方确认,如发生增加工程的,乙方可以在合同价款外追加增加工程所需款项。
第八条、质量保修期:。
2、保修责任范围包括凡因乙方施工质量、采购材料设备质量原因造成的损坏均属保修责任范围。
3、保修期内出现质量问题,广告字牌平常小问题由甲方自行维修,如遇复杂或比较有难度的问题由乙方安排技术人员到现场维修,乙方在接到甲方通知之日起48小时进场维修,乙方逾期进场维修的,甲方有权自行维修,所需款项将直接从保修金中扣除或甲方向乙方追偿。
第九条、违约责任:。
乙方未按本合同第三条约定完工的,每逾期一天,应向甲方承担人民币500元的违约金。
第十条、其它约定。
10.2本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充合同,补充合同作为本合同附件;。
10.3本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,双方各执一份均具同等法律效力;。
10.4在本合同履行期内,双方应尽量通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向-市有管辖权的人民法院起诉。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
广告工程施工合同
甲方:
乙方:
__卷闸门厂为__销售有限公司拆除办公大楼二楼楼顶大型户外广告牌。经甲、乙双方协商,达成如下协议:
一、广告牌位于甲方办公大楼二楼楼顶,长_________米,高_________米,面积_________平方米。
二、广告牌拆除工时费人民币肆仟元整,甲方在乙方拆除施工结束并经甲方验收合格后一次性付给乙方,拆除广告牌的其它相关费用由乙方自行负担。
三、乙方在施工中,不准损坏办公大楼整体结构、表面装修、顶部防水等,如有损坏,负责维修或赔偿。
四、乙方在拆除广告牌的施工中,要严格按照安全操作规程施工,承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任,承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任,乙方必须办理安全施工的相关意外保险。
五、甲方为乙方拆除广告牌提供施工用电和施工吊车,如发生相关联的施工安全问题,由乙方负责。
六、乙方施工工期为一个月,自签订合同之日起计算,如遇风、雨天等不可抗力的因素可顺延。
七、本合同具有法律效力,违约方承担一切责任。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
<
工程施工合同
身份证号码:
乙方:______________。
身份证号码:
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1、工程名称:武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。(具体位置双方现场指定)。
2、质量等级。
乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3、合同价款:
3.1合同造价定为。
3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。
4、工程结算:
4.1顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算,出土点入土点的位置由双方共同商定。
4.2每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用,工程结束时顶管费用全部结清。
5.进度计划:乙方于开始施工,中间不得间断停工,随时接受甲方检查、监督。
6、质量与检验:乙方所顶的管道,必须保证管道畅通,无变形,乙方负责穿过12铁丝,否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。
7、(1)乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
7、(2)乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程施工合同
承包方:________________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就金域华府一期外墙真石漆工程,施工事宜,经协商一致签订本合同。
1、工程名称:________楼,共________幢,三层以外墙真石漆施工工程。
3、工程范围:分隔线条,效果图纸施工。
4、承包方式:包清工、一次性包死总价________________________元/m2。
5、质量等级达到国家验收标准的优良等级。
1、乙方施工过程中接受甲方安全,文明生产,施工质量,进度的管理,如发现违反安全生产和文明以及不按施工规范进行施工的情况,有权责令整改。
2、现场协调:项目开工后,乙方与业主(甲方客户单位)及现场监管单位之日常协调配合工作由乙方自行解决,大的不可协调问题,出具工作联系单交甲方出面处理。
3、现场施工人员的安全:由乙方负责所有安全施工规范,乙方负责现场,含吊篮及吊篮维修,人员所有施工人员安全保险有乙方自行负责,对施工人员人身安全有乙方自行负责,包括生亡。
4、甲方的配合工作,乙方进场后,甲方协助提供施工所需的电源、水等施工条件。
1、工程预估面积、单价、总价,以上包括施工中所有保护费,辅助、安全措施费。
1、合同价格:实际结算时的面积如与本合同有出入,以实际施工面积为准,每平方价格不变。该价格已包含前期乙方投入费用,返工费用,不得以任何方法追加任何费用。
2、面积测量:乙方施工完毕,将“施工面积清单”附在“竣工报告”后面上报甲方,甲方验收完毕后组织人员抽验施工面积。
3、至合同之日起,施工中乙方需施工费,可根据施工成品部分面积价格付工程款40%,工程结束后三月内付工程款85%。非成品部分不作结算部分。在20xx年春节前发放工人工资及部分辅材费用,具体参照施工考勤。
4、工程工资款:甲方验收通过后一周内,通过开发商验收,双方组织结算,结算完毕后1个月内,支付工程工资款95%。
5、余款:5%作为保修金,该工程竣工一年后付清。
6、验收:收到甲方“竣工报告”和“施工面积清单”后一周内,甲方组织验收,以业主方验收合格为准,验收不合格,乙方配合整改。
7、如因甲方提供的材料、墙体自身质量问题与施工方无关,所造成的经济损失、(由于墙面不干造成的吐碱,脱壳)工期延误由甲方承担一切费用。
8、以上相应标准和现有样板确认效果为准,符合金域华府施工要求。
9、进度计划:乙方开工前,必须先组织测量相应施工面积,并制定施工进度计划,作为本合同附件。
10、技术交底:双方在现场选择适当墙面对施工技术交底,以确认涂刷效果,材料耗量,技术交底文件和本合同合并生效。
11、施工进度:开工后甲方对照进度计划定期抽查,实际进度低于作业计划80%的予以警告。
12、罚款金额:每次罚款以合同额0.5%作为基准,最低不少于1000元,最高不多于10000元。
13、乙方无故浪费材料、甲方负责监督督促。并处以每次500元罚款。
14、因乙方工程进度无法满足现场施工进度,甲方有权从其他地方调人配合施工。当日工资可以高于200—300元/天/人,其费用由乙方承担外调人员费用至乙方进度满足现场要求。
注:乙方施工中如材料超出5%以上,超出部分材料费由乙方全部承担,节省10%以上,视同超出,乙方同样承担责任(甲方随时根据现场实际施工进行抽检)。
16、工期延误:因以下原因造成工期延误,工期相应顺延,战争、地震、火灾、连续降雨,35℃以上高温,5℃以下低温,不适宜涂料施工的天气。
17、设计变更或工程量增加,新增工程量,按合同原定进度,增加相应工作日。甲方供料延误,所造成的经济损失由甲方承担。
18、以上各条的变更,需双方在工程指令单上签字盖章确认,方可与本合同并生效。
1、乙方做外、土建、门窗、栏杆及其他成品保护,对分包成品做好保护成品。
2、拖延工期:乙方必须按照本合同规定的施工工期完成全部工程量,扣除符合本合同第七条规定的可延期时间仍然拖延工期,则按每延期一天罚款人民币叁仟元的违约金赔偿给甲方。
1、保修期为1年,如在保修期内因发现由于施工质量所造成的问题,均由乙方负责保修(分析责任原因)。
2、施工质量:施工质量问题由权威质监部门作出鉴定,责任一方承担检测费用。
3、安全工作:所有安全有乙方自行负责。第九条现场处罚重点声明:
1、不带安全绳、安全扣、安全帽(安全帽未系扣)或赤脚、穿拖鞋、赤膊进入施工现场一次一人处罚金200元,处罚警告后不整改一次一人给予10oo元罚款。
2、乘坐货梯上下、酒后进入施工现场、吊绳施工中使用手机,一人一次处罚300元。
3、在施工现场随地大小便、打架斗殴、谩骂、不服从甲方管理一人一次处罚500元-5000元。
4、施工作业防护措施不到位或不按规范使用电源、电动工具,立即整改,并一次处罚500元以上,1000元以下。
5、工程施工质量不符合标准一次处罚500元-5000元,并承担所有返工材料损失,恶意或偷减、更改施工程序一次处罚1000元,承担所有返工材料损失(包括低温、阴雨施工材料损失全部由乙方承担)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同
建设单位(甲方)施工单位(乙方)。
根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:
(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)。
包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000。00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。
20xx年8月,20xx年xx月xx日。
由违约方赔偿对方一切经济损失。
甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
甲方代表人签字:乙方代表人签字:
xx年xx月xx日。
工程施工合同
电话:_________________。
住址:_________________。
通讯地址:_________________。
乙方(承包方):_________________。
法定住址:_________________。
法定代表人:_________________。
职务:_________________。
联系人:_________________。
身份证号码:_________________。
电话:_________________。
通讯地址:_________________。
邮政编码:_________________。
1、工程地点:_________________市_____________区(县)_____________路_____________号_____________楼_____________室。
2、住房结构:_________________房型_____________房_____________厅_____________套,施工面积_____________平方米。
3、工程造价:_________________家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:_________________总价款:_________________元,大写(人民币):_________________。其中:_________________材料费:_________________,人工费:_________________,管理费:_________________,设计费:_________________,垃圾清运费:_________________,税金:_________________,其他费用:_________________。(详见附表三:_________________家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
4、工程承包方式:_________________双方商定采取下列第_____________种方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:_________________乙方提供装饰装修材料明细表)。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:_________________甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:_________________乙方提供装饰装修材料明细表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:_________________甲方提供装饰装修材料明细表)。
第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____________种方式提供:
1、甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_____________年_____________月_____________日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六:_________________家庭装饰装修工程设计图纸)。
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六:_________________家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
3、施工图纸双方签字后生效。
第三条甲方权利义务。
1、开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项。
2、参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。
3、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料。
4、房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运。
5、因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条乙方权利义务。
1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程。
2、安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全。
3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通。
4、家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品。
6、乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任。
7、乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
8、乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造。
9、乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全。
第五条材料的提供。
1、由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件四:_________________甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续。若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担。
2、由乙方提供的材料、设备的(见附件五:_________________乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收。若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提。
3、甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:_________________甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_____________%)+材料运输费(根据实际情况确定)。若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任。
4、除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。
第六条工期延误。
1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
2、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延。因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条质量标准。
(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
(2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条工程验收和保修。
1、双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收。
(2)油漆、面层涂料施工前验收。
(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。
2、保修。
(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:_________________工程结算单),并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:_________________工程保修单)。
(2)在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条工程款支付方式。
1、竣工验收后_____________日内,甲方支付相当于总价款_____________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
2、因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
3、双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
第十条违约责任。
1、合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_____________%的违约金。若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
2、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
3、由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十一条附则。
1、本合同签订后工程不得转包。
2、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份。
4、合同履行完后自动终止。
5、本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
6、合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):_________________。
乙方(盖章):_________________。
法定代表人(签字):_________________。
委托代理人(签字):_________________。
签订地点:_________________。
签订地点:_________________。
_________________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
委托代理人(签字):_________________。
联系电话:_________________。
工程施工合同
甲方:
乙方:
身份证号码:
甲方承建的农田机械道路及河道工程,需使用挖掘机等机械作业,乙方就近有机械,经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议:
1、工程地点:
2、作业内容:根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。
3、机械型号:60型挖掘机。
4、计量方式:按实际工程进行计量,精确到分钟,计时时间以及机械进入甲方指定地点,并指令开始工作时,甲方指定专人计量时间(说明:无论夜间或加班使用机构计量方式不变)。
5、计价方式:累计签发的时间,按累计时间乘以单价进行计算,不考虑作业次数,单价为_______/小时(合同期单价不再调整)。
6、付款方式:经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。
7、安全责任:乙方应加强安全检查及防范工作,凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全、驾乘人员安全对他人造成安全、开往或退出工地安全等)均由乙方负责(包括法律或经济责任)。
8、驾乘人员食宿自理,机械设备自行保管。
9、本协议一式二份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
工程施工合同
(以下简称甲方)发包方:
(以下简称乙方)承包方:
一、甲方责任1、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.。
3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系。
二、乙方责任1、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。2、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。
3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付。
1、此工程为包工包料,打桩单价c-300215;75a桩,单价为。
元米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。
2、如需送桩,只计取送桩费30元米计算。
3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。
4、进场付10万元,打完20米付清80%,桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。
四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方:电话:乙方:电话:________年____月____日。
工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
经双方协商,甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工,为明确双方责任,特订立本施工合同,具体条款如下:
一、工程地点及承包范围:厂房屋面防水项目。
二、承包方式:按双方协商的内部包工包料方式承包。
三、用料约定:经乙方推荐,采用4mmsbs防水卷材。
四、工程质量等级及验收约定:本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工,防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度。如不能达到验收等级标准,乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。
五、工期要求:乙方应配合土建施工工期,确保不耽误土建施工。
六、工程价款的核算和支付:
1、工程量计算:按实铺面积计算。
2、单价:4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式:工程完工,工程量经甲方确认后,甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方,其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。
七、甲方职责:
(1)提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,可要求乙方整改至合格。
八、乙方职责:
(1)服从甲方管理,接受甲方的监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作,提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。
(2)确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格,自愿承担由此引起的任何责任。
(3)配合本工程整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(4)遵守施工现场的各项规章制度,确保安全、文明施工。不得有违规行为,否则自愿接受甲方的处罚。
(5)严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到合格标准,并对工程保修三年。三年内如有质量问题,甲方应在24小时内到场承担保修义务。
(6)对本班组施工操作人员进行上岗考核,所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书,严禁使用童工和未成年人。施工操作期间,管理人员不得离开现场。
(7)对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。
九、其它事项:如乙方不服从甲方管理,不能保证工程质量、安全生产、文明施工,故意拖延工期,甲方有权终止本合同,由此引起的损失由乙方自行承担。
十、本合同未尽事宜,双方可另定补充协议,经双方签字后与本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同自签字后生效,至工程保修期满时终止。
甲方:乙方:
代表:代表:
签订日期:年月日
工程施工合同
依照《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,通过协商签订本合同。
(一)工程名称:_______________________________。
(二)工程地点:_____________________。
安全维护及整改。
工程造价为:____________元整。
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017),《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价方法》,2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾难,工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期,工期能够按实际情况顺延。
8.3因乙方缘故造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方缘故造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还,保修金不计利息。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求,并做好安全治理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(签字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(签字)_________。
_________年____月____日。
工程施工合同
在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念,“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中,该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为:第二十五条“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念。
在我国现行法律中,到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念,可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物,是一个过渡性的法律概念,其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、《建筑法》第六十七条规定,“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”
解决这一问题,首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人,其中第一条第二项规定:“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效。”
第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定:“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
目前较为一致的观点认为,实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人,而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为,实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同,并形成了事实上的权利义务关系,即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系,在这种情况下,才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人,以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。
《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护,该条对合同相对性原则的突破是有限度的,农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点,虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益,但从上述分析可以得出,该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队,通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此,审判实践中,应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵,严格控制实际施工人的范围,不宜单纯根据字面含义,将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人,应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利,而不应简单适用《解释》第二十六条第二款,加重发包人的法律责任。
指出的是,审判实践中,大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼,法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务,与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下,大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。
工程施工合同
企业在对外开展各类业务活动的基本载体就是合同,有位法学家曾经说过:“财富的一半是合同”,这形象地说明了合同在企业中的重要性。工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,标的物特殊、履行周期长,条款内容多、涉及面广,如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。
整的、自成系统的管理方式。
1.对合同认识及重视不够。
现阶段,各施工企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同的标前及标后的评审,对合同的履约进行检查,力求通过严格的组织程序、严密的合同评审,把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去,有的单位执行的不够。另外,有些企业领导对合同管理的重要性认识不够,没有建立完善的合同管理机构。企业领导对合同风险缺乏防范意识,没有认识到合同管理是企业管理不可或缺的重要组成部分。因此在机构设置、人员配备和经费等方面支持不够。
2.合同执行力度不够。
合同作为维系双方当事人的纽带,任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有按合同办事,且又不进行及时、必要的经济技术签证,造成双方均违约。工期不能按期交工,工程款不能按时拨付,致使合同管理流于形式。
3.招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性。
中标结果的。合同管理机构不仅应有监督职能、仲裁职能,而且对不合理的条款应有纠正职能。
4.合同管理制度不健全,权责不分明。
有些企业没有规定严谨统一的合同管理制度。由于缺乏统一的依据,各部门权责不分明,意见很难统一,造成权力大家争、责任大家推的局面。这是企业管理之大忌,最终将给企业带来重大的隐患。
5.合同管理人员素质不高。
一部分企业合同管理人员思想品德不过硬,文化水平不高,业务不精通,没有受过正规的法律教育,缺乏系统的法律知识,无法对合同涉及的各项法律问题作出正确判断,无法对合同进行有效的管理。
1.建立合同实施的保证体系。
(1)建立合同管理体系,配备高素质的人才。
(2)加强法制宣传教育力度,培养全面合同管理理念。大力贯彻全面合同管理观念。
(3)组织项目小组成员和各工程小组负责人学习合同文件和合同分析文件,对合同的主要内容做出解释和说明,使大家对合同概况、主要精神、合同总目标有较为深刻的理解,树立全局观念,避免施工中的违法行为。
(4)将合同事件责任分解落实到人,并做出问题的说明完不成责任的影响和法律后果。
(1)对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理,或通过对施工现场的直接了解得到反应工程实施状况的信息。
(2)分析工程实施状况与合同、合同分析文件等的差异和差异程度。如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。
(3)分析工程中存在的问题,评价合同履行情况,提出分析报告。
3.根据合同分析结果,实施有效的合同监督。
(1)现场中对各工程小组、项目小组或分包单位工作的监督,给它们以合同方面的帮助,如落实计划、提供工作保证、协调他们之间的关系,对出现的问题进行合同方面的解释。
(2)对建设单位及监理单位进行合同监督,协调与他们的关系,如督促他们完成合同职责,检查对方合同责任情况,追究其违约责任,进行合同索赔与反索赔,处理合同纠纷。
(3)参与各种检查验收,并提出相应的报告。
(4)对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和控制,并记录在案,及时预防行为的法律后果,弥补自己工作中的漏洞,而且有利于寻找对方工作中的漏洞,及时提出索赔要求。
(5)经常性地解释合同,对工程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。
(6)收集、整理、保存各种工程资料。
(1)谨慎订立合同、减少瑕疵合同以减少违约的发生。
(2)业主、承包商在合作中存在目标分歧的情形下,应借助各种制度安排来协调合作中的目标分歧以实现合作的潜在利益:包括工程监理制度,质量保修制,质量事故处罚制度等。
(3)要让监理发挥良好作用,抑制承包商的风险。
(4)加快信用制度建立,提高故意违约成本。
(5)可重新定位工程合同主体的关系。
使合同管理贯穿于从投标到工程竣工的全过程,既有利于合同目标的实现,又使技术和经济相结合,产生良好的经济效益。参考文献:
[1]崔宝霞,黄焦伟.浅谈建设工程施工合同管理[j].包钢科。
技,20xx(s1).
作者简介:
孙洋(1990-),男,湖北荆门人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。
刘汉云(1990-),男,湖南邵阳人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。
工程施工合同
我单位拟新建xx大厦室内装修工程,为确保工程质量、安全,提高经济效益,本着公开、公正、公平竞争的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关规定,并报经市计委批准,该工程项目拟采用公开招标形式招标,择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下:
1、工程名称:xx大厦室内装修。
2、建设地点:xx路1。
3、计划投资1700.00万元,投资性质:单位自筹,已到位资金1700.00万元。
4、功能布局:详见业主提供的装修设计施工图。
5、工程类别整栋装饰工程。
详见业主提供的装修设计施工图(含灯饰、卫生洁具及相应管线)。
1、本工程根据《招标投标法》等有关规定,按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同,采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。
2、取费标准。
2-1、土建工程:按现行定额及其配套的取费标准,材料预算价格执行x建价〔20xx〕08号文;取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文;人工调整暂调系数按x建定〔20xx〕第09号文进行调整,列入税前报价;施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定〔20xx〕第011号文。
2-2、安装工程(含水电安装、采暖通风、管线敷设):按现行定额取费,材料预算价格按现行市场价执行。
2-3、装饰装修工程:按现行定额取费,材料预算价格执行x建价〔20xx〕第08号文,取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文以及有关配套文件规定执行。
1、本工程报价不含劳保统筹基金(开标前,建设方按有关规定预缴劳保基金,开标后按实际规模核算,多退少补并纳入总造价)。
四、主要材料供应及质量要求:材料的采购由业主和乙方共同考察后,经业主和监理同意后方可使用。
本工程施工工期(日历天数)参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为xxx天;投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。
按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时,经当地质量监督部门核定,质量等级必须达到优良标准。
1、中标人不得将工程转包;如发现有转包行为,由建管部门按规定予以查处,建设单位报经市招标办批准,有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。
2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。
3、工程结算:本工程以中标价作为工程价款结算的依据;增减部分(即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量),以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动,应予以调整。
本工程结算委托xxxxx审定。
4、工程价款的拨付:本工程在施工合同签订后、开工前10天,按中标价的10%预付工程备料款;其后,每月按上月实际完成的建安工作量的60%拨付。
工程款(含备料款、进度款)拨至中标价的60%时,停止拨付;其余40%待工程竣工验收合格并符合合同要求,工程结算后两年内付清。
5、违约责任和奖罚办法:
5-1、本工程实行优质优价,工程竣工验收评定为优良工程的,按中标价的2%奖励;质量等级未达到中标承诺的,按中标价的2%处罚。
5-2、本工程要求按中标工期完工;每提前或推迟一天交付使用,按中标价的万分之二予以奖罚。
5-3、本工程如因建设方延误工期,每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。
1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金xxx万元。
2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同,以保证投标人一旦中标,即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程;对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝,其投标保证金不予退还。
2-1、履约担保形式:现金担保。
2-2、担保额度:采用现金方式,其履约担保额度为xxxx万元,投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。
2-3、履约担保有效期:投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。
3、工程现场勘察和招标答疑:
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16:00时,在市交易中心召开发标会,并组织工程现场勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09:00时,在市交易中心进行招标答疑。由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见,而后由招标人会同设计单位书面答复。
4、投标报价的取值:
投标报价的上限值为xxxx.00万元;
投标报价的下限值为xxxx.00万元。
5、投标书的编制、密封和投送。
5-1、投标书包括商务标书和技术标书。
5-2、商务标书的内容包括:
经理部组成人员明细表;以及其它需要说明的文件和证明材料。
5-2-2、商务标b:投标报价、承诺表。
将以上资料装订成册,一式贰份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。
5-3、技术标书主要是施工组织设计;本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作: