最新医疗居间合同(通用12篇)

时间:2023-12-01 00:03:04 作者:HT书生

在居间合同中,应当明确约定争议解决的方式,一般可以选择仲裁、诉讼等方式。欢迎大家参考下面的居间合同样例,希望能够帮助到您的合同起草工作。

医疗合同

一、产品名称、型号、数量及金额:

二、交货地点:_________。

三、交货时间:_________。

四、运输方式及费用负担:供方送货;中铁快运,供方负担;需方自提。

五、付款条件:安装调试合格后即付全款。

六、验收标准:根据厂家出厂标准。

七、违约责任:双方协商。

八、包装标准:厂家出厂标准。

十、其他条款:_________。

供方(盖章):_________?需方(盖章):_________。

代表(签):_________?代表(签):_________。

医疗合同

甲方:_____(出卖方)。

乙方:_____(购买方)。

根据《_____》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就甲方采购乙方医疗设备事宜,甲、乙双方本着平等互利的精神,经友好协商,就乙方向甲方提供___________设备的配置、价格及其售后服务等事项达成一致,具体条款如下:

第一条、医疗用品及医疗设备的名称、规格、单价、数量等详见明细表,明细表是本合同的一部分。

第二条、乙方应随货提供设备及其他用品的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

第三条、成交价格:乙方愿以报价____________,提供给甲方____________型号____________设备,_____-医疗卫生用品等医疗用品,具体配置内容详见配置清单。

第四条、质量保证:乙方按配置清单要求,提供原装全新设备,对该设备实行三包(即包用、包修、包调换),以确保其产品质量性能可靠稳定。若产品质量性能存在问题,则甲方有权向乙方提出退换和索赔。

乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效,由此引起的责任或费用均由乙方承担。如因提供设备发生医疗器械不良事件,乙方愿承担全部责任和所有费用。

第六条、货款及支付方式。

1.合同总价为人民币:

3.设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方支付总货款5%计。

第七条、交货时间:乙方负责采用_______运输方式,保证在_________之内将设备运到______;并负责卸货安装到位,在________之内调试完毕投入使用,其间费用由乙方承担。如不能按时完成,乙方愿作相应补偿给甲方,按每天___________乘以耽误天数作为补偿计算标准。

第八条、违约责任。

1.甲方逾期支付货款满一个月后,每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

2.非乙方供货质量问题,甲方中途不得退货,否则,甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

3.乙方逾期供货,每逾期一日,按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

4.乙方逾期供货超过30日,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方所支付款项,并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

5.乙方违反质量条款交付产品,乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品,每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条争议解决方法。

甲、乙双方因履行本合同发生争议时,应友好协商;如协商未果,由甲方住所地人民法院管辖。

合同附件是本合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。本合同附件包括:

配置清单、技术标准、设备技术说明。

十一、其他:________________________________________________。

十二、双方愿意在公平合理和平等互利的基础上,共同遵守本协议之条款。若有未尽事宜,双方通过友好协商解决。本合同未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日期:日期:

医疗合同

甲方:

乙方:

为妥善处理好人伤事故中甲乙双方合作事项,以注重社会效益和各自经济效益为前提,特签订以下合作协议:

一、甲方将于承保客户、交警部门合作,将甲方承保范围内在本地区(指县级市或区)出险所涉及的伤者送往乙方治疗。

二、对于甲方承保范围内在异地出险涉及的伤者,需转往本地治疗的,甲方积极推荐到乙方治疗。

三、乙方愿意提供良好的医疗服务,确保甲方相关伤病人员随时就诊。乙方的治疗应根据患者病情,按省卫生厅、省财政厅共同印发的《省公费医疗用药报销范围》标准用药。甲方对乙方制定的医疗方案和临床用药应予信任和尊重,乙方对甲方的合理建议和必要的查询应予相应的采纳和配合。

四、乙方承诺按医疗规范为甲方相关伤病人员提供及时诊断、合理治疗的服务。同时应杜绝虚假诊断、有意压床、乱开证明、小病大养、以伤养病、开搭车药、张冠李戴等行为。当甲方发现有以上不正当行为时,乙方管理部门应认真核查,落实后认真追究相关人员的责任。

五、乙方应规范病历管理,不得应患者及其家属要求随意涂改病历、更换患者姓名。甲方需了解相关伤病人员住院情况时,乙方应予以积极配合。甲方不得将医院提供的有关资料用于除理赔意外的其它目的。

六、甲方不得干预乙方正常医疗活动,如遇有关医疗等纠纷,双方应本着互谅互让的原则,通过正常渠道友好协商解决。

七、甲方相关人员(指伤者或承保客户)在乙方医疗期间的医疗费用由甲方相关人员自行支付,甲、双方现阶段不发生直接经济关系。

八、其他未尽事宜,经双方协商后可随时补充修改。如有一方要求终止协议,应提前三个月书面通知另一方。本协议期为一年,若双方无异议,则自动续签。

九、本协议自签字之日起生效。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守。

甲方:(签章)乙方:(签章)。

代表:(签字)代表:(签字)。

日期:年月日

医疗合同

签约地:上海市杨浦______区_______。

甲方(买方):上海市杨浦区中心医院乙方(卖方):上海汉雅医疗仪器有限公司。

1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):

设备名称规格型号品牌原产地数量单位报价成交金额。

床边监护仪pm-9000express迈瑞中国深圳。

合计成交金额(大写):万仟佰整(rmb)。

本合同若有详细的双方签字的配置清单,请详见附件。

2.设备的交付期乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。

3.设备运输、安装和验收。

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由____乙方___承担。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4.付款方式。

甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,在两个月后、三个月内付清。

5.伴随服务。

5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应免费提供下列服务:

设备的现场安装和调试。

提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6.质量保证及售后服务。

6.1乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。

6.3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

6.4保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7.索赔条款。

7.1如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:

7.1.1同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8.争端的解决。

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。

9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2本合同一式____份,以中文书就,甲方执叁份、乙方执壹份,具有相同的法律效应。

10.合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

10.1配置清单设备的配置清单。

10.2技术标准投标文件的技术响应设备技术说明。

11.特别约定。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)。

医疗合同

原告:__________,男,_____族,_____年_____月_____日出生,家庭住址:云____________________村。电话:_______________.

被告:_________,男,_____族,现年_____岁,职业:__________;家庭住址:____________________村;电话:_______________.

案由:《人民调解协议书》履行纠纷(合同纠纷)。

诉讼请求:

1、请求人民法院判令被告立即履行_____年_____月_____日达成的《人民调解协议书》,立即支付__________元人民币给原告。

2、请求人民法院判令被告承担因违约给原告人所造成的一切经济损失,含代理劳务费、交通费及其_____年_____月_____日后后银行同期利息的4倍共计__________元。

本案诉讼费由被告承担。

3、事实及理由:

__________年_____月_____日,原告的父亲_______________(退休教师)因为腰痛到被告处就诊,被告给原告的父亲注射了针水(未知名),回到家中即告生命危急,经抢救后无效死亡。

死亡事件发生后,被告不同意做鉴定并承诺愿意承担赔偿责任。后双方在县卫生局、__________镇派出所、__________镇政府、司法所,原告的村干部、被告的村干部多方参与的情况下平等协商,于__________年_____月_____日达成了《人民调解协议书》,被告同意补偿原告__________万元。具体支付时间为:__________年_____月_____日支付_____元,_____月_____日支付_____万元。

协议书签订后,被告支付了_____万元后,找各种借口拒绝支付。

原告人认为,被告非法行医胡乱注射针水是剥夺了父亲生命的根本原因,依法可追究被告故意致人死亡的刑事责任(至少也可追究过失致人死亡之刑事责任),但原告考虑与被告为乡里乡亲关系,协议也是在各个部门参与的情况下达成的,故未主张追究刑事责任。但万没有想到,被告毫无诚信,竟然以奸诈的方式以__________元让原告人处理父亲的后事后,竟然拒绝履行人民调解协议书,被告的行为已严重践踏国家的法律,构成事实上的欺诈违约,性质极其恶劣,企图玩弄受害人家属及其参与解决的多方人员。

根据《人民调解法》的规定,经人民调解委员会调解达成的调解协议,具有法律约束力,故本调解协议合法有效,被告人应当不折不扣地履行。

又据《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第一条的规定,被告的行为已为合同违约行为,应当依法承担违约赔偿责任。而据《民法典》的规定,被告应当赔偿给原告人因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。

故请求人民法院支持原告的全部诉讼请求,维护原告人的合法权益,维护国家法律的权威和法院的权威。

此致

_______________县人民法院。

具状人:__________。

_____年_____月_____日。

医疗合同

采购方(以下简称甲方)

签约代表:______________

地址:

供货方(以下简称乙方)

签约代表:______________

地址:

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就甲方采购乙方医疗设备事宜,双方自愿达成如下协议。

第一条 设备的名称、规格、单价、数量等详见明细表,明细表是本合同的一部分。

乙方应随货提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

第二条 技术标准

在符合国家相关技术标准的基础上,甲、乙双方根据施工图纸和合同约定(见附件)进行技术验收;如根据样品进行验收,乙方所供医疗产品应与样品质量一致。甲方验收合格后,双方在《验收合格单》上签确认。

第三条 供货时间及地点

交付时间:乙方分两次向甲方交付设备。xx年 月 日前,乙方向甲方交付 ;xx年 月 日前,乙方向甲方交付 项设备。

交付地点:

乙方送货并承担运费、保险费、税费等,货物交付甲方后转移所有权。

第四条 验收标准及方式

甲、乙双方对设备进行开箱清点、检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在七日内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_____内完成设备的安装调试。

第五条 货款及支付方式

1.合同总价为人民币:

3.设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方支付总货款5%计

第六条 售后服务及质量保证

1.甲方收到货物后应在三日内验收,乙方对货物实行三包(包修、包换、包退)

2.乙方提供设备安装所需的拉手、螺栓等专用工具和辅助材料、易耗件,并免费提供以上备用材料_______套。

3.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在24小时内进行维修;逾期甲方可自行组织维修,费用由乙方承担。

4.免费质保期为两年,自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内,乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用;免费质保期满后,乙方履行保修义务只收取人工费。

5.设备运至甲方工地,乙方应指派技师三人对甲方操作人员安装、使用设备进行培训,直至甲方操作人员能熟练操作为止,乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

第七条 违约责任

1.甲方逾期支付货款满一个月后,每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

2.非乙方供货质量问题,甲方中途不得退货,否则,甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期供货,每逾期一日,按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

4. 乙方逾期供货超过30日,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方所支付款项,并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

5. 乙方违反质量条款交付产品,乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品,每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时,应友好协商;如协商未果,由甲方住所地人民法院管辖。

第十条 合同附件

合同附件是本合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。本合同附件包括:

配置清单、技术标准、设备技术说明

第十一条 其它

本合同未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签、盖章之日生效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

签约代表 签约代表:

______年____月____日 ______年____月____日

居间合同

销售方(甲方):

居间方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方销售居间事宜达成协议如下:

第一条委托事项。

甲方委托乙方按照甲方确定的售卖条件寻找与甲方订立买卖合同的买家,由乙方促成甲方与买家订立买卖合同,实现甲方产品的销售,并获得按照甲方产品销售价格和销售重量为依据计算的收益。

甲方产品质量状况描述:

第二条:委托期限:

自本协议签订之日起至20xx年7月日至20xx年7月日。协议期满,若甲方与原乙方介绍的达成协议的买家继续供货,本协议期限顺延。

第三条:甲方义务。

1、为乙方提供产品相关的资料,并保证资料的真实、准确、完整;

2、为乙方的居间服务提供必要的支持和协助。

3、不得与乙方介绍的买家私下达成协议及进行交易。

4、在与乙方提供的第三方买家进行接洽前向乙方确认乙方提供的第三方买家客户名单。

5、甲方必须保障乙方的权益,当甲方与乙方介绍的买家进入紧密的洽谈,合作阶段期间,甲方应优先给予乙方介绍的买家机会,或在同等条件下与乙方介绍的买家先行达成买卖合同。

6、按照甲方与乙方介绍的买家所签订的协议,按时如约供货。

第四条:乙方义务。

1、为甲方产品销售提供居间服务,并促成甲方与买家的买卖。

协议成立。

2、甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合约目的而使用。

3、乙方应当在甲方授权范围内向第三人介绍和传递甲方的缔约条件,任何改变、越权、或新的承诺都必须经甲方事先书面同意或事后追认才发生效力。

4、若在协议期内,乙方未能促成甲方与任何买家签订买卖合同,则乙方不得向甲方要求支付任何费用和报酬。

5、在甲方与买家签订协议后,协助甲方协议的履行及货款的回收。

6、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

7、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

8、乙方领取报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的税金由乙方承担。

第五条:委托事项。

委托事项是指甲方与乙方介绍的第三方就产品销售签订买卖合同,并协助甲方收回销售款项。

第六条:报酬的计算方式及支付方式。

1、报酬约定:

当甲方与买家达成的成交价为每吨的销售价格为元至元时,乙方的报酬以元/吨×合同约定的销售吨数计算。

当甲方与买家达成的成交价为每吨的销售价格为元至元时,乙方的报酬以元/吨×合同约定的销售吨数计算。

2、支付约定:

(1)在甲方与买家签订合同后支付报酬总额的10%;

(2)甲方收到买家支付的总货款的50%时,支付报酬总额的40%;

(3)甲方收到买家的全部货款后,再支付余下的50%。

第七条:违约责任:

1、甲方与乙方介绍的买家私下成交的,仍需应按照本协议第约定向乙方支付报酬。

2、甲方未如约支付报酬,每延期一日,按照应付金额的千分之一支付违约金;

3、乙方对甲方有隐瞒或欺诈造成已签订的买卖无法履行的或给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方返还已付报酬,并支付违约金万元。

4、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。

5、若乙方擅自转委托,甲方有权解除本协议,并不支付任何费用。

第八条:协议争议的解决办法。

本协议项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,双方可提交甲方住所地法院诉讼解决。

第九条:本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(签名):

法定代表人(签名):

年月日年月日。

居间合同

甲方:

乙方:

兹因甲方项目建设需要购买乙方免漆套装门,双方在平等自愿、协商一致的基础上,达成以下合同条款,供双方共同遵守。

一、订购产品内容及价格(型号以乙方出厂型号为准)注:

1、以上产品数量,结算时以实际安装数量计算,单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。

2、产品的质量要求:符合国家及行业标准。

二、送货时间甲方必须提前30天告知乙方,所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间,以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。

三、送货地点:

四、运输方式:由乙方负责运输至工地。

五、安装与验收方式。

(1)乙方产品运到甲方工地后,甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收,并出具数量验收单给乙方。

(2)由乙方负责产品安装,甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收(若分批安装,则分批验收)。

(3)乙方产品进场施工,甲方负责提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度(若有货梯,则提供给乙方搬运之用)。

(4)乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序,做到安全文明施工。如发生安全责任事故,概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的,由乙方承担。六:产品保修产品保修期为________年,自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方维修,如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。

七、付款方式。

(1)合同签订,____日内支付合同总价款的%;

(2)安装完成,验收合格后____日内支付合同总价款的%;

八、违约责任。

(1)乙方所提供的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的,应在甲方提出书面异议之日起____日内负责调换,并承担因此而产生的一切费用。

(2)若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的,或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的,责任由乙方自行承担。

(3)在产品安装完毕至业主入住前,若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的,由乙方收取配件成本费并提供服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的,则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。

(4)若乙方产品安装后出现色差,则由乙方负责调换。

九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。

十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议,双方可协商解决,协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。

十一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,该合同自双方签印之日起生效,到工程款结清时失效。

甲方(印章):

乙方(印章):

签订日期:________年_______月____日

居间合同

甲方(委托人):

联系地址:

身份证号:

乙方(居间人):

联系地址:

身份证号:

甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。

2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。

关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。

二、乙方的义务

1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协

助甲方对该工程项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。

2、 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。

4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、 如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0.1元(税后)每天按实际工程量结算支付给乙方,该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。

2、甲方可以转帐或现金的方式支付,乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条,无须提供发票。

3、如果经过乙方努力,该工程施工合同未能签订或甲方及关联

公司或单位未能实际参与施工,甲方无须支付居间费。

五、保密事项

1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密,双方均不得向合同之外第三人泄露。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。

六、合同生效及终止

1、本合同经双方签字或盖章后生效。

2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁,仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份。

3、如有未尽事宜,双方可另行协商,订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方:(盖章): 乙方:

法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

租赁医疗医疗合同

甲方:_______(医院)。

乙方:_______(公司)。

甲方是经卫生行政部门依法批准设立的医疗机构,乙方是经药品监督管理部门依法核准的医疗机构,现甲、乙双方本着诚实守信、合作共赢为原则,经友好协商,就___________________医疗设备的租赁事宜达成如下合作协议。

一、投放设备的名称及型号。

设备名称:___________________________。

设备型号:___________________________。

二、数量:__________________台(套)。

三、合作方式:

1:在双方签订合作协议后上海茸城医院有限公司在1—8月内投放消化内科所需要的医疗设备,检查设备,相应的耗材等。

2:租赁期为_____年。则甲方每月按照科室收入_______%向乙方支付____________________的医疗设备租赁使用费。

四、所有权归属:

1:本设备的所有权归乙方所有。

2:租赁期满后双方可以续约,具体事宜再定。

3:租赁期满后乙方可以根据需求将设备无偿捐献给甲方,在使用过程中所产生的维修费由乙方承担,维修成本纳入成本核算。

五、人员配备:

六、双方权利与义务。

(一)甲方权利与义务。

依本协议约定享有对设备的使用权;

依照本协议约定按时足额向乙方支付设备使用租赁费;

甲方需根据设备情况无偿提供符合设备需求的经营场地;配备保证设备正常运转的设施,如水、电系统。

(二)乙方权利与义务。

甲方未按照本协议约定支付设备使用租赁费,乙方有权单方决定解除本协议,并将设备无条件收回,其中乙方产生的投放医疗设备费用由甲方独立承。

乙方提供的设备符合产品质量标准、性能稳定;

负责设备的安装与调试及设备的日常维修和保养;

负责安排对操作医护人员进行相关培训指导。

七、设备使用租赁费的支付方式:

甲方应于每月的________日前向乙方支付当月的设备使用租赁费。

八、重大变故处理。

双方的法定地址、法定代表人等发生变化,不影响本合同的执行。

九、违约责任:

乙方未在协议时间提供医疗设备,甲方有权决定解除协议。

甲方未按照本协议约定时间向乙方支付设备使用租赁费,延期每超过5个工作日,需向乙方额外支付分成款的______%。

十、纠纷解决方式:

履行本协议发生纠纷、由甲、乙双方协商解决、若协商不成,由乙方所在人民法院管辖。

十一、其他:

本协议约定的合作期限到期,经甲乙双方协商可以延期;若不延期乙方人员及设备全部撤出,甲乙双方合作结束,本协议终止。

本协议未尽事宜,双方可签订补充协议,均具有同等的法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效,一式肆份,双方各执贰份。

设备具体参见附表。(根据市场需求乙方有权变更设备)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

居间合同

委托人:(以下简称“甲方”)。

住所地:

法定代表人:

居间人:(以下简称“乙方”)。

住所地:

法定代表人:

鉴于:

1、甲方因项目缺乏资金,并获知乙方能够提供融资相关信。

息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方,而乙方亦获知甲方的上述。

意愿。

2、甲乙双方共同确认:甲方同意委托乙方寻找、介绍出资方,乙方同意接受。

委托,双方签订正式合同并严格履行,以达到双方目的。

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经友好协商订立如下合同。

条款,以期共同恪守履行。

第一条委托事项。

1、甲方以项目融资需要委托乙方寻找或介绍出资方,乙方。

接受甲方委托。

2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以借款、投资。

等合法方式与甲方签订融资合同。

3、甲方委托乙方协助融资的数额为___人民币(大写);融资贷款。

期限为,但最少不得低于;融资利率在年利率%-年利率%之。

间,具体由借贷双方商议,以甲方与出资方最终签署的融资借款合同约定为准。

4、居间委托期限共个月,自年月日至年月日。

超过以上期限没有完成融资目标或者仍需要融资居间服务的,双方另行签订居间协。

议或以书面形式将本协议委托期限延长。

第二条甲方权利和义务。

1、甲方委托乙方时应出示营业执照等合法资格证明,并为项目融资所提供的。

一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性。

2、甲方有权要求乙方及时汇报居间进展,并全程派员参与和目标投资人及其。

股东进行斡旋和谈判。

3、甲方应配合乙方与出资方的谈判、签约,不得无故推迟或拒绝。

4、未经乙方事先书面同意,甲方不得将本协议的内容和履行本协议过程中所。

获取的目标投资人的信息(属于公共领域的信息除外)向本协议居间业务直接相关。

人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议而使用。

5、甲方在约定的条件下,合同履行期间及融资范围内不得拒绝与乙方寻找的。

出资方签订融资借款协议,否则甲方应按照融资总额向乙方支付全额的居间服务费。

用。

6、甲方应按协议要求向乙方支付相应的居间服务费用。

7、不得在委托期限内及期限届满后与乙方介绍的意向投资人或目标投资人进。

行私下交易。

第三条乙方的权利和义务。

1、乙方在履行本合同的过程中,应本着诚信、专业、高效的职业精神尽力完成。

甲方的委托事项,为甲方提供优质的居间服务。应,通过在各行业的丰富网络及资。

源。

2、乙方可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资项。

目的相关情况。

3、乙方认真完成甲方的委托事项,即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求。

机会,作为甲方与出资方之间的桥梁,并为甲方与相关对方当事人签署融资借款合。

同或协议提供联络、协助、撮合等服务,促进甲方与出资方之间的沟通和谈判,直。

至融资的最终达成与履行。

第三条居间服务费、费用及支付方式。

1、如乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署符合融资数额及融资利率的融。

资合同,甲方应向乙方支付的居间服务费为融资总额的%。

乙方领取的居间服务费用涉及的有关税款由甲方承担,居间费用由乙方承担。

2、居间服务费的具体支付方式为:乙方促成有融资意向的出资方与甲方签署。

融资合同,该出资方借款资金到位后,甲方应在日内向乙方支付当期融资到位。

金额的%作为乙方居间服务费,以后每促成一笔支付均以此类推;如果出资方在。

与甲方签订融资借款合同后委托乙方代为办理向甲方转款手续的,甲方同意乙方有。

权直接按照该笔融资数额的%先行扣除居间服务费。

3、如乙方未能促成第三方与甲方签订融资合同,乙方无权要求甲方支付居间。

服务费,但可以要求甲方支付其从事居间活动多花费的必要费用。必要费用是指公。

正、评估报告等费用。

4、除本条规定的居间服务费和居间费用外,乙方不得向甲方索取任何形式酬。

金。

第四条违约责任。

1、本协议签订后,双方可以以书面形式协商解除本协议。但甲、乙双方中任何。

一方擅自解除的,应当向守约方支付违约金人民币元。

2、在本协议约定期限内,甲方与目标投资人私下签约的,乙方仍有权要求取得。

约定的佣金,并可要求甲方支付违约金,违约金按照佣金的%计算。

3、如因甲方提供给乙方的材料不真实或不完整或缺乏时效而造成融资失败,则。

视为乙方已完成全部居间服务,甲方应及时按照合同约定的.融资总额向乙方支付居。

间费用。

4、如若甲方未能按时支付合同约定的居间服务费或居间费用的,则自应支付。

之日起,每逾期一天,按未支付金额的两倍向乙方支付违约金。

第五条保密。

甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容,但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。

第六条争议解决方式。

因本合同履行发生争议,双方应友好协商,协商不成的,应当向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同效力及其他。

1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

年月日年月日。

居间合同

委托人:

居间人:

第一条委托事项及具体要求:

第二条居间期限:从________年____月____日至________年____月____日。

第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的%或者(大写)元。委托人应在合同成立后的日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。

第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)元。

第五条本合同解除的条件。

1.当事人就解除合同协商一致;

2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第六条委托人的违约责任:

第七条居间人的违约责任:

第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条其他约定事项:

第十条本合同未作规定的,按《民法典》的规定执行。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

签订地点:_________签订地点:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐