接收到通知后，应及时阅读、理解并按要求采取相应行动。我精选了一些写作技巧和范例通知，希望能够对大家的通知写作有所帮助。
工程停工整改通知书
（）质安监停字第（）号：
经检查，你单位承建的.工程，违反《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范，存在如下质量安全隐患：
根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《湖南省建。
设工程质量和安全生产管理条例》有关规定，必须立即停工整改，限于年月日前整改完毕。待整改完毕，经监理（建设）单位检查合格后，并将监理（建设）单位签认的整改报告报我站，经复查合格后方可复工。如在规定期限内未整改到位，我单位将按照《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》和《湖南省建筑市场不良行为记录公示制度》等有关规定进行处罚和上报不良行为记录。
施工单位接收人：
监理单位接收人：签发人：
建设单位接收人：建设工程质量安全监督站（章）年月日。
注：本通知书一式四份，建设、监理、施工和监督站各一份。
编号：20---。
项目部：工程，经我质检科20年。
月日监督检查，发现存在以下质量问题：
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.请你项目部于20年月日前整改完毕，经建设或监理单位检查合格并签署意见后，将整改结果书面上报我科。否则每漏改一项罚款200元。
特此通知。
质监人员：阳谷县侨润建筑工程有限公司质安科（盖章）20年月日。
签收人：20年月日。
注：1、整改完成后，由责任项目部向公司质安科报送《工程质量整改完成报告》。
2、本通知书一式2份，质安科、责任项目部各1份。
工程责令停工通知书
通知，是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。下面本站小编给大家带来工程责令停工。
通知书。
供大家参考!
户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
经查，你(单位)在未取得乡村建设许可证、合法用地手续的情况下擅自进行违法建设房屋的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第六十四、六十五条的规定，现向你(单位)下发责令停工通知书，责令立即停止建设施工。若再违章建设，乡人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定处以相应处罚。
送达人：
接收人：
恩施兴州建设有限责任公司：
3月13日，你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停工程施工。
恩施市住房和城乡建设局。
x年3月13日。
建设工程停工通知书
建筑工程验收监督通知书建设工程质量监督站：
我单位建设的验收条件，现定于年月日工程时在已具备工程施工现场组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收，特通知你站对验收进行监督。附质量验收组主要人员名单：
建设单位：
勘察单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
项目法定代表人：
项目设计负责人：
项目设计负责人：
项目总监：
项目经理：建设单位项目负责人：
建设单位(章)年签收人：
工程停工整改通知书
________________________________：
经检查，贵单位施工______________________________________________违反《建设工程安全生产管理条例》、《建设安全检查标准》、《河北省建设工程安全规定》等标准规范，存在以下重大安全隐患：____________________________________________________________________________________________。
根据《建设工程安全生产管理条例》和《河北省建设工程安全监督管理暂行规定》，整改完成后必须立即停止整改，并报告整改报告(________________________)。检验验收合格后方可复工。
签发人：______________(公章)
施工单位接受人：______________
__________年________月______日
监理单位签收人：______________
工程停工整改通知书
xx县建设局：
7月1日，我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题：
1、《城乡规划法》学习培训工作不到位，仅1人参加自治区培训;。
2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;。
5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立，未建立并实施乡村规划许可证制度;。
6、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性;。
7、无规划委员技术审查单，未开展规划动态信息监测，规划信息没有及时统计;。
9、乡、镇规划管理机构还不健全，乡镇规划助理员配备不到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
10、县执法队伍薄弱，执法机构不健全，城乡规划执法范围过大，执法人员配备不足、执法力量不够，执法交通工具、缴费严重短缺，不能及时发现和制止违法建设。
xx建设局。
年七月十二日。
工程停工通知
经查，你公司开发的 项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定，属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。
特此通知
沙洋县建筑工程管理处 年 月 日
建设单位签收人：
监理单位签收人：
施工单位签收人：
工程停工整改通知书
经查，你(单位)在未取得乡村建设许可证、合法用地手续的情况下擅自进行违法建设房屋的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第六十四、六十五条的规定，现向你(单位)下发责令停工通知书，责令立即停止建设施工。若再违章建设，乡人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定处以相应处罚。
送达人：
接收人：
建筑工程停工通知书【】
编号： 施工：
你在施工，因违反。
规定，经检查组（安全检查员）检查，施工危及营业线行车安全。应立即停工并措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我 ，复查合格后才能复工。
发出通知： 姓名；：
接收通知： 姓名：：
附注：本通知书一式五份，主送施工，抄送建设、铁路局安监室、主管处，自存。
停工通知书
地址：
相关法律法规、技术标准： 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。
存在问题：
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一 层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安 全隐患，并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。
整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。
签发人： xxx
签发日期： 20xx 年 3 月 25 日
安监机构： (公章)
说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。
停工通知书
建房户：
经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的`一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知。
送达人：xxx。
接受人：xxx。
20xx年x月x日。
停工的通知
尊敬的业主（住户）：
中秋节假期将至，为了让小区业主度过一个愉快、安全的假期，我公司现将休假期间装修时间通知如下：
中秋节放假期间（20xx.9.15——20xx.9.17），严禁装修施工队进场装修施工，之前正在装修的'住户请施工人员于20xx年9月14日18：00前离场，收假后方可进行正常施工。
由衷地感谢您一直以来对物业工作的支持。
物业公司客服电话：0871—643266。
xxx物业。
xxxx年xx月xx日。
停工的通知
尊敬的各位家长：
你们好！
我年级定于20xx年7月18日至8月4日放暑假，8月4日下午返校，8月5日正式开学上课。为了使您的孩子能够度过一个健康、安全、愉快的假期，特向全体家长提出如下建议要求。
一、学生7月18日下午放假到家后，家长第一时间给班主任发送孩子安全到家的信息。
二、督促孩子按时完成假期作业，要让孩子学会复习，学会自学，及时查漏补缺，养成每天学习的好习惯。为新学期高三学习做好充分准备。新学期开学后，班主任将逐一打电话询问家长学生假期在家学习情况。另外，学生在开学后，必须上交暑假每天学习情况安排表。
三、家长要对孩子加强安全法制教育。教育孩子注意用火、用电、交通等方面的安全，严防意外伤害事故的`发生。
四、积极引导孩子自主、自律，合理的安排好暑假生活。
五、鼓励孩子参加各种全民健身活动。培养兴趣，锻炼能力，增强体质。
六、开学前督促孩子理发。
最后，希望家长支持配合班级要求，和孩子们共同度过一个愉快有意义的假期。欢迎广大家长对班级的工作提出宝贵意见和建议。愿同学们“珍爱生命，安全第一”牢记在心，平平安安过暑假，快快乐乐返校来！
顺祝各位家长朋友生活顺利，精神愉快，阖家欢乐！
xx部门
20xx年xx月xx日
停工的通知
建房户：
经xx城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业自查中，发现你户在xxx擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
送达人：xx。
20xx年xx月xx日。
停工通知书
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇xx年xx月xx日。
停工通知书
土安监发[20xx]12号建房住户(签字)地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:。
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。土桥镇街道。
整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。
签发人张xx签发日期
20xx年3月25日。
安监机构：(公章)。
停工通知书
七城管金沙字[xx]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的'规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）。
xx年xx月xx日。
当事人：
承办人：
停工通知书
存根违法停字[]号______________：
经查你单位新(翻、修)建项目_____________工程，位置_____________。违反了铜政发[20xx]28号文件、铜政发[20xx]76号文件及房村镇总体规划，该工程属于违法建设。接此通知后，应立即停工(已竣工的不得使用)并限你在年月日之前到房村镇规划办接受处理。
送达人签字收件人签字。
________房村镇规划办公室。
________年________月________日。
停工的通知
亲爱的顾客：
谨以此信通知本公司即将停业一段时间。
本公司的年假预定按照以下方式执行：
本公司将于20xx年7月1日开始休假，20xx年7月28日再度营业。
非常感谢各位的支持。并祝您拥有一个愉快的'假期!
通知人：xx
日期：xx年x月x日
停工通知书
七城管金沙字[]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的.规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）。
xxx。
日期：
停工通知书
尊敬的业户/施工单位：
20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：
20xx年9月15日—20xx年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
1、20xx年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx。