招标是企业与供应商之间进行竞争的方式,从而获得最优质的产品或服务。以下是一些优秀的招标范文,供大家参考。希望能够对大家在招标过程中提供一些帮助和借鉴。
工程建设招标投标合同
先生们女士们:
1我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
2如果我们中标,我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
3我们同意从确定的接收投标之日起_______天内遵守本投标书,在此期限期满之前的任何时间,本投标书一直对我们具约束力,并可随时被接受。
4在制定和执行一份压式的合同协议书之前,本投标书连同你方书面的中标通知,应构成我们双方之间有约束力的合同。
5我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于____________年____________月____________日。
授权代表_______________________________。
(楷体大写字母)。
地址_________________________________。
证人_________________________________。
地址_________________________________。
职业_________________________________。
工程建设招标投标合同
委托方将的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况:_________。
本次招标范围:施工图纸内容。
2、招标代理形式:邀请招标。
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
本工程造价为人民币大写),收取代理费用合计人民币(大写)。付款方式为现金或转帐,全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付_________元,乙方均无异议。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建设招标投标合同
(单位名称)_____________,注册地址为(详细地址):___________________(以下称承包人)
(保证人姓名)___________,注册地址为(详细地址):__________________(以下称保证人)
在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:
如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:
(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称):_________代表(保证人姓名):__________
由(签字人姓名):_________由(签字人姓名):__________
工程建设招标投标合同
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程招标代理事项协商一致,特订立本合同。
一、工程概况(以下简称本工程)。
1、工程名称:_______。
2、工程地点:_______。
3、工程规模:_______。
4、总投资额:_______。
二、招标代理服务费的计取。
1、招标代理服务费的支付,采用以下方式。
(1)由委托人支付。
(2)与招标人约定,由中标人支付。采用第(2)种方式支付招标代理服务费的,招标文件必须注明。
(3)支付招标代理服务费的时间:中标通知书发出之日。
三、合同价款。
本工程招标代理服务费为:_______。
(取费参照国家现行取费标准,见附件)。
四、委托代理事项。
代拟发包方案;
发布招标公告(发出投标邀请书);
编制资格预审文件;
组织接收投标申请人报名;
审查潜在投标人资格,确定潜在投标人;
编制招标文件;
编制工程标底;
组织现场踏勘和答疑;
组织开标、评标;
编制招投标情况书面报告;
与发包有关的其它事宜;
编制工程量清单;(单项收费)。
五、组成本合同的文件。
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
2、本合同文件;
3、本合同通用条款。
六、本合同文件中的有关词语定义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同通用条款中约定范围内的代理业务。
八、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。
九、合同订立。
合同订立时间:_______年_______月_______日。
合同订立地点:_______。
十、合同生效。
以双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建设招标投标合同
(1)地理位置描述;(待定)。
(2)工程内容描述:(待定)。
2服务的目的。
在_____(工程名称)施工期间,监理工程师将负责按施工合同进行施工监理,包括工程质量控制、进度控制和投资控制、安全等行政管理,处理与施工合同有关的一切事务,为工程按时,高质量完成提供优质服务。
3服务的期限。
监理服务的期限自本合同生效之日起,至工程项目的保修期结束时止。非监理服务原因造成的延期,业主按附加服务向监理工程师支付报酬。
4正常服务。
(1)制备监理所需的准则、核对单、表格和证书等。
(2)建立监理程序和行政管理系统。
(3)参与编制施工招标文件、编制标底,协助评标与合同谈判。
(4)审查施工图纸及施工图预算,参与技术交底和施工图会审。
(5)协助业主做好开工前的一切准备工作。
(6)实施监理确保监理组织能有效地和顺利地进行监理包括:
a批准承包商委派的管理、骨干人员施工计划与材料来源;
b合理安排出图及时颁布施工图纸;
c审查批准承包商的工程图纸;
d严格检查放线与施工测量e质量控制与材料和工程试验;
f工程进度的控制与评估;
g执行现场材料与工程量的计算,编写有关记录与报告;
h签发变更命令、评估变更,确定未标价工程的费率,指派计日工或决定要求的替代;
i制备并颁发付款证书,签从工程的完成;
j根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工情况;
k检查工程进度;
l核对承包商的帐目、发票、索赔及其它呈报;
m保存付款记录;
n监督承包商的安全和工程保护情况;
p审查承包商提交的发票、索赔和其它报告井作出答复;
r保存与合同计划不符或更改的记录,提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础;
s督促审查承包商各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料;
o编写并保存月度进度报告;
t定期编写进度和财务状况报告(季度、半年由年度)以及工程完工时的竣工报告。
5附加服务。
(待定)。
附件c报酬与支付。
1支付条件。
本合同为人一月合同,按监理工程师实际执行服务花费的时间计算。如服务时间一个月,按日历日计算,一个月按30个日历日。费用按本附件第六条规定的相应费率计算。
2动员预付款。
2.1动员预付款的支付。
在第二十二条规定的开工时间28天内,业主应向监理工程师支付_____的款额作为动员预付款,该款额相当于除应急暂定款、附加服务和额外服务以外服务费用的5%。
2.2动员预付款的偿还。
动员预付款按月度应付发票上的数额的10%扣回,直至完成全部动员预付款。
2.3支付的方法。
业主向监理工程师支付动员预付款的方法应为监理工程师的银行向业主提供可接受的不可撤销银行信贷。这是业主支付动员预付款的条件之一。
3价格调整。
单价按每年_月_日工程所在地有关部门颁发的有关价格格数进行调整。
4税收。
(a)本合同实施过程按工程所在国或地区现行的法律与法规监理工程师应缴纳的一切税收由监理工程师负责。
(b)本合同实施过程按工程所在国或地区的现行法律与法规业主应缴纳的所有税收由业主负责。
5最终支付。
不迟于本服务完成后的28天内,监理工程师应将如下第六条所述的费用,连同本合同所实际产生的由签收的发票证明的最后申请提交业主审批,业主据此审批并向监理工程师支付余下费用。
6费用估计。
6.1职业服务的报酬。
姓名。
职务。
估计费用。
6.2住宿费。
6.3交通费。
6.4杂费。
6.3应急暂定款。
工程建设招标投标合同
根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款,或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:
(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)。
以_____的资格以_____的资格。
在(证明人)证明下在(证明人)证明下。
签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日。
工程建设招标投标合同
鉴于____(投标人名称)已于__(日期)提交了建设____(合同名称)的投标书(以下称投标书)。
根据本文件,兹宣布,我行____(以下称银行)向业主立约担保支付__的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。
盖章:_____
19__年__月__日
本保证义务的条件是:
(a)如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书;或
(b)如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后;
(1)未能或拒绝根据投标须知的规定,按要求签署合同协议书;或
(2)未能或拒绝接投标须知的规定,提供法的保证金。
条件中的一种或两种,并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期
日期_____
银行名称_____
证人签字_________
盖章:______
证人所在单位及地址:______________
工程建设招标投标合同
敬启者:
1我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审,为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。
2 业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于本合同项下的合格支付。
3 工程概况:(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)。
4 资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料,以便通过资格预审。
5 有意向的合格申请人可从---(地址)获
取进一步信息和资格预审文件,时间为__月__日至__月__日从上午__至下午__(北京时间),节假日除外。
联 系 人:
地 址:
邮 政 编 码:
电话: 传真:
6 每套资格预审文件售价人民币__元。售后不退。
7 资格预审申请书应在__年__月__日__时前(北京时间)送达业主,地址同上。
8 资审合格的投标者名单将在__年__月__日前送给所有参加资格预审的申请人。
谨致
商祺!
_____(业主名称)
年月日
工程建设招标投标合同
本协议书于xx年x月x日由xx(以下简称“业主”)为一方与xx以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即xxx并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议:
1本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:
(a)中标函;
(c)合同条件;
(d)规范;
(e)图纸;
(f)工程量清单。
3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在xx在场的情况下,盖的正式印章如下:
业主签名:xxx
联系人:xxx
承包人签名:xxx
联系人:xxx
招标投标公示合同
1. 招标条件 本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,招标人为 资金来自(资金来源)。项目已具备招标条件,先对该项目的(合同包)进行公开招标,特邀请有兴趣的.潜在投标人参与投标。
2. 项目概况与招标范围(说明本次招标项目的实施地点、最高限价或合同估算价、规模、计划工期、招标范围、分包情况等)。
3.投标人资格和业绩要求
3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求: 。
3.2本次招标(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列业绩: 。
3.3各投标人均可就上述合同包的(具体数量)个合同标段投标。
4.资格预审文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于 年 月 日至 年
月 日(法定公休日、法定节假日除外),每日(北京时间)上午 时至 时,下午 时至 时,持单位介绍信、法人授权委托书、委托代理人身份证、资格证书原件及复印件在(详细地址)报名并购买招标文件。
4.2招标文件每套售价 元,售后不退。图纸押金 元,在退还图纸时退还(不计利息)。
4.3邮购招标文件的。需另加手续费(含邮费) 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后 日内寄送。
5.发布公告的媒介本次招标公告(同时)在(发布公告的媒介名称)上发布。
6.联系方式
招标人: 招标代理结构:
地址: 地址:
邮编: 邮编:
联系人: 联系人:
电话: 电话:
传真: 传真:
年 月 日
招标投标买卖合同书
1.招标条件本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,招标人为资金来自(资金来源)。项目已具备招标条件,先对该项目的(合同包)进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。
2.项目概况与招标范围。
(说明本次招标项目的实施地点、最高限价或合同估算价、规模、计划工期、招标范围、分包情况等)。
3.投标人资格和业绩要求。
3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求:。
3.2本次招标(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列业绩:。
3.3各投标人均可就上述合同包的(具体数量)个合同标段投标。
4.资格预审文件的获取。
4.1凡有意参加投标者,请于年月日至年。
上午时至时,下午时至时,持单位介绍信、法人授权委托书、委托代理人身份证、资格证书原件及复印件在(详细地址)报名并购买招标文件。
4.2招标文件每套售价元,售后不退。图纸押金元,在退还图纸时退还(不计利息)。
4.3邮购招标文件的。需另加手续费(含邮费)元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后日内寄送。
5.发布公告的媒介。
本次招标公告(同时)在(发布公告的媒介名称)上发布。
6.联系方式。
招标人:招标代理结构:
地址:地址:
邮编:邮编:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
招标投标买卖合同书
工程名称:
委托方(甲方):
代理方(乙方):
合同签订日期:年月日
合同条款。
委托方(甲方):
代理方(乙方):
一、建设工程基本情况:
1、工程名称:
2、招标范围:
3、工程地点:
4、工程规模:
5、工程投资额:
二、建设工程实施条件:
1、工程批准文号及时间:
2、图纸设计单位及交付时间:
三、招标、计价及评标定标方式:
1、招标方式:公开招标。
2、计价方式:清单计价法。
3、评标办法:综合评分法。
四、代理业务范围:
五、代理方的义务:
1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;。
5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;。
6、承担由于自己过失造成委托方的经济损失。
六、代理方的权利:
1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;。
2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内办理委托项目的招标工作;。
3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。
七、委托方的义务:
2、在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;。
3、在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面回答;。
4、承担由于自己过失造成代理方的经济损失;。
5、对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;。
7、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。
八、委托方的权利:
1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;。
3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;。
4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;。
5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
九、招标代理服务费的收取办法:
b、不含招投标有形市场场地、设施租赁费;。
c、不含甲方及中标人缴纳的建设工程交易中心信息服务费。
2、此代理咨询服务费于:
领取中标通知书时一次性付清;。
十、委托方指定联系代表人:
姓名:职务:
十一、违约、争议:
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:
双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
向有管辖权的人民法院起诉。
十二、合同份数及分送责任:
1、本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本叁份,甲方壹份,乙方壹份,招标办壹份;。
2、建设工程招标投标管理办公室壹份由乙方送达。
委托方(甲方):代理方(乙方):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
法定代表人委托人(签章):法定代表人委托人(签章):
单位地址:单位地址:凯里市北京东路46号。
开户银行:开户银行:中国银行凯里分行银行帐号:银行帐号:9。
签定日期:年月日
建设行政主管部门备案意见:
备案日期:年月日
委托书。
兹委托代理招标事宜,有效期限为。
具体代理业务范围为:
拟定招标方案;。
审查潜在投标人资格;。
编制招标文件;。
组织现场踏勘和答疑;。
组织开标、评标;。
参与开标、评标;。
编制招标情况报告。
具体职责、权利义务详见招标代理合同。(注:自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章,我单位均予以承认,中标通知书由我单位签发)。
法人单位(公章)。
法定代表人或委托人(签章)。
委托日期:年月日
招标投标代理合同
委托方(甲方):
代理方(乙方):
合同签订日期:年月日
合同条款。
委托方(甲方):
代理方(乙方):
一、建设工程基本情况:
1、工程名称:
2、招标范围:
3、建设地点:
4、工程规模:
5、工程投资额:
二、建设工程实施条件:
1、工程批准文号及时间:
2、图纸设计单位及交付时间:
三、招标、计价及评标定标方式:
1、招标方式:
2、计价方式:
3、评标办法:
四、代理业务范围:
拟定招标分告或者发出投标邀请书;。
派员组织申请人报名登记;。
审查报名申请人投标资格;。
组织现场踏勘和答疑;。
编制标底;。
组织开标、评标;。
参与开标、评标;。
五、代理方的义务:
1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;。
5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;。
6、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
本文导航1、首页2、代理方的权利。
六、代理方的权利:
1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;。
2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范内办理委托项目的招标工作;。
3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;。
4、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
七、委托方的义务:
2、在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;。
3、在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答;。
4、承担由于自已过失造成代理方的经济损失;。
5、对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;。
7、委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。
八、委托方的权利:
1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;。
3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;。
4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;。
5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
1、受托方向委托方收取中标价的%或人民币(大写)。
代理咨询服务费;上述费用中:
含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;。
含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;。
不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费。
不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。
2、此代理咨询服务费于:
本协议签订后,委托人先预付%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;。
领取合同备案通知书后一次性付清;。
委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清:
十、委托方指定联系代表人:
姓名:职务:
十一、违约、争议:
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关管部门调解。
一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:
双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
向有管辖权的人民法院起诉。
十二、合同份数及分送责任:
2、通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。
委托方(甲方)代理方(乙方):
法定代理人(签章)法定代表人(签章)。
法定代表人委托人(签章)法定代表人委托人(签章)。
单位地址:单位地址:
联系电话:联系电话:
邮政编码:邮政编码:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
签定日期:年月日
招标投标与合同管理
2)代理人以被代理人的名义实施代理行为
3)代理人在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志
4)被代理人对代理行为承担民事责任
4.代理种类
1)委托代理:是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理
2)法定代理:根据法律的直接规定而产生的代理
3)指定代理:是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理
3)代理人死亡或丧失民事行为能力4)作为被代理人或代理人的法人终止
7.担保的方式:保证、抵押、质押、留置、定金
不可作保证人的有:1)企业法人的分支机构,职能部门,有书面授权的可在授权范围内作保2)国家机关,经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外3)
学校、医院、幼儿园等以公益目的的事业单位,社会团体
保证的范围:主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用
必须办理抵押登记的:土地使用权、城市房地产,交通工具,林木
10.质押:债务人或者第三者将其动产或权力移交债权人所有,用以担保债券履行的担保
条件:1)数额由当事人约定,但不得超过主合同标的的20%
2)要采用书面方式,从实际交付定金之日生效
3)给付一方不履行,定金不退,收受方一方不履行,退还双倍定金
第一章 招投标制度
一、目的:
规范公司工程建设及材料采购招投标活动,加强对招投标的监督管理,维护公司利益,保证项目工程质量,有效控制工程造价。
二、招投标工作程序
(一)投标
1、投标项目由经营部负责,集团内部招标由生产计划部进行协调,对外投标由信息科进行协调。
2、经营部、生产计划部与信息科共同搜集、调查市场信息,分析信息的可靠性和可行性,根据实际情况由经营部初步决定是否参与投标。
《招标投标与合同管理》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
招标投标买卖合同
a公司在提交标书最后期限之后收到的标书都将不被打开,退回投标者。
第二十四条标书修改和撤销。
1.投标者在提交标书后可对其进行修改或予以撤销,只要修改文件和撤标通知在提交标书最后期限前送达a公司。
2.投标者的修改文件或撤标通知应按有关提交标书条款的规定准备、封缄、标记和发出。撤标通知可以通过电传、电报送达,但随后应提交一份有签名的确认件,且其邮戳上日期不能晚于提交标书最后期限。
3.按条款二十四的规定,任何标书在最后期限后不能再进行修改。
4.在提交标书最后期限和标书有效期满之间的时间撤标将按条款十四的规定失去投标。
保证书。
第二十五条开标。
1.招标人将于_________年_________月_________日_________时在办公地点_________当前出席会议的投标者代表开标,参加开标的投标者代表应签到。
2.按条款二十一提交了撤标通知的标书将不再打开。招标人或其代理人将检查标书是否完整,是否提供了要求的投标保证书,文件是否签字以及是否有条理。
3.在开标时将宣布投标者姓名、投标价格及修订、投标保证书、撤标通知(如果有)以及其他招标人或其代理人认为适宜宣布的事项。
4.招标人或其代理人将根据自己的记录准备开标会议记录,并将尽快与评标报告一起递交世界银行。
第二十六条过程保密。
1.在公开开标后,在向成功投标者授标前,有关对标书的检查、解释、评估及比较以及对授标的建议等信息不应让投标者或其他与评标过程无关的人士知晓。
2.如果投标者试图在此过程中对招标人施加影响,其投标将被拒绝。
第二十七条对标书的解释。
为了帮助检查、评价和比较标书,招标人可要求投标者就其标书作出解释,包括单位价格细目表。提出解释要求和相应在回答均应是书面的,或通过电传或电报进行。除非按条款二十六的规定,应要求对招标人在评标过程中发现的教学计算错误进行更正,不得对价格或其他标书要素进行修改。
第二十八条判定是否符合要求。
1.在详细在评标前,招标人将判定每份标书是否符合投标文件的要求。
2.符合要求的标书是符合投标文件的所有条件和规格,而没有实质上的偏差或保留。实质偏差是指对工程的范围、质量、管理有实质影响,或与投标文件不符,对合同中招标人的权利和投标者的义务有实质性限制。纠正这样的偏差或保留,将对其他提交符合要求的标书的投资者的竞争力有不公正的影响。
3.不符合投标文件要求的标书招标人将拒绝。
第二十九条改正错误。
1.被判定实际符合要求的标书,将由招标人检查是否有教学计算方面的错误。以下错误将由招标人改正:
(1)当数字与文字表示的数额不同时,以文字表示为准,除非文中明确以数字表示为准;。
(2)当单价和以单价乘以数量得到的总价不同时,以单价报价为准,除非招标人认为单价存在严重错误,在这样的情况下,以总价报价为准,改正单价错误。
2.招标人可按上述步骤对标书所列数额错误进行更正,如此更正得到投标者的首肯,则对投标者有约束力。如果投标者认为更正的数额会给其造成困难,可撤标。不过撤标使投标者面临失去投标保证书的危险。
第三十条评价和比较标书。
1.招标人只评价和比较那些被判定符合投标文件要求的标书。只对基本报价进行评比,对评价最低的标书授予合同。
2.在评标中,招标人通过下列对报价的调整,确定每份标书的投标价格:
(3)其他招标人认为对执行合同、价格和支付有潜在巨大影响的因素,包括标书中不平衡、不现实的单价的作用。
4.招标人保留接受或拒绝任何变更、偏差和替代报价的权利。超出投标文件要求的变更、偏差、替代报价和其他因素,或将给招标人带来非主动提出的利益的因素在评标中不予以考虑。
5.在合同执行期内适用的价格调整条款在评标中不予以考虑。
6.如果成功投标者的报价与工程师对合同工程所需实际费用的估计相差很远,招标人将要求成功投标者自己承担费用,把提交的履约保函增加,使招标人能避免成功投标者今后在执行合同中因错误引起的损失。
第三十一条招标人的权利。
招标人保留以下权利:接受或拒绝任何标书;在授标前任何时候取消招标,拒绝所有标书,且对因此受影响的投标者不负任何责任,也无义务告知投标者他的行为动机。
第三十二条授标通知。
1.在招标人规定的标书有效期结束前,招标人将用电传或电报(事后用挂号信书面确认)通知成功的投标者其标书已被接受挂号信(合同条款中称作“接受证书”)中应明确招标人在考虑工程建设、完成及维修等因素后将支付给承包人的款额(合同条款中称作“投标额”)。
2.授标通知构成合同的一部分。
3.在成功投标者提交履约保函后,招标人立即通知其他投标者他们的投标不成功。
第三十三条签订合同。
1.在通知成功投标者后28天内,招标人将寄去两份投标文件提供的协议,双方同意的规定已写入。
2.收到协议后28天内,成功投标者签字、封缄使协议生效,把两份都还给招标人。招标人签字协议生效后,还给承包人一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
地址:_________地址:_________。
邮政编码:_________邮政编码:_________。
电话:_________电话:_________。
_________年___月___日_________年___月___日。
签订地点:_________签订地点:_________。
1.招标条件本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,招标人为资金来自(资金来源)。项目已具备招标条件,先对该项目的(合同包)进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。
2.项目概况与招标范围。
(说明本次招标项目的实施地点、最高限价或合同估算价、规模、计划工期、招标范围、分包情况等)。
3.投标人资格和业绩要求。
3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求:。
3.2本次招标(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列业绩:。
3.3各投标人均可就上述合同包的(具体数量)个合同标段投标。
4.资格预审文件的获取。
4.1凡有意参加投标者,请于年月日至年。
上午时至时,下午时至时,持单位。
介绍信。
法人授权委托书委托代理人身份证资格证书原件及复印件在(详细地址)报名并购买招标文件。
4.2招标文件每套售价元,售后不退。图纸押金元,在退还图纸时退还(不计利息)。
4.3邮购招标文件的。需另加手续费(含邮费)元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后日内寄送。
5.发布公告的媒介。
本次招标公告(同时)在(发布公告的媒介名称)上发布。
6.联系方式。
地址:地址:
邮编:邮编:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
工程名称:
委托方(甲方):
代理方(乙方):
合同签订日期:年月日
合同条款。
委托方(甲方):
代理方(乙方):
一、建设工程基本情况:
1、工程名称:
2、招标范围:
3、工程地点:
4、工程规模:
5、工程投资额:
二、建设工程实施条件:
1、工程批准文号及时间:
2、图纸设计单位及交付时间:
三、招标、计价及评标定标方式:
1、招标方式:公开招标。
2、计价方式:清单计价法。
3、评标办法:综合评分法。
四、代理业务范围:
五、代理方的义务:
1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;。
5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;。
6、承担由于自己过失造成委托方的经济损失。
六、代理方的权利:
1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;。
2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内办理委托项目的招标工作;。
3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。
七、委托方的义务:
2、在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;。
3、在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面回答;。
4、承担由于自己过失造成代理方的经济损失;。
5、对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;。
7、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。
八、委托方的权利:
1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;。
3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;。
4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;。
5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
九、招标代理服务费的收取办法:
b、不含招投标有形市场场地、设施租赁费;。
c、不含甲方及中标人缴纳的建设工程交易中心信息服务费。
2、此代理咨询服务费于:
领取中标通知书时一次性付清;。
十、委托方指定联系代表人:
姓名:职务:
十一、违约、争议:
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:
双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
向有管辖权的人民法院起诉。
十二、合同份数及分送责任:
1、本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本叁份,甲方壹份,乙方壹份,招标办壹份;。
2、建设工程招标投标管理办公室壹份由乙方送达。
委托方(甲方):代理方(乙方):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
法定代表人委托人(签章):法定代表人委托人(签章):
单位地址:单位地址:凯里市北京东路46号。
开户银行:开户银行:中国银行凯里分行银行帐号:银行帐号:9。
签定日期:年月日
建设行政主管部门备案意见:
备案日期:年月日
委托书。
兹委托代理招标事宜,有效期限为。
具体代理业务范围为:
邀请书。
审查潜在投标人资格;。
组织现场踏勘和答疑;。
组织开标、评标;。
参与开标、评标;。
编制招标情况报告。
具体职责、权利义务详见招标代理合同。(注:自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章,我单位均予以承认,中标通知书由我单位签发)。
法人单位(公章)。
法定代表人或委托人(签章)。
委托日期:年月日
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
工程建设招标投标合同
本协议书于____年____月____日由________(以下简称“业主”)为一方与________(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议:
l、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:
(1)中标函。
(2)上述投标书。
(3)合同条件。
(4)规范。
(5)图纸。
(6)工程量清单。
3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在________在场的情况下,盖的正式印章如下:____________;或在__________在场的情况下,由上述签字盖章并递交。
业主签名:_____________承包人签名:____________。
工程建设招标投标合同
本协议书于__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议:
1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解:
3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的'款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在__在场的情况下,盖的正式印章如下:
业主签名:______________承包人签名:___________。
联系人:_______________联系人:_____________。
工程建设招标投标合同
乙方专业从事开拓承接__________有限公司,全国范围内房地产开发相关配套工程,甲方为专业从事__________企业,甲乙双方愿意共同承接完成__________公司项目的施工业务;双方就工程施工形成战略合作关系,为使双方在工程施工的质量、工期、文明施工、成本,利润等各个方面的合作能够达到预期目标,经双方共同协商达成如下协议。
一、合作方式。
二、管理方式。
三、财务管理。
四、材料采购。
五、成本计算。
六、双方职责。
七、工程结算。
八、未尽事宜双方应本着友好合作,共同协商解决。
九、以上条款甲乙双方必须共同遵守,违约方应承担一切损失。
十、本协议壹式贰份,双方各执壹份自签订即日起生效,结清款项后自行终止。
甲方:_________________乙方:_________________。
代表:_________________代表:_________________。
_____年_____月_____日。