在进行施工前，双方必须充分了解并遵守施工合同的约定内容。以下是小编为大家收集的施工合同范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
智慧城市建设施工合同
习惯上，大家喜欢用“高”、“低”、“大”、“小”来形容风险，这给决策者带来很大困惑，因此，在识别了风险以后，必须对风险进行量化评估，例如：
1、风险事件发生的概率；
2、风险事件发生后可能造成的损失或损害是多大；
4、规避这些风险需要投入多少资源（人力、财力、物力、时间等）；
5、当风险无法规避时，需要投入多少资源才能让损失或损害降到最小。
6、只有对风险进行了量化定义，才有可能在实施工作中有效的管理风险。对于事先没有估计到的风险，风险一旦出现，必须有能力快速识别和量化，并迅速的确定应对措施。
智慧城市建设施工合同
4、对项目验收结果进行确认。
二、承建商。
1、准备项目验收方案并提请业主方批准执行；
2、组织、指导和管理项目的内部验收工作；
3、经业主方批准后组织项目验收工作；
4、组织管理相关人员进行系统整改工作；
5、对项目验收结果最终负责；
6、根据要求，完成应用系统自验；
7、根据要求，完成系统验收各阶段的准备工作；
8、根据验收意见，完成相应整改。
智慧城市建设施工合同
本工程建成营运期对环境的影响主要为噪声污染、光污染及区域景观的改变。由于本项目为城市亮化工程，噪声污染来源主要为电器的噪音，对环境影响不大。
（1）在道路两侧种植多道高低错落的不同树种，借以吸收空气中、由机动车产生的尘土颗粒和有害气体，通过多道天然绿色隔音障，可以有效减少、甚至消除过往车辆产生的噪音，同时起到美化环境的作用；另外，对色彩单调的构筑物，可根据不同的环境特点选择、采用与周围环境背景、颜色相协调的外形和彩色装饰，以期达到保护环境景观的目的。
（2）光污染的防控。
眩光（glare）是有辉度较高的光源，灯具或窗户等部位所造成，通常以视线为中心线，向上下左右各绘一条30度线，由这些线所围成的锥形范围内，若有刺眼的光线存在，则会使人眼产生不舒服的感觉或造成人眼对物体的辨别能力下降。前者称为“不舒适眩光”，后者称为“减能眩光”。在实际的视觉作业中，视线并非固定不动的，因此，为避免眩光的困扰，在视线范围内，应移开高辉度的光源。如：采用有遮光的灯具，提高灯具安装高度，降低灯具与周边环境的辉度比等。
眩光可分为直接眩光，反射眩光两种。直接眩光是来自光源或窗外的光线，反射眩光则来自工作桌面，显示屏，玻璃窗，光滑反射面等的反射光。由轻度光滑之作业物品所产生的反射眩光，虽然损失视觉效果，但不易察觉，特称为光幕眩光。通常人的视线角度以25度内为主，在45度内均属于正常。
减轻直接眩光的方法:。
1）降低照明灯具的辉度。
2）缩小不适辉度之面积。
3）调整灯具的安装位置。
减少反射眩光大的方法:。
1）降低相关物件的反射率。
2）调整光源或工作站的位置，使反射光不进入人眼。
眩光影响交通与行人的视觉，强光侵入民居导致民生权利的损害，历来是政府十分重视的问题。避免光污染的发生必须在设计与施工过程中做到:。
1）建筑物景观灯光应严格按国际和国家标准设计照明，并根据不同建筑的外立面特点，合理选用照明方法。建议多采用内透光或局部投光为宜。方案设计时，按最少益散光和干扰光的要求设计投光灯的灯位的照射方向，并考虑利用遮光板。除节日和重大活动使用建筑顶部的激光灯、探照灯和空中玫瑰外，其它时间不得使用。
2）统一规划商业街灯箱广告、投光灯广告和霓虹灯广告及标牌的数量与密度、外观尺寸、布置方式，防止各自为政,随意设置跨街灯光广告，以防治光和视觉污染。应充分利用商店内透光，减低店面灯光密度和亮度。
3）一般泛光照明用的投光灯功率大，亮度高，又布置在建筑物附近，极易对路人造成眩光，对周围建筑物内的居民造成光干扰。因此，对设备的选型及设备安装位置的选择都要充分的考虑到这一点，尽量做到灯具安装隐蔽，最好能够只见光，不见灯。
智慧城市建设施工合同
通过“走出去”实现从地方企业到世界强跨越，为一带一路沿线提供优质的供应链服务。
旧邦新命，古道新程。“‘一带一路’建设承载着我们对共同发展的追求，将帮助各国打破发展瓶颈，缩小发展差距，共享发展成果，打造甘苦与共、命运相连的发展共同体。”^v^主席在“一带一路”首届高峰论坛欢迎宴会上表示。
雪松集团董事局主席张劲表示：“紧跟‘一带一路’国家倡议，雪松不断优化现有的产业结构，在‘一带一路’沿线地区加大重点投资布局。同时，雪松通过构建全球供应链体系，沿着‘一带一路’拓展供应链节点，为全球客户提供优质的供应链服务。”
依托粤港澳大湾区连接“一带一路”
“如果说制造业是国家实力的支柱，那么现代供应链就是制造业的基石和血液，是国家竞争力的重要标志，是世界级湾区竞争的关键要素。”雪松集团董事局主席张劲如是说。
作为以实业为本的综合性产业集团，雪松控股旗下拥有大宗商品供应链、化工新材料、旅游文化和智慧城市服务等产业板块，同时拥有齐翔腾达（）、希努尔（）两家股上市公司。
以广州为起点，雪松迎来了新的发展契机。此前，^v^中央、^v^公布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确，粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿，以泛珠三角区域为广阔发展腹地，在“一带一路”建设中具有重要地位。
而粤港澳大湾区尤其广州是中国发展现代供应链产业的最佳区域。一方面，大湾区拥有得天独厚的产业土壤，这里聚集了中国%的供应链企业，拥有多个各具特色的产业集群，物流运输体系发达，经济发展潜力和消费潜力巨大。另一方面，现代供应链产业的高质量发展，将成为粤港澳大湾区在世界级湾区竞争中“弯道超车”的核心驱动要素。
“观察纽约、旧金山和东京三大湾区的崛起，我们可以发现一个共同特点，供应链产业在湾区内的产业协同和垂直整合方面发挥了至关重要的作用，成功助推湾区经济的腾飞”。张劲表示。
依托粤港澳大湾区可实现与“一带一路”沿线国家和地区的连接，这既可以促进沿线国家和地区的发展，又可为企业自身带来更多发展机遇。
目前，雪松旗下供应链产业核心企业供通云供应链集团，是中国现代供应链领军企业和中国最大的大宗商品做市商之一，正致力于成为引领全球供应链产业变革的领导者。
供通云在全球范围内提供资源开采及采购、全品类大宗商品交易、供应链金融服务、仓储与物流运输、产品分销等综合解决方案，通过对产业的独到洞见及全产业链、全球化运营，保持灵活、创新、公开、透明的同时，以负责任的态度维持全球大宗商品市场体系的平衡，为社会进步贡献力量，为中国实业夯筑基石。
“立足于广州和大湾区发展现代供应链，既有无比广阔的市场空间，也是企业服务国家战略的责任和使命。”张劲表示。
正是因为如此，供通云供应链集团已经在华南、华东、华北市场占有率达到行业第一，同时布局物流、仓储、码头等供应链资产，为产业链上下游数千家企业提供一站式智能供应链服务，是中国最大的大宗商品做市商之一。
帮助乌克兰大宗商品打开市场。
供应链水平是国家竞争力的重要标志，决定了国家在全球范围内的资源配置能力、协同能力和服务支撑能力。
我国作为制造业大国，随着“一带一路”建设和“走出去”步伐加快，将要面对全球化原料采购、生产力布局和产品营销的要求，因此必须建立全球供应链体系，实现大宗资源全球化配置。
“我认为大宗商品供应链一定要走出国门，才可能拥有国际大宗商品的定价权。对国家而言，现代供应链创新发展已经成为国家战略，供应链水平是国家竞争力的重要标志。党的十九大报告首提‘现代供应链’，将其作为新增长点、新动能。”张劲表示。
当前，雪松正不断拓展全球化布局，积极构建全球供应链，全面增强在国际大宗商品市场的规模和渠道优势、资源配置能力及供应链综合服务能力。
今年月，雪松控股与乌克兰工业商业商会签订战略合作协议，今后雪松控股将借助旗下大宗商品供应链产业资源优势，帮助乌克兰大宗商品进一步打开中国市场。
这是雪松积极助力“一带一路”建设的一个缩影。目前，雪松已在“一带一路”沿线国家布局较为丰富的矿产资源，对当地资源的开发利用本身也是在支持沿线国家发展。同时雪松通过构建全球供应链体系，沿着“一带一路”拓展供应链节点，为全球客户提供优质的供应链服务。
“我们希望全面增强在国际大宗商品市场的规模优势、渠道优势和供应链综合服务能力，提升中国企业在国际大宗领域的行业地位和资源支配能力。”张劲表示。
在完善大宗商品产业链的基础上，雪松立志打造全球顶尖综合性产业集团，成就“中国的嘉能可”，成为服务“中国制造”的基石和血脉。张劲表示：“雪松旗下供通云供应链集团在中国大宗领域已具备龙头企业的领先优势，目前正在对标和追赶嘉能可、摩科瑞等国际性行业龙头，成为引领全球智能供应链产业变革的领导者。”
收购化工贸易商供应链建立。
齐翔腾达是雪松控股旗下的另一个走出去的“王牌”，不仅是中国碳四综合利用领域领军企业、精细化工领域多项世界冠军，也是全球产能最大的甲乙酮和顺酐生产企业，拥有全球最高水平的丁二烯生产技术，年位列《财富》中国强第位。
齐翔腾达目前在中国香港及新加坡等地设立公司，已全面进入国际化工供应链领域，并与德国、韩国的全球顶尖化工企业在精细化工和新材料领域加强技术研发和产能合作，力争在关键领域实现技术突破，成为贯穿化工全产业链的世界级企业，助推中国精细化工和新材料行业迈入世界顶级行列。
年，齐翔腾达完成了对石化类大宗商品贸易商..公司%股权收购。..总部位于新加坡，在美国、瑞士、比利时等地均设有子公司，业务范围遍及亚洲、欧洲、美国及中东市场，贸易伙伴包括大型跨国企业及国有企业，在化工产品行业内拥有长期稳定的合作关系和稳定可靠的物流安排。
借助..在行业内积累的大量的供应商及客户资源，以及其拥有的经验丰富、及时掌握市场信息的交易员团队，雪松得以快速进入国际化工供应链领域，同时，齐翔腾达得以有机会寻求海外低价优质的碳三、碳四原料供应，从而最终实现原料供给与原料贸易的全球化，多元化布局。
的业务本就覆盖了“一带一路”沿线国家，在现有业务的基础上，雪松还将伺机扩大在“一带一路”沿线的业务布局，逐步建立与完善与供应链相关的港口、码头、仓储、物流等配套硬件设施，最终实现“原料-供应链-一体化工厂”的全产业链布局。
同时，作为中德经济顾问委员会的重要成员，雪松化工产业也正在与德国、韩国国际一流化工企业开展技术与生产合作，争取在精细化工领域取得关键性技术突破，迈入国际顶尖化工企业行列，助力中国从化工大国迈向“化工强国”。
抓住“一带一路”机遇重构产业。
一步步从地方企业走到世界强，雪松走过了年的风雨历程。
纵观雪松这余年，张劲回首称，雪松始终做未来主义的“少数派”，在别人“恐慌”时我们“贪婪”，在别人“贪婪”时我们“恐慌”，在别人焦虑时我们乐观，在别人停滞时我们前进，“因为我们始终相信中国改革开放的步伐会更快，中国经济市场化的程度会更高，中国民营经济即便经历短暂低潮，也一定会迎来更大爆发”。
得益于中国经济增长及供给侧结构性改革红利，雪松旗下各产业近年快速稳健发展，营业收入、盈利能力等关键指标持续上升，综合实力大幅提升，年以亿元营收入榜《财富》世界强第位。
在业绩持续增长的基础上，张劲透露，“到年，雪松将打造一个全球顶尖综合性产业集团，服务两亿人口，连接三万家企业，重构四大产业，着力发展第五板块社会公益服务产业”。
这一战略目标被雪松简称之为“----”策略。“这一目标对于我们的产业发展提出了更高的要求。”张劲表示，“一个全球顶尖综合性产业集团，这是我们的总体目标，也是雪松未来的样子，在跻身世界强的基础上，我们要从规模大到强大，从强大到伟大。”
张劲指出，重构四大产业，意味着专注与聚焦，也是实现“”和“”的路径和实体。“我们要在国际大宗商品供应链、化工新材料、文化旅游康养、社区智联服务这四大产业平台上打造贯穿全产业链的核心龙头企业。”
尽管当前全球经济前景存在不确定性，但张劲仍然充满信心，他表示，雪松控股兼具实业和金融的双重基因，拥有大宗商品从上游到终端的完整产业链，拥有多次跨越周期的生存发展经验，完全能够做到业绩增长且风险可控，有充足信心实现“----”的战略目标。
打造全球顶尖综合性产业集团不仅成为雪松的使命，也对提高我国在全球供给体系中的话语权具有积极意义。
抓住“一带一路”的新机遇，张劲表示：“‘走出去’和‘引进来’是新一轮对外开放的‘一体两翼’。作为广州唯一的世界强民营企业，雪松控股正在积极开拓全球化产业布局，我们希望借助国家进一步推动全面开放的新格局，主动‘走出去’，全面参与全球经济竞争与合作。”
一带一路记录。
齐翔腾达完成了对石化类大宗商品贸易商..公司%股权收购。
雪松控股与乌克兰工业商业商会签订战略合作协议。
本版采写/新京报记者徐倩。
智慧城市建设施工合同
针对湖北荆门市消费者委员会日前发函喊话海口市龙华区人民法院“海马财务的合同字体小得像蚊子屙屎，应立即停止执行！”一事，月日晚，海口市龙华区人民法院回应称，合同经双方当事人签名盖章确认，字体的大小并不影响合同的效力。
月日，湖北荆门市消费者委员会在其微信公号致函海南省海口市龙华区人民法院称，海马财务有限公司与荆门市余名消费者所签订的借款合同，“字体小得像蚊子屙屎，常人常态难以辨识和理解”，建议该法院“重新审查海马财务有限公司与本市余名消费者所签合同效力”。
月日晚，海口市龙华区人民法院在微博对此事进行回应，回应称双方签订的借款合同和抵押合同，是基于消费者的书面申请，双方在平等自愿的基础上签订的。合同经双方当事人签名盖章确认，字体大小并不影响合同的效力。
据悉，荆门市消委致函龙华区法院，与荆门市余名消费者贷款购买海马牌汽车后和海马财务有限公司发生债务纠纷有关。
湖北荆门市消费者委员会月日发文称，湖北省荆州市余人在当地的荆门万里创豪海马公司买车，经店方人员推荐与荆门橙心帮汽车贸易有限公司签订协议，购买了指定海马车，分享购车款利润，分个月，每月等额还款。与此同时，这余名消费者还与海马财务有限公司签订了按揭协议。
荆门橙心帮汽车贸易有限公司仅返利一两个月就不返了，部分车主停止对海南财务公司的还款，此后不断收到来自海南的律师函和法院传票，部分购车者被列为被执行失信人。
月日下午，南都记者就此事致电湖北省荆门市消费者委员会秘书长薛旭东，薛旭东向南都记者证实确有此事。
薛旭东告诉南都记者，协议签订后，相关合同被收走，消费者手中并无留存。通过核实海马财务有限公司的合同，发现合同存在一定问题，“字非常小根本看不清，当时消费者急于买车，更难看清楚。”
薛旭东还表示，现万里创豪汽车销售服务有限公司已被关闭，橙心帮汽车贸易有限公司已被荆门市市场管理局拉入黑名单。
经南都记者统计，海马财务有限公司的信贷合同样件字体大小约相当于小六号字体，在纸上排版紧凑，共约行，每行约个字，共计约字。
月日下午，南都记者就此事联系海马财务有限公司相关负责人。海马财务相关负责人表示，《海马财务有限公司汽车消费信贷借款合同》是海马财务有限公司所制作，一直以来合同字体大小都是这样。
海马财务有限公司客服告诉南都记者，返利协议与海马财务无关，收合同行为与当地经销商有关。公司是做车贷的，贷款需要上报征信，毁约或不按时还款就会上报失信人。
采写：南都见习记者王美苏。
智慧城市建设施工合同
安全系统的实施、维护离不开安全管理的保障，缺少安全管理的安全措施只能成为摆设。因此有必要制定一个完善的安全管理体系，并予以贯彻执行，这是整个安全体系中不可缺少的部分。
7、软件修改、升级前后的程序版本须存档备查，软件修改、升级时须有应急补救方案；
智慧城市建设施工合同
测试的目的：经过制造厂标准生产试验以确定产品是否符合规格书上的性能要求.通过对承包、分包或设备供应商所提供的设备、材料、子系统和整个系统的功能明确接收检查、单元测试、组合、综合测试和测试的方法、内容以及实施要领，以确保产品和功能都能达到用户的要求。
测试内容：包括设备,工厂初步试验和测试及工厂试验和测试。
1、设备、材料的工厂测试。
对设备、材料的工厂测试主要按如下所列的内容进行（不限如此）所有设备进行连续通电3天进行在线测试，而无损坏，如果某部分元件损坏，更换新的部件，重新进行测试。
2、外观检查；
3、制造产地核实；
4、产品系列号；
5、生产日期；
6、保修卡；
7、电路图；
8、技术指标；
9、电源；
10、电缆标签；
11、保险丝；
12、机柜的完整性；
13、plc的机械、外型和性能；
14、灵敏度、准确度；
15、环境条件；
16、电源测试：
项目硬设备都要进行一系列的电源测试，所有设备连续通电72小时，对其提供的备件也做同样测试，验证是否满足项目提出的技术要求。
城市道路建设施工合同
1机械进场后要向乙方付款：
2在施工过程中付款：
3施工完成后一次付清：
二、乙方：
1清废料;。
2起方砖、铺路岩石、清表皮;。
3上二灰要达到甲方的要求，厚度、压实度要达标;。
4保证机械按时进场;。
5摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;。
6摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;。
7乙方负责一切的机械、燃油、人工。
8以上所有的工程费用共计165元/平米。
三、本协议双方签字之日起生效，至该专案完成后、帐目清终止。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
五、本工程不含各种^v^。
甲方公章：_________乙方公章：_________。
法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________。
智慧城市建设施工合同
4、公交站台周边wifi全覆盖。
6、一键呼救，人性化设计。
通过一键呼救装置，当有人发生紧急情况时，可迅速将急救信号上发；
7、公交站台周边环境监测。
8、显示屏资讯展示及气象环境数字化显示。
通过显示屏，将为乘客呈现相关资讯信息及数字化的气象信息。
建设施工合同
发包方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚。
二、工程地点：_知行希望小学。
三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚。
四、承包形式：_总承包，包工包料。
一、合同工期总日历天数10天。
开工日期：20xx年8月25日
竣工日期：20xx年8月27日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延。
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;。
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。
经核算，建设工程总价为：陆仟圆整(6000元)，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。
一、甲方代表：_乙方代表：_。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方：_乙方：
代表：_代表：
年_月_日_年_月_日。
建设施工合同
甲方：
乙方：
根据有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：锅炉房工程
2、工程地点：
3、承包范围：包工包料形式。
4、工程建筑面积及计算方式：工程约平方，每平方米按元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。
5、付款方式：基础完工后付款元，主体完工后付元，余款完工后经甲方验收合格七 天内结算，一个月内付清。
6、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，共计 天完工。
7、如遇到下雨 天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。
8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。
9、建筑物回填 米以外由甲方负责。
10、烟筒不在承包范围内。
11、因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。
二、 甲方责任和权利
1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。
2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。
3、施工期间乙方不准随意停工。
4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸
三、乙方的责任和权利
1、 乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、 必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的'各项规章制度，服从施工单位现场指挥。
3、 有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、 组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。
2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。
3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。
五、附则
1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。
2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。
3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
___年___月___日
乙方：
___年___月___日
建设施工合同
发包人（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
1、工程名称：
2、工程建设地：
3、工程规模、特征：
4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范要求。
5、预计施工工作量：
6、完成施工工作量测量方式：
7、质量标准：
甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：
1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。
1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件。
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。
1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
建设施工合同
发包方： (以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：
一、工程地点：
1、我镇学生宿舍正对面操场。
2、我镇厕所至学生宿舍后。
二、乙方承包施工内容：
1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方计算，施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
三、质量要求：
1、操场平整 乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。
2、堡坎修建 乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。
四、矛盾纠纷：
1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。
2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。
3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。
五、工程造价： 以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间：________年____月____日。
七、付款方式： 乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。
八、安全施工： 乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的.一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。
九、违约责任： 甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。
十、其它：
1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20xx年xx月xx日
建设施工合同
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期30天
4、工程造价
工程造价为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整
5、质量标准
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008),《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的.工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
建设施工合同
甲方：
乙方:
根据与建设单位签订的《 建设施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：
一、工程概况
1、 工程名称：
2、承包范围：
3、承包形式：
二、工程期限： 年 月 日至 月 日，工期:
三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督,保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。
四、合同价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。
五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格
的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。
七、奖惩办法：
八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。
九、其它：
在签订合同时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。
本合同一式二份，双方签字后生效。
甲方： 乙方：
20xx年xx月xx日
建设施工合同
合同编号：
工程名称：
签订日期：
签订地点：
发包人（全称）:。
承包人（全称）:。
签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
具体保修的内容双方约定如下;。
包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期。
1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:。
(1)结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:。
(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:。
(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;。
(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期为1年。
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
l、属于保修范围、内容的项目，承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的发包人可委托其他人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除，同时，发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的，发包入有权向承包人追偿。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事敌现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的.设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、承包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可，所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。
四、保修费用。
质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还。
保修责任不予减免。
质量保修金返还时，由于部分项目质保期未满，因此，承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。
六、其他。
双方约定的其他工程质量保修事项:无。
若质量保修期间发生工程质量维修事件时，承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理，每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。
如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时，发包人有权向承包人追偿。
本工程质量保修书，由施工合同发包人，承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：
年月日年月日。
建设施工合同
工程名称：
工程地点：
建设单位：(以下简称甲方)。
施工单位：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
代表(签字):代表(签字):。