转让是一种将财产、权益或权力从一方交付给另一方的行为。下面是一些关于转让的常识和技巧，希望对大家有所启发和提高。
期房转让协议书
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)。
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的`定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：(手印)乙方：(手印)。
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
合同签订时间：年月日。
期房转让协议
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)。
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：
身份证号：
电话：
住址：
乙方(买方)：
身份证号：
电话：
住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币187000.00元整，大写：人民币;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款人民币元整;。
2、双方同意，因房屋转移产生的`税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;。
2、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;。
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;。
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：住址：
身份证号：
电话：
乙方(买方)：
住址：
身份证号：
电话：
鉴于：
1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称"该房屋")为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况。
1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称"该房屋")转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。
二、该房屋价款及付款方式。
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写：);。
2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写：);。
3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写：)。
三、甲乙双方的义务。
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任。
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则。
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：住址：身份证号：电话：
乙方(买方)：住址：身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况。
1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。
二、该房屋价款及付款方式。
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写：);。
2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写：);。
3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写：)。
三、甲乙双方的义务。
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任。
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则。
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：
身份证号：
乙方(买方)：
身份证号：
一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同：该房屋由菏泽市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费()。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间介绍人一份。
七、合同签订日期：年月日，本合同自签订自日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：身份证号：
乙方(买方)：身份证号：
一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同：该房屋由菏泽市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费()。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间介绍人一份。
七、合同签订日期：年月日，本合同自签订自日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号：)，该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
2、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元;。
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由____承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;。
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;。
2、该房屋的维修基金由乙方承担;。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币187000.00元整，大写：人民币;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款人民币元整;。
2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;。
2、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;。
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;。
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)。
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
车辆转让协议
为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：
（售车方简称为甲方，购车方简称为乙方）
售车方（甲方）:
购车方（乙方）：
一、甲方将车主xx的xx轿车，牌号xx，发动机号xxxx，车架号xxxx转让给乙方，双方达成成交总额为（人币）xxxx，小写xx。
二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责（包括该车在xx年月日前所发生的一切交通事故及经济纠纷）。该车自交车之日起（时间xx年月日起）所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。
三、该车若须办理过户事宜，过户费由xx方承担，过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买（包括养路费、年审费及保险费）。
四、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对（车身及发动机工作状况表示认同）。
五、备注（未尽事宜双方约定处理）。
六、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。
售车方（甲方）：
购车方（乙方）：
联系电话：
地址：
签定时间：
联系电话：
身份证号码：
期房债权转让方协议
甲方和乙方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，以资信守：
一、截至本协议签署日前，债务人________公司拖欠甲方款共计________元未还(相关债权凭证附后)。
三、陈述、保证和承诺。
1、甲方承诺并保证：(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：(1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定。
1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。
甲方(公章)________________。
乙方(公章)________________。
期房转让协议书
甲、乙双方经协商一致就甲方将位于郑州市管城区塔湾路的学校股份转让给乙方的相关事宜达成协议如下：
一、甲方确认其为所转让的学校的唯一所有人，甲方转让给乙方该学校100%股权。
二、股权转让价万元（人民币万元整），乙方以现金或转账的形式支付给甲方。
三、双方在达成股份转让协议后，乙方即当场交付定金元，交付定金后三天之内（含节假日）甲方及对学校进行资产清点并向乙方出示。甲方保证资产清点时所出示的资产清单与实物相符，甲方保证签订本协议时无第三人向学校主张债权，学校无税款及其他行政事业收费项目的拖欠、无员工工资及福利拖欠，如保证与实际情况不符则视为甲方违约，需向乙方支付违约金元。
四、在双方转让协议签署后且办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续变更事宜未完结前学校以及甲方与学校有关的所有债务由甲方承担。
五、甲方在本协议签订后应立即进行办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续。国家职能部门相关文件及证照变更相应费用由乙方承担，变更手续完成（变更手续完成指政府职能管理部门审核公示变更结果，法定代表人或负责人为乙方），乙方给付甲方现金或转账万元（人民币万元整）。如果无法办理变更办学许可证、收费许可证、税务登记证等相关证件甲方需要双倍返还乙方所支付的定金，并赔偿乙方的相关损失。
六、本协议签订后，如有学生与学校存在培训教育关系或者有教师与学校存在劳动关系，甲方应在办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续办理完毕前解除与学生、老师的法律关系，否则视为甲方违约。
七、学校办公所在地的场地租赁费用问题，双方协商如下：
八、转让协议生效前甲方所涉及的学校债权债务由甲方依法承担，如果依法追及承担赔偿责任或连带责任的，由甲方承担相应责任。办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续办理完毕后，学校一切债权债务与甲方无关。
九、本协议生效后学校所有的收费和支出由乙方负责。乙方拥有对学校的所有权和决策权以及经营权。
十一、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，提交学校所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
十二、凡本协议自将以双方签字且办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续办理完毕时生效。
十三、本协议正本一式两份，各执一份。
甲方：______________________。
乙方：______________________。
时间：______________________。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
单位期房转让协议
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议是解决纠纷的保障。到底应如何拟定协议呢？以下是小编为大家整理的单位期房转让协议，希望对大家有所帮助。
卖方（甲方）：
联系方式：
买方（乙方）：
联系方式：
卖方公证人（甲方公证人）：
联系方式：
买方公证人（乙方公证人）：
联系方式：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产，达成如下协议：
第一条：房屋基本状况。
甲方所售房屋位于（路号），
号楼，东单元六楼东户，主房建筑面积平方米，储藏室平方米，水电暖及通信设施均齐全。
1、甲方自愿将房屋出售给乙方；
2、乙方自愿购买上述房屋；
4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民，且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。
第二条：房屋价格。
甲乙双方约定房屋的成交总价格为（人民币）元整（大写：元整）。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。
第三条：房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳。
4、截至本合同签订之日，甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担（各项费用包括：水、电、煤气、天然气、暖气、有线电视、电话、宽带以及物业管理等费用）。
6、待房产买卖手续办理完后，水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理。
第四条：甲乙双方需充分认识的相关条款，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同。
6、本合同未进事宜应由甲乙双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第五条：甲乙双方的违约责任：
5、甲乙双方对本合同规定的第四条：甲乙双方需充分认识的相关条款无异议，若甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约，另一方有权追究该方的刑事责任，并要求该方赔偿损失。
第六条：本合同履行如发生争议，由甲乙双方在公证人的公正下友好协商解决，协商不成的，可向市中区人民法院提起诉讼。
第七条：本合同自买卖双方及双方公证人签字或盖章之日起生效，合同一式四份，双方及双方公证人各执一份。
第八条：买卖双方约定的其他事项：在双方可以办理房产过户手续时，甲乙双方应另行签订一份房屋买卖合同报房产管理部门。
第九条：甲乙双方及双方公证人签章：
卖方（甲方）签章：买方（乙方）签章：
卖方公证人（甲方公证人）签章：买方公证人（乙方公证人）签章：
20xx年月日20xx年月日。
附属合同。
将此储藏室整理完毕后，即可换回储藏室使用权，在交换储藏室使用权期间双方不得干预另一方对自方享有使用权的储藏室的正常使用，甲乙双方均不得以此向另一方索要费用，若期间公司要求或允许置换房屋，乙方享有房产证明的现有号储藏室的置换福利，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同，特此证明！
卖方（甲方）签章：买方（乙方）签章：
卖方公证人（甲方公证人）签章：买方公证人（乙方公证人）签章：
20xx年月日20xx年月日。
期房债权转让协议书
乙方（债权受让人）：_________________公司
甲方和乙方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，以资信守：
一、截至本协议签署日前，债务人________公司拖欠甲方款共计________元未还（相关债权凭证附后）。
二、现甲方将以上债权转让给乙方，乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；（2）其受让本协议项下的'债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。
甲方（公章）________________
乙方（公章）________________
期房债权转让协议书
乙方：_______________。
丙方：_______________。
为妥善解决甲、乙、丙三方债权债务问题。甲、乙、丙三方经友好协商，在平等自愿的基础上依法达成如下债权转让协议，以资信守。
一、由于丙方急需人民币________万元整。甲方同意出借给丙方________万元整。
二、甲、乙、丙一致同意，丙方将针对乙方债权中的人民币________万元整债权转让给甲方行使，乙方应于________年________月________日按照本协议直接付款给甲方，偿还债务。
三、丙方向甲方支付利息人民币________万元整。
四、乙方如未按本协议进行履行，应按月息________分利进行支付。
五、陈述、保证和承诺。
1、丙方承诺并保证，其转让的债权系合法、有效的债权，有权实施本协议项下的债权转让，并能够独立承担民事责任。
2、甲方承诺并保证，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任。
3、乙方承诺并保证，同意丙方转让给甲方的`债权，并按本协议约定时间金额偿还给甲方的债务。
六、如协议无效或被撤消，则乙方仍继续按原合同及其它法律文件履行义务。
七、三方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证，承诺和任何其它，致使其它方遭受或发生损害、损失，索赔等责任，违约方须向损失方作出全面赔偿。
八、此协议经甲、乙、丙三方加盖公章或法定代表人、代表人授权的代理人签字后生效。
乙方：_______________。
丙方：_______________。
________年________月________日。
期房债权转让方协议
丙方：_______________。
为妥善解决甲、乙、丙三方债权债务问题。甲、乙、丙三方经友好协商,在平等自愿的基础上依法达成如下债权转让协议,以资信守。
一、由于丙方急需人民币________万元整。甲方同意出借给丙方________万元整。
二、甲、乙、丙一致同意,丙方将针对乙方债权中的人民币________万元整债权转让给甲方行使,乙方应于________年________月________日按照本协议直接付款给甲方,偿还债务。
三、丙方向甲方支付利息人民币________万元整。
四、乙方如未按本协议进行履行,应按月息________分利进行支付。
五、陈述、保证和承诺。
1、丙方承诺并保证,其转让的债权系合法、有效的债权,有权实施本协议项下的债权转让,并能够独立承担民事责任。
2、甲方承诺并保证,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任。
3、乙方承诺并保证,同意丙方转让给甲方的债权,并按本协议约定时间金额偿还给甲方的债务。
六、如协议无效或被撤消,则乙方仍继续按原合同及其它法律文件履行义务。
七、三方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证,承诺和任何其它,致使其它方遭受或发生损害、损失,索赔等责任,违约方须向损失方作出全面赔偿。
八、此协议经甲、乙、丙三方加盖公章或法定代表人、代表人授权的代理人签字后生效。
丙方：_______________。
________年________月________日。