承包需要明确任务和责任分工,确保各方理解和遵守合同条款。以下是小编为大家整理的承包范文,供大家参考理解承包的实践案例。
水电承包协议
甲方:__________(发包方)。
乙方:__________(承包方)。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的.水电工程达成以下协议。
1、工程地点:
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1、布局开槽完工后,支付工程款的_____%给乙方,水电完工后支付工程款的_____%,整体竣工验收合格后支付_____%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方_____次来现场配合其他工种的交叉施工,超过_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后_____小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(签字)________乙方(签字)________。
_______年____月____日_______年____月____日。
临时水电劳务承包协议
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
按照《中华人民共和国民法典》、建筑工程安全管理条例以及相关法律、法规,结合本工程具体情况,在全面忠实履行甲方与业主签订的承包合同、全面遵守甲方的各项管理规章制度的基础上,双方协商,达成如下协议:
第一条:工程概况。
1、工程名称:
2、建设单位:
3、工程地点:
第二条:承包范围及结算办法。
2、承包方式:包工及包临电所用小型工具、用具;。
3、承包范围内的工期:按1年考虑;逾期两个月内不另计费用。超过两个月另行协商。
4、开工日期:按年月日开始计算。
5、结算办法:按元/米2的建筑面积以固定单价包干。
第三条:工程款支付办法。
1、甲方只负责支付日常用的生活费;。
2、每月按元支付,其余在工程竣工时结清。
第四条:双方职责。
1、甲方职责。
1.1、协助负责办理工程安全受监登记手续。
1.2、负责对乙方提供施工用住房,提供食宿条件,并对乙方按项目规章制度进行统一管理,支付乙方工资。
1.3、协助乙方编制临电施工组织设计,解决工程中的有关问题。
1.4、对乙方安全工作按照国家安全规范和标准以及当地有关质量安全的规定进行指导、监督、检查,协助乙方处理好质量安全事故。
1.5、甲方按照其公司内部的管理制度对乙方施工进行定期或不定期的安全、文明施工等方面的检查并进行评定,根据评定结果进行奖罚;对乙方达不到合同约定或甲方要求,甲方在第二次警告后仍无改进,甲方有权自行安排人员整改,其费用由乙方负责。
2、乙方职责。
2.1、必须全面服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度。
2.2、主要施工人员必须持证上岗,提供并办理各种所需证件。
2.3、认真执行施工安全法规和标准,协助甲方做好上级单位的检查工作。
2.4、协助配合甲方的工作,自觉接受甲方的管理。
2.5、积极填写、整理、汇总工程安全施工日记,及各项检查记录、机械设备保养维护记录等资料。
2.6、加强现场文明施工,注意企业形象。
第五条:工程安全、文明施工管理及履行合同。
1、本工程必须达到安全无重大伤亡事故;安全文明施工达到安全文明施工标准。
2、乙方必须认真执行建设部颁发的《施工现场安全用电技术规范》、建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查评分标准》等部门颁安全标准及施工所在地地方政府的相关行政规定,严禁违章指挥、违章操作。作业人员必须持证上岗。
3、乙方在施工过程中因乙方原因发生安全事故,所造成的经济损失、人员伤害赔偿均由乙方承担。
第六条:其他。
1、乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中,如果甲方发现乙方不能满足甲方的施工要求,甲方可以做出勒令退场等处罚,如乙方中途因施工人数不够导致工作不到位,妨碍甲方的施工,甲方有权采取处罚或中止合同措施。如甲方采取勒令退场或中止合同的处罚时,则乙方已完工作按70%予以结算。如乙方中途自行退场,则按乙方完成工作量的80%予以结算。
2、凡因本合同引起的或与本合同的履行有关的任何争议,双方应协商解决,不能解决,应该提交仲裁委员会仲裁。
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,补充协议具有同等的法律效力。
本合同一式二份,双方各执一份,甲乙双方代表签字盖章后生效,工资款付清后即失效。
甲方:乙方:
代表:代表:
签订地点:
签订日期:
水电承包协议
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
3.本项工程预计费用元人民币。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施。
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1.工程款付款方式:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
甲方:_______________。
代表签字:___________。
________年____月____日。
乙方:_______________。
代表签字:___________。
________年____月____日。
水电承包协议
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》合同编等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
1、工程地址:_______
2、工程名称:_______
1、严格按照水电规范要求及水电图纸施工,每道工序需经质检、监理验收合格为准。
2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞,预埋件预埋在此其间内出现问题,由乙方免费维修,保证预埋管路畅通不堵塞,预留洞、预埋件位置、标高准确。甲方发现上述情况,根据严重程度进行处罚。
每人每天:150元。麦收期间每人每天:300元,发放工资时间为20xx年月日至20xx年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中,其他人员不能代领工资。
以甲方通知截止日期为准,三天内付清劳务费。
1.水电材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
3、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格五倍从人工费中扣除。
施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作,否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。
1、甲方向乙方提供食宿。
2、甲方向乙方提供施工工具。
3、本工程的乙方由共6人组成,以为代班组长,负责看图施工,监管质量、安全等事项。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):_______
法定代表人(签字):_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
水电承包协议
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
为确保建房质量,按时完成建房进度,确保工程的顺利开展,经甲乙双方协商达成协议如下:
一、甲方将土桥镇集中居住朝阳新型社区室内水电安装、防雷接地转包给乙方承建。乙方负责从基础开始的所有防雷接地、水电安装,包括临时用电至三级箱,本工种内常用机械由乙方负责,其余一切材料由甲方提供,乙方需配合提供材料计划。
二、乙方必须保质保量的完成全部安装内容,按建筑面积实行包干价元每平方米,另外扣除五角每平方米甲方用作购买保险。以产权面积为依据进行结算。
三、乙方在施工过程中必须佩戴安全帽,以及施工必须的安全设施,如被甲方发现乙方有违规操作和违反安全管理的情况,将对乙方处以1000-20xx元的罚款。若在施工过程中造成安全事故,五万元内由乙方负全责,超出五万元部分甲乙双方各承担50%。
四、乙方必须服从甲方的安排和管理,需全力配合土建施工,若乙方不听从甲方安排,造成的一切损失由乙方负责,按设计施工图纸无论增加或减少均不另外计费。
五、工程进度:从本协议签订后从挖基础乙方进入作业面后开始250天内,乙方必须完成此承包面积的全部施工内容,并经甲方、监理、建设、质检等部门验收合格后交付使用,每延误一天,均按20xx元/天向甲方支付违约金。若因主材供不上五天后,甲方负责乙方生活费,工期顺延。
六、进度付款方式。
(1)乙方必须按甲方所排的工期执行,并在每月25日前提供已完工程量报表给甲方审批。
(2)工程进度款支付:三楼砌体完工后付一楼主体工程量的70%进度款,四楼砌体完工后付二楼主体工程量的70%,以此类推。主体完工后20天内付至主体的70%,工程竣工验收合格后两个月内付至承包总金额的97%,余款3%作为质保金。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
水电承包协议
发包方(以下简称甲方):
住所:
代表人:
承包方(以下简称乙方):
责任人:
住所:
1、工程名称:
2、工程范围:
5、承包范围:
7、工程期限:
计划开工日期:_______年____月____日,计划竣工日期:_______年____月____日,总共________日历天。
1、甲方的职责。
(1)提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。
(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
(4)工程完工时,及时安排人员验收。
2、乙方的职责。
(1)乙方需严格遵守安全施工规范,服从项目管理人员的指导,施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求,乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工,及不按照施工规范操作,而引起的总项目部罚款由乙方负责。
(3)乙方须文明施工,做到施工现场整洁,严禁施工材料乱堆放。
(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员,按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误,则乙方不承担责任。
(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好,若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险,水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后,甲方完成验收时,双方进行结算,乙方准备好结算依据。
每月_______日乙方向甲方报告工程进度,甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______(依据总承包方合同付款方式)。
1、进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙方负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷,乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人,情节严重均交司法机关惩处,乙方不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量,达到______________________________标准,如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的______%处罚。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日。
乙方:
责任人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日。
水电承包协议
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同,大合同中的条款适用本合同。发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工,为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全,经双方协商如下:
1.工程名称及面积:野丁小区14#楼水电、消防安装,1.1万平米。
2.承包内容:本楼水电、消防安装工程。
3.承包方式:包工包料。
4.质量等级:合格。
工程总造价金额(大写):约壹仟叁佰肆拾万元.水电、消防总造价金额(大写):约壹佰陆拾万元.本工程的付款依据为以上合同价为基准。
1.依据上级有关部门规定,对承包方在施工技术质量安全等工作中行监督与指导。
2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。
1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。
2.工程质量:承包方对工程质量管理实行全面负责制,自觉接受各职能部门的检查监督指导,发现问题及时整改达标,确保工程的质量等级。
3.工程安全:在施工过程中执行上级的有关规定,认真管理好施工人员,确保不造成任何事故,承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责,与发包方无涉,若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。
由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为8.98%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方8%的管理费,甲控材部分则上交甲控材金额3%的管理费,在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派,发包方除此以外概不收取承包方任何费用,若工程以8.98%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。
按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款,没按进度付款的,在穿线前必须补上,若因此而影响工程进度则与乙方无关。有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。此协议共两页一式两份,发包、承包双方各执一份,签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
水电承包协议
甲方:
乙方:
甲方承建的委托乙方施工,为明确双方职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守:
一、承包方式:乙方以单包工的形式进行承包施工。
二、承包范围及单价:
1、工作内容:依据图纸和图纸会审记录的外墙1.5米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工1.5米以内到第一个井)。本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋,建筑物1.5米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装,现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。
2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条),确保安全生产措施。
3、计价方式含上述1~2条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为:按招标文件计算,本项目建筑面积为:5398㎡每平方米包干为元,总价约元。水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费,材料场内短途转运费,本项目(水电)不含挖土方工程。单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。
4、甲方不提供食堂和住宿,只提供工具仓库一间,乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。
三、工期:
四、质量及材料使用:
1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工,该工程质量必须达到合格。
2、乙方应在施工员指导下进行施工,挑选精良的施工人员组织施工,轮流作业,严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。如有不合格,乙方应自行返工至合格为止,由此产生的一切经济损失由乙方承担。
3、在保修期内,乙方应负责修复所有水电项目的维修。
4、乙方应及时整改交房中存在的问题,若不配合甲方有权另雇他人,该费用及造成的后果由乙方承担。
5、乙方应提前作好材料计划,节约使用材料。
五、付款方式:
本项目根据安装工程各部分项目完成状况付款,其中:基础接地焊接、每层卫生间等电位焊接,防雷引上线焊接,屋面避雷焊接没平方米元;楼层电气管路预埋、给排水、消防预埋件、预埋洞每平米桥架安装每平米元;给排水、消防广东安装含补洞每平米元;楼层穿线、箱内盘线、开关、灯具安装每平米元;强电项目屋电调试、给排水、消防水灌水打压试验每平米元。每月按接点单价付80%工程款。工程通水、通电初检合格付至工程款90%。余下7%工程付验工验收一个月内付清。保修款3%保修期一年满后一次性付清。
六、生产机具:
乙方应提供电焊机、切割机、加班灯及电线、雨衣、安全帽、机具电线等水电班组工具,甲方只提供主干线与每层电箱壹个。
七、安全生产、文明施工:
1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个工人头上。若发生安全事故,由乙方承担一切经济和法律责任,与甲方无关。
2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工全过程跟综管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产,配合工地安全小组做好各项安全生产工作。
4、乙方工人进场施工应持有四证:"暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。"不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚款200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用"老、幼、残"的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果乙方自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财物,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、安全生产、文明施工。工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。
7、在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的"建筑安装工程安全技术操作规程"认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构筑物的安全。乙方应负全部责任(包括一切连带的经济与法律责任等)。
八、上述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决。
本协议一式三份,甲乙双方各执一份,施工员一份。协议自签订之日起生效,工程款付清自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
水电承包协议
1.甲方按界头中心小学附属幼儿园建设图纸安装好水、电,材料由乙方提供。
2.如果要安装消防管道另加叁元每平方米。
3.甲方有责任配合乙方按时完成每项工程。
4.付工资方式:整体工程完成100%后付清80%的工资,工程验收后三个月付清。
5.甲方要提前算好装水,装电材料。
6.水电安装以每平方米为17.00元结算。
经双方协同一式两份。
甲方(公章):_________法定代表人(签字):_________。
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
水电承包协议
甲方:__________(发包方)。
乙方:__________(承包方)。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
1、工程地点:
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条关于材料供给的约定。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条关于工程质量及验收的约定。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定。
1、布局开槽完工后,支付工程款的_____%给乙方,水电完工后支付工程款的_____%,整体竣工验收合格后支付_____%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。
第六条纠纷处理。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条全同的变更和解除。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条其它约定。
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方_____次来现场配合其他工种的交叉施工,超过_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后_____小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条附则。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(签字)________乙方(签字)________。
_______年____月____日_______年____月____日。
水电承包协议书
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
3.本项工程预计费用 元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
2.乙方承包内容:
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)水电施工的穿墙、打孔、切割
4)开关面板安装
5)小五金、马桶、的安装
6)后期灯具的安装
3.工程结算方式:
按实结算:
总价结算:20元/平米(套内面积)
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条。其它约定:
1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字: 乙方签字(盖章)
年 月 日 年 月 日
劳务承包协议书
2、包工价格:____按实际建筑面积,每方米____元。
3、质量标准:____按国家有关验收标准合格。
4、甲方责任:____保证材料供应及时,安排用电对乙方所完成的工程及时验收,并协调各工种的关系。
5、乙方责任:____一切听从甲方工地管理人员的安排,对原材料合理利用,不得浪费。要保证质量,如因施工不当造成的'返工,按市场价格赔偿一切材料费用;安全事故、劳保等一切归乙方负责,与甲方无关。
6、工程验收后工程款全部付清;
7、未尽事宜另行协商。
8、本协议一式两份,双方签字生效。
甲方代表签字:____
乙方代表签字:____
_______年_______月_______日
劳务承包协议书
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方本着互利互惠、公平合理、诚实信用、自愿有偿的原则,结合本工程的实际情况,通过充分友好磋商,签订以下劳务承包施工合同,双方应当共同遵照执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式:砖混结构。
4、建筑层次:
5、建筑面积暂定:平方米,另加顶层阁楼平方米,最后按实际面积结算。
6、二层每平方米单价145元(卫生间楼板现浇、楼顶露台现浇及前墙贴瓷砖)。
本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自带工具、机具及劳保、安全用具,包括脚手架、搅拌机、斗车、振动器等施工工具。
一、二层主体工程及屋顶阁楼,不包括水电安装。乙方必须按图施工,需要变更图纸的,须经双方协商确认后方可施工,增加施工内容及面积须经甲方签字认可。
工程期限天,含雨雪天气。开工日期:年月日。具体开工日期遵发包方通知。因甲方材料供应不及时造成工期延误的,工期顺延。
乙方必须按国家规定的施工工艺及要求进行施工。红砖、混凝土须按时湿水,水泥砂子配比适当,浇捣砼振捣必须实心实意,墙面平整,外墙面砖必须外观舒适美观,勾缝大小均匀、平直,并有光泽。因质量不符合要求返工造成甲方材料损失,由乙方承担赔偿责任,增加的施工费及人工工资由乙方自行承担。甲方不安排工程监理人员,但将不定期进行质量检查,对明显不合格的地方将要求乙方整改,乙方必须无条件整改。
1、乙方应当对其聘请的`农民工进行安全生产教育,杜绝安全事故的发生。
2、严格遵守操作规程,不准违章作业、盲目蛮干。
3、脚手架搭设应当规范、劳固、稳定,要有足够的承受力,不变形,不倾斜。
4、施工人员进入施工场地应当佩戴安全帽及其它安全防范工具。
5、因违反安全操作规程出现的人身伤亡事故造成的损失由乙方承担。工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理。
6、材料推放整齐,每天下班前清理现场,盖好水泥,杜绝浪费材料的现象。
甲方职责。
1、甲方负责提供二套图纸。
2、甲方负责水、电、路三通,提供必要的施工条件。
3、甲方负责协调村、组及周边邻居关系。
4、甲方负责保证原材料及时供应。
5、甲方保证按时支付工程款。
乙方职责。
1、乙方应提前一个星期呈报材料使用计划。
2、乙方在保证工程质量的前提下尽可能节约材料。
3、乙方保证按期施工,因工期延误造成甲方经济损失的,应承担相应的赔偿责任。
乙方进场,甲方预付每层壹万元,以后主体完工后支付至工程的款的80%,剩余20%工程款作为工程质量保证金,一年后支付给乙方。
1、合同双方当事人中任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
2、未办理验收手续,甲方提前居住、使用房屋而造成的损失由甲方承担。
3、因一方原因,造成合同无法继续履行的,该方应及时通知对方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、因乙方过错,使工程质量达不到约定的标准,由乙方负责修理,工期不顺延。
5、由于乙方人为损坏预制板、梯级小件等造成安全事故由乙方负责,如因预制板、小件等质量不合格造成的安全事故由甲方负责。
本合同履行过程中发生争议,双方尽量协商解决;协商不成,双方均可向合同履行地人民法院提起诉沧桑。
1、本合同经双方签字(捺印)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方签名:乙方签名:
身份证号:身份证号:
实用的劳务承包合同模板汇编八篇。
劳务承包协议书
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字:乙方负责人签字(印鉴):
(盖章)住址:
身份证件号码:
劳务承包协议书
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国协议书法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方本着互利互惠、公平合理、诚实信用、自愿有偿的原则,结合本工程的实际情况,通过充分友好磋商,签订以下劳务承包施工协议书,双方应当共同遵照执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式:砖混结构。
4、建筑层次:
5、建筑面积暂定:平方米,另加顶层阁楼平方米,最后按实际面积结算。
6、二层每平方米单价145元(卫生间楼板现浇、楼顶露台现浇及前墙贴瓷砖)。
本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自带工具、机具及劳保、安全用具,包括脚手架、搅拌机、斗车、振动器等施工工具。
一、二层主体工程及屋顶阁楼,不包括水电安装。乙方必须按图施工,需要变更图纸的,须经双方协商确认后方可施工,增加施工内容及面积须经甲方签字认可。
工程期限天,含雨雪天气。开工日期:年月日。具体开工日期遵发包方通知。因甲方材料供应不及时造成工期延误的,工期顺延。
乙方必须按国家规定的施工工艺及要求进行施工。红砖、混凝土须按时湿水,水泥砂子配比适当,浇捣砼振捣必须实心实意,墙面平整,外墙面砖必须外观舒适美观,勾缝大小均匀、平直,并有光泽。因质量不符合要求返工造成甲方材料损失,由乙方承担赔偿责任,增加的施工费及人工工资由乙方自行承担。甲方不安排工程监理人员,但将不定期进行质量检查,对明显不合格的地方将要求乙方整改,乙方必须无条件整改。
1、乙方应当对其聘请的农民工进行安全生产教育,杜绝安全事故的发生。
2、严格遵守操作规程,不准违章作业、盲目蛮干。
3、脚手架搭设应当规范、劳固、稳定,要有足够的承受力,不变形,不倾斜。
4、施工人员进入施工场地应当佩戴安全帽及其它安全防范工具。
5、因违反安全操作规程出现的人身伤亡事故造成的损失由乙方承担。工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理。
6、材料推放整齐,每天下班前清理现场,盖好水泥,杜绝浪费材料的现象。
甲方职责。
1、甲方负责提供二套图纸。
2、甲方负责水、电、路三通,提供必要的施工条件。
3、甲方负责协调村、组及周边邻居关系。
4、甲方负责保证原材料及时供应。
5、甲方保证按时支付工程款。
乙方职责。
1、乙方应提前一个星期呈报材料使用计划。
2、乙方在保证工程质量的前提下尽可能节约材料。
3、乙方保证按期施工,因工期延误造成甲方经济损失的,应承担相应的赔偿责任。
乙方进场,甲方预付每层壹万元,以后主体完工后支付至工程的款的80%,剩余20%工程款作为工程质量保证金,一年后支付给乙方。
1、协议书双方当事人中任一方因未履行协议书约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
2、未办理验收手续,甲方提前居住、使用房屋而造成的损失由甲方承担。
3、因一方原因,造成协议书无法继续履行的,该方应及时通知对方办理协议书终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、因乙方过错,使工程质量达不到约定的标准,由乙方负责修理,工期不顺延。
5、由于乙方人为损坏预制板、梯级小件等造成安全事故由乙方负责,如因预制板、小件等质量不合格造成的安全事故由甲方负责。
本协议书履行过程中发生争议,双方尽量协商解决;协商不成,双方均可向协议书履行地人民法院提起诉沧桑。
1、本协议书经双方签字(捺印)后生效,协议书履行完毕后终止。
2、本协议书签订后工程不得转包。
3、本协议书一式两份,双方各持一份。
甲方签名:乙方签名:
身份证号:身份证号:
xx年xx月xx日。
水电承包协议书
甲方:(发包方)乙方:(承包方)。
第一条工程概况。
3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).开关面板安装。
5).小五金、马桶、的安装。
6).后期灯具的安装。
3.工程结算方式:按实结算:总价结算:20元平米(套内面积)。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.双方同意由。
第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经。
第三方监理(厦门xx公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过。
第三方监理(厦门xx公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:乙方签字(盖章):
xxxx年xx月xx日。
水电承包协议书
为确保甲方设施、设备日常工作正常运行,由乙方负责承包水、电的维护与维修,为明确双方的责任与义务,特制定本协议。
第一条、甲方委托乙方负责其水、电的维护与维修,主要包括水、电、空调、电器用品,发电机一台等,维护和维修保证设施正常运行。
第二条、甲乙双方约定服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止,共计______日。
第三条、乙方如果工作中出现人身安全事故,甲方概不负责。
第四条、乙方应保持24小时电话通畅,出现断电,跳匝要随传随到,其它一般维修应在24小时内回应。
第五条、水电维修需配件及材料由乙方提供,但保证价格合理,如超出市场价格,甲方可自行购买。
第六条、维修配件及材料产生费用,双方必须协商签字。
第七条、甲乙双方约定本协议承包费用每月______元整,每月______号后发放。
第八条、甲乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第九条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
第1页。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十一条、本协议的任何修改、补充、变更,须经双方协商一致后,采用书面形式确认,经双方授权代表签署后生效。
第十二条、除本协议另有明确规定外,本协议规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的,而不是互相排斥的。
第十三条、本协议签署之后,根据本协议规定形成、签署、附加的一切协议、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本协议的附加,并与本协议形成一个不可分割的整体。
第十四条、本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第十五条、本协议正本一式_______份,由甲、乙双方各执_______份,具同等法律效力。
第十六条、本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________。
负责人签字:____________负责人签字:____________。
日期:____________日期:____________
水电承包协议书
发包方(以下简称甲方):
住所:
代表人:
承包方(以下简称乙方):
责任人:
住所:
1、工程名称:
2、工程范围:
5、承包范围:
6、承包方式:
7、工程期限:
计划开工日期:_______年____月____日,计划竣工日期:_______年____月____日,总共________日历天。
1、甲方的职责。
(1)提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。
(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
(4)工程完工时,及时安排人员验收。
2、乙方的职责。
(1)乙方需严格遵守安全施工规范,服从项目管理人员的指导,施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求,乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工,及不按照施工规范操作,而引起的总项目部罚款由乙方负责。
(3)乙方须文明施工,做到施工现场整洁,严禁施工材料乱堆放。
(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员,按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误,则乙方不承担责任。
(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好,若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险,水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后,甲方完成验收时,双方进行结算,乙方准备好结算依据。
每月_______日乙方向甲方报告工程进度,甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______(依据总承包方合同付款方式)。
1、进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙方负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷,乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人,情节严重均交司法机关惩处,乙方不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量,达到______________________________标准,如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的______%处罚。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日。
乙方:
责任人:
联系电话:
签约地点:
_______年____月____日。
水电站承包协议
甲方将盛世学府1#、2#楼工程的分项工程发包给乙方施工,本着平等互助的原则、依据《合同法》、《建筑法》及本工程的具体情况,经双方充分协商,在双方自愿及完全清楚理解本合同的基础上,签订本合同。
一、工程概况及承包范围:。
1、工程名称:××××××1#、2#楼。
2、工程地点:××××××。
3、建筑面积:按图纸以定额标准计算面积。
4、承包方式:包工不包料。
5、承包范围、内容及义务:
5、1、水电工程范围:
工作内容:给水、排水、落水、强电、线管、弱电、消防、喷淋预埋、水电安装、(除弱电、消防、喷淋)按施工图及变更施工。施工现场临时用水电安装、机械、水电维修(工具自备)。
6、施工总工期250日历天,开工日期5月20日,竣工日期年月日。
7、工程质量标准为武汉市优良工程,安全生产为武汉市优良现场、文明施工为武汉市优良工地。
8、合同价格:人民币(暂定)。
水电承包协议书
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
1、装修施工地点:xx。
2、工期:xx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。
3、本项工程预计费用xx元人民币。
1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割。
4)、开关面板安装。
5)、小五金、马桶、的安装。
6)、后期灯具的安装。
3、工程结算方式:按实结算:总价结算:20元平米(套内面积)。
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
1、双方同意由。
第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经第三方监理(厦门xx公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过。
第三方监理(厦门xx公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至xxxxxx。
(五)水电工程保修xxxx年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方:
乙方(盖章):
日期:
水电站承包协议
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
为加强管理,适应改革需要,搞活水利经济,在确保水库安全运行情况下,提高水库电站的经济效益,根据《县政府第四次常务会议纪要》文件精神,经公开竞价,甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)_______万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系,经平等协商后订立如下合同:
一、承包内容:岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等。
二、承包期限:自年月日起至年月日止。
三、甲方义务。
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方的债权债务自行承担,与乙方无关。
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素,需收回上述经营管理权,甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)。
4、电站原有的职工,由甲方自行安置。
四、乙方义务。
1、承包价款缴纳时间计算:乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日,每年向甲方上缴电量___万度(承包电度折现金计算),最后一年即第三十年2039年月日至年月日(按承包电度折现金计算)。
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款___万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算),作为承包期间的履约保证金。
第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注:上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责),电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注:每度电价格不得低于0.2元;如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担,与甲方无关。
4、为确保水库安全运行,乙方放水发电应服从甲方水库运行调度,如遇停机无发电,也应放适当流量的水,保证下游农田灌溉。乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作,否则应承担水库安全责任。
5、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
水电承包协议书
甲方:
乙方:
甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方,经双方充分协商,达成以下协议条款,共同遵守。
一、工程名称:
二、工程概况:该工程为两栋17、一栋11框剪结构,约50000多平方。
三、发包方式:
1、包工包料:所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。
2、包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工,确保工程质量。
3、包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、包安全文明施工:乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容:施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价:每平方米人民币元(预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算),最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务:
(一)权利。
甲方:严格监督乙方按图保质按期施工,因需必要变更或调整施工方案时,乙方必须服从。
乙方:当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时,甲方应当合理补贴或单项另行造价。
(二)义务。
甲方:
1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方:
1、所有劳务用工自主安排,严格执行国家建筑行业有关法律法规,确保劳动安全,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)承担所有事故的经济及法律责任。
2、自备施工工具、用具。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改的费用,由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
4、应严格按工期进行施工,确保按期完工,如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。
5、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
6、乙方在合同期间必须完整履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失,乙方前期施工部分不予结算,作为对甲方损失部分的费用补偿。
八、付款方式:
甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%,工程竣工验收合格后付至95%,在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金,保质期为两年,保质期满由甲方退还乙方全部质保金。(其他条款同大合同)。
九、合同终止条件发生下列情形之一甲方有权终止合同。
1、乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排,将影响工程总体进度时。
2、乙方不按安全技术操作规程施工,将造成工程安全管理重大隐患的。
3、乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4、乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。
十、其它:本协议未尽事宜,双方协商决定。
十一、本协议自双方签字之日起生效,除正常质量保修外,甲乙双方履行协议文件的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算款支付完毕,本协议即告终止。
十二、本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,共同遵照执行。
甲方(签字):
乙方(签字):
签订日期: