合同协议是各种经济活动中的一种约定,包括销售合同、租赁合同、劳动合同等。学习下面的合同协议文本,可以使您更深入地了解合同的重要性。
防水协议书
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方平等协商,甲方将司法局办公楼顶防水工程分包给乙方施工,工程量以实际竣工面积为准。依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律法规,本着平等自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方友好协商,达成承包合同条款如下,以资共同遵守。
1、项目名称:
2、项目地点:
3、承包方式:包工包料、包质量、包安全生产、包工期、包资料、包税金、包屋面及卫生间防水分项工程验收合格、工程造价一次性包死等。
4、承包范围:屋顶防水工程。按要求本防水工程屋面采用sbs改性沥青防水卷材,厚度5mm,四周均贴至泛水高度,出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附加一层,并做纤维布加强(300mm宽),出屋面管道防水应包裹立管高300mm。
1、合同单价:屋面防水工程32.0元/。(以上单价一次性包死,含主材费、辅材费、人工工资、税金等)。
2、工程量:屋面防水工程面积为:。工程量按实际发生的量计算,如工程量超出在10%范围内不另行计价。
3、工程总造价:
4、付款方式:
乙方负责全额垫资施工,一直垫资全部工程结束为止,经甲乙,监理三方验收合格后,支付工程总造价的30%工程款,余款70%待工程竣工验收合格后在支付65%工程款。余下5%作为质保金五年届满后一周内付清,质保期自工程竣工验收通过之日开始计算,不计息。
1、防水工程质量标准:合格。
2、乙方在施工过程中必须按照国家现行规范、标准、图集的要求施工,不允许偷工减料。
3、工程施工质量必须符合《弹性体改性沥青防水卷材》gb18242-20xx及《地下防水工程施工质量验收规范》gb50208-20xx,防水施工所用的材料必须有产品合格证和性能检测报告,并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,检测费用由承包方承担。材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求,不合格的产品严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计五年。
甲方权利和义务。
1、甲方负责提供水、电源连接点。
2、检查、督促防水材料的.质量、厚度及材料质量。
3、根据协议条款支付工程款。
乙方权利和义务:
1、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及乙方施工资格证书,材料经检测中心检测合格后方可进场施工。
2、负责防水分项工程底部基层的处理施工。
3、严格按照设计图纸、标准图集及强制性条文和国家防水工程规范标准施工,合同工期,保质保量完成合同内容。
4、在施工过程中,乙方应按建设单位和国家标准要求施工,如防水工程质量不能通过职能部门验收,乙方无条件返工至合格为止,而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。
6、工期责任:乙方必须确保工程进度,严格按甲方的施工进度计划要求,合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工,每延迟一天罚款元。
7、乙方在施工过程中,应高度注意安全生产和文明施工,做到工完场清,服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理,甲方有权安排其它班组人员清理,人工工资按150元/日扣除。
8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度,杜绝不文明行为和盗抢事件的发生,如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
9、乙方在施工过程中出现伤亡事故,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方自行负责承担与甲方无关。
1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。
2、乙方应严格按照安全操作规程进行施工,负责管理。
3、乙方应采取严格的安全防护措施,保证施工工期内无事故发生。
乙方在防水工程结束后,应根据国家颁发的施工验收规范,设计院及工程所在地质监站的要求,对工程实体和各检验批、资料进行自检、自评、自检合格。将整理好的全部防水分项工程验收文件、资料报送甲方及相关职能部门组织验收。
1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中,关于工程质量保修有关规定执行。
2、乙方再收到甲方发送的维修通知后,24小时内派人到达维修现场进行保修,否则甲方有权自行派人维修,其维修费用按实结算,由乙方承担。该费用直接从质保金中扣除,若维修费用超过质保金,乙方必须补足。
1、协议书签字后即生效,协议生效后,双方不得违约,如发生违约造成的经济损失,应向违约方索赔,若双方协商不一致时,可到项目所在地法院仲裁解决。
2、未尽事宜,双方另行协商解决,另行补充条款与本协议书具有同等效力,本协议书一式贰份,甲乙双方各持壹份。
甲方(公章):乙方(公章):
年月日年月日。
防水补漏协议书
施工单位:_______公司(以下简称甲方)。
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:1、甲方责任:(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。2、乙方责任:(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
防水协议书
施工单位:_______公司(以下简称甲方)。
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司____防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼。
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内。
3、工程内容:根据公司____工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面“851”聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的`准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
代表:代表:
______年____月____日。
防水协议书
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
1、工程地点及工程名称:
2、承包形式:
3、质量要求:
4、开、竣工日期:
5、使用材料名称:
6、甲方驻工地代表:乙方驻工地代表:
1、总工程量:
2、价格:
3、预付款:(总金额%)万拾元。
4、预付款结算时间及手续:
三、质量要求及保修期限。
2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象,按国家施工规范施工,并接受甲方和质检部门的规范化验收。
1、甲方提供电力,卷扬机械和燃料的方便,同时提供劳工的`食宿方便。
2、建立交接手续,对防水成品层,甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责。
3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。
4、乙方有自我保护的责任,安全事故一概由我方负责。
本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决,先协商解决,协商无效再起诉法院或经济法庭,依法解决。
本合同的执行和终止,自签订日起到工程结算清日为止。
1、甲方违约:防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算,作为违约金,并承担由此而产生的一切法律责任。
2、乙方违约:在没有特殊的情况下,如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
防水协议书
发包人(甲方):
承包人(乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的'原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况。
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、承包方式:包工包料。
二、工期要求:工期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围:
1、材料乙方自购。
2、使用材料:_________。
四、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到各个工艺合格确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、结算价格及付款方式:
1、工程价款:根据双方商定价格为:_________元/平米,总面积约:_________平米,依完工后面积测量施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。
2、付款方式:维修施工时料费及人工费由甲方预支一部分,工程结束后结清维修工程款。
六、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
七、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由长治市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
八、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
九、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。
十、未尽事宜,另行协商。
发包人(盖章):_________承包人(签字):_________。
联系电话:_________联系电话:_________。
签定日期:_________年_________月_________日
防水协议书
甲方:
乙方:
甲方将承建的`xx市xx集资房安置1-3号楼屋面防水挤塑板保温及卫生间防水工程项目,委托乙方施工。依照国家有关的法律法规条例,遵循平等互利诚实守信的原则,以双方协商签订本协议。
包工包料,按实结算。
屋面防水工程采用端龙牌0.3mm厚sbs防水卷材。每平方xx元铝合金收口xx元;屋面挤塑板保温要求厚度3cm,挤塑板保温每平方xx元,卫生间采用js聚合物防水涂料涂抹厚度1.0mm-1.2mm,每平方xx元,屋面伸缩缝二次嵌缝每米xx元。乙方严格按照标准规范的要求组织施工,随时接受甲方业主及质监部门检查,并为检查提供便利条件。
甲方向乙方付款方式按乙方每月工程进度支付80%,工程完工验收后一个月内付清余款。
1、乙方在施工过程中发生工伤事故由乙方自行负责。
2、本协议经双方代表签字生效,价款结清自行失效。
3、本协议一式二份,双方各执壹份。
甲方:
乙方:
年月日
年月日
防水协议书
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属的3#车间屋面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:甲方的3#车间南侧部分彩钢瓦的更换以及整个车间漏水问题,乙方应严格按照甲方的'施工要求予以维修。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为乙方预算表(除去屋面除锈刷漆工程)合计壹万叁仟元(13000.00元)。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修壹年,一年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内全额支付工程款。
6、工程施工中乙方应遵守甲方的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决。
甲方:
乙方:
______年____月____日。
防水补漏工程合同
发包方(甲方):。
承包方(乙方):
一、承包合同主要内容。
1、承包范围:卫生间、厨房。
2、承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
3、工期:本工程自20xx年7月日开工,于20xx年7月日竣工。
4、工程造价:卫生间、厨房防水每平方元,结算时按实际面积或商谈价格结算。
二、承包方(乙方)的责任。
1、工程质量:乙方应确保甲方卫生间、厨房防水工程达到优良标准,严格参照防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,确保甲方财产安全。
三、付款及违约责任约定。
1、工程竣工后,由甲方进行验收,验收合格后一次性支付给承包方(乙方)工程款。
2、如果验收不合格,发现任何一个问题,承包方(乙方)必须按照甲方的要求全面整改,并赔偿因防水工程造成装修工程延期损失1000元(壹仟元整)。
3、承包方(乙方)确保工程质量达到优良标准,并对工程保修十年。十年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责,包括对于楼下造成的各项损失。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待十年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防水补漏合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的'原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
_________。
_________。
开工日期:_________
工程造价:_________。
付款方式:_________。
价款调整:_________。
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
_________。
1、本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话:_________乙方联系人:_________。
4、保修金支付方法。
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
4.4出现质量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用;。
甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
甲方:
乙方:
简单的防水补漏合同
甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,本着平等互利的原则,经双方友好协商达成如下合同条款:
1、工程名称:浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格。
本次防水施工为双包方式(包工包料)。此价款为本工程固定造价,总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保。
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求,对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构,如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外,如有其他非承重破坏须采取相应的`补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后,如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理,重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺保修期为五年使用年限。(保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理)。
6、双方责任。
甲方责任:在防水施工结束后,甲方应配合做好成品保护,如现场施工人员故意引起的损坏,后果由甲方负责。
乙方责任:
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用,工程款项中包含保险费用。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。
6、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后,支付此单屋面合同全额工程款。
1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
____年___月___日。
防水协议书
甲方将本建筑安装工程项目发(分)包给乙方施工。为贯彻"安全第一、预防为主"的方针,根据国家和上海市有关法规、规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的同时,签订本协议。
1、工程项目名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
4、承包方式:
自东北旺东北旺农场开发建设科研综合楼防水完工。
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产,消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:
(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计;
并制定有针对性的。
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;
安全技术措施计划,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、施工前、甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议;并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查,督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,由甲乙双方各执一份。
6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。甲方应该认真整改。
8、在生产操作过程中的个人防护用品,由各方自理。甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境;操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患、立即停止施工;并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施、在搭设,安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检验,并做好书面记录。借入使用方一经接收,及备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程申,用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
12、甲乙双方的人员,对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的`后果;均由该方人员及其单位负责。
13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、币、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗、并按规定定期审证,中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作:起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作:严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时、应取得防火主管人员同意,落实防火,防中毒措施,并指派专人值班。
15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出、甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
18、乙方在签订建筑安装施工合同后,应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理上海市建设工程开工安全受监报告手续。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡(火警)火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及上海市有关事故报告规定在事故发生后的一小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动行政部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
20、其他未尽事宜。
21、本协议订的各项规定适用于立协单位双方。如遇有同国家和上海市的有关法规不符者按国家和上海市的有关规定执行。
22、本协议经立协双方签字、盖章有效,作为合同正本的附件一式六份,甲、乙双方各执二份,送区(县)劳动行政部门、及有关部门各一份备案。
23、本协议同工程合同正本同日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。
甲方:
乙方:
______年____月____日。
简单的防水补漏合同
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
1.2工程地点:________________________________。
1.3承包范围:卫生间。
1.4承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
1.5工期:本工程自____年___月___日开工,于____年___月___日竣工。
1.7工程造价:卫生间防水每平方30元,结算时按实际面积结算。
2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
3.1参加甲方组织的.施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2指派________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.5应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。五年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章):________________。
乙方(盖章):________________。
____年___月___日。