技术合同是双方就技术开发、技术转让、技术培训等方面达成的共识和约定。在以下范文中,您可以找到一些常见的技术合同条款和样式,以便更好地编写您自己的合同。
房屋防水施工合同新
甲方:
乙方:
一.工程概况:
工程名称:
工作地点:
工程内容及性质:
二、承包方式及范围。
1、承包方式:
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干,乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围:对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工(明细如下:
三、计价方式。
计价方式:采用总价包干方式,合同价___元。
四、工程工期。
1、工程工期:乙方必须按甲方规定的工期要求,编制项目的施工进度计划,经甲方核定后,按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工,经甲方确认,工期可按实顺延,但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
五、质量要求。
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
六、付款方式。
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后,甲方支付工程款总价的__%;。
3、本工程合同总价余额__%作为工程质量保修保证金,保修期限为__年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题,乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修,若乙方不能按时到场进行维修,或维修达不到甲方要求,甲方有权另外通知人员进行维修工作,所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后,甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算,多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工,乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度,甲方有权中止合同。
七、甲乙双方的权利与责任。
甲方的权利与责任。
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调,安排总体工程施工进度计划,负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
乙方的权利与责任。
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作,待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决;乙方的.施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担;乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导,并按甲方编制的施工进度计划,安全施工有关规定,工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善,发生违纪违法事件者,一切责任均由乙方负责自行解决。
八、安全生产。
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故,责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任;同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
九、其它事宜。
1、违约的处理:甲、乙双方任何一方不能履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜,由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
房屋防水施工合同
甲方:__________(以下简称甲方)。
乙方:__________(以下简称乙方)。
甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工,为明确双方权利义务,保证工程顺利完成,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定,甲,乙双方本着诚信,公平互利的原则,经协商签订如下合同条款,以资共同手信守。
1、分项工程名称:宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。
1、承包内容:按照砼配合比后台上料,浇筑砼,按要求振捣密实,浇筑面抹平,清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具,保证工完场清,达到安全文明施工现场标准。
2、承包方式:包工。
3、承包价款:/吨。
4、付款方式:每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费,剩余20%的费用等主体完工后,并经监理,业主验收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工质量要求。
1)执行国家,电力行业建筑工程规程规范、验评标准。
2)施工项目完成率100%,质量验收合格率100%,质量优良率不小于90%。
1、乙方按照甲方批准的项目进行施工,并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目,乙方应积极响应并执行。
2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行,工期不得拖延,如乙方因自身原因未能按期完成施工任务,从而影响整个进度计划,延误一天考核500元,依次累计考核。
3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督,以及现场监理人员对施工质量的监督。
4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料,不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内,超过部分甲方直接从工程款中扣。
5、钢筋制作,绑扎,安装工作中出现不符合验收要求的,影响质量的每项考核200元。
6、乙方施工中如不按施工规范施工,质量达不到验收标准而返工的后果自负,并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。
7、下料前必须由技术人员开料单,不按料单下料,自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序,垫方木或架板,不得直接放置地面,如有违规每次考核200元。
8、如有违章操作,不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担,项目部并给予处罚。
9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工,如有不合格项乙方返工施工达到要求,返工造成的一切后果乙方承担,并每项处以200罚款。
10、罚款处理由质检员列出清单,项目经理批准后交财务科实施,罚款处理一经批。
1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定,并遵守甲方各种管理规定,有违反者按照规定考核。
2、施工过程中乙方要做好文明施工,做到“工完、料尽、场地清”,谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放,严禁施工垃圾随意堆放。
3、施工现场不准酗酒,打架斗殴,聚众赌博,偷盗材料,机具,寻衅滋事,干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理,严重者送交有关部门追究相关法律责任。
4、乙方进入施工现场,应加强安全管理,并接受甲方安全监督,杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担,并按安全文明施工管理规定处罚。
5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态,做到机净,无故障、专人负责。
6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准,有违章每次考核200元。
7、现场必须正确佩带安全帽,高空作业必须系好安全带,违规每次考核500元。
8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架,防护设施,安全标志,警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者,每处处以100元罚款。
9、不懂电器设备乱动者,乱接乱挂电线出现事故,责任自负,并处以50—200元罚款。
10、施工中上下乱抛材料工具者,违章人罚款50元/次。
11、罚款处理由安全员列出清单,批准后交财务科实施,处理一经做出必须执行,再当月工资中扣除。
(一)甲方职责。
1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。
2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。
3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。
4、工程竣工后,按照合同规定及时办理结算,支付合同款。
5、乙方施工中无故停工延误工期,造成甲方损失甲方有权拒绝结算。
(二)乙方职责。
1、乙方必须遵守甲方管理制度,服从甲方管理人员管理。
2、乙方根据合同确定的承包范围,在保证质量,安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。
3、对施工过程中出现的问题,及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。
4、在确保工程质量,安全情况下合理使用材料,不得浪费。
5、经常检查钢筋加工机械,电路是否正常,有异常及时告知项目部,项目部安排专业人员检修,保证机械不带“病”工作。
1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清,保修期满后合同自然失效,本工程保修期为______天。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
3、本合同履行中,甲乙双方有关工程的洽商,变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时,在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。
4、乙方在工地施工期间,须无条件服从甲方规章制度,如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同,并按所发生工程费的80%结算。
5、乙方在合同履行期间,因人力不足,质量不能保证,延误工期甲方有权中止合同,并按所发生工程费的80%结算。
6、本合同一式两份,甲,乙双方个执一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
房屋防水施工合同
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》等有关规定,结合本工程具体情况,现将河堤工程承包给乙方施工,双方本着平等自愿、友好协商的原则,达成如下协议望共同遵守:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程名称:
工作地点:
工程内容及性质:
1、承包方式:
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干,乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围:对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工(明细如下:
计价方式:采用总价包干方式,合同价xx万元。
1、工程工期:乙方必须按甲方规定的工期要求,编制项目的施工进度计划,经甲方核定后,按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工,经甲方确认,工期可按实顺延,但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后,甲方支付工程款总价的%;
3、本工程合同总价余额%作为工程质量保修保证金,保修期限为年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题,乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修,若乙方不能按时到场进行维修,或维修达不到甲方要求,甲方有权另外通知人员进行维修工作,所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后,甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算,多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工,乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度,甲方有权中止合同。
(一)甲方的权利与责任。
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调,安排总体工程施工进度计划,负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
(二)乙方的权利与责任。
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作,待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决;乙方的施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担;乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导,并按甲方编制的施工进度计划,安全施工有关规定,工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善,发生违纪违法事件者,一切责任均由乙方负责自行解决。
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故,责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任;同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
1、违约的处理:甲、乙双方任何一方不能履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜,由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋防水施工合同新
甲方:
乙方:
经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、承包内容:
四、承包方式:
五、承包价格:
六、付款方式:
七、甲、乙双方责任与义务
(1)甲方:
1、按照合同约定时支付工程款。
2、现场监督:检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。
3、现场协调各工种之间的.工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。
4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。
(2)乙方:
1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。
2、提供防水材料的合格证和相关资料。
3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。
4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。
八、违约责任
如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
房屋防水施工合同
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
甲方位于新城三组56号建有住房一栋,为了维护甲乙双方共同利益,保证施工质量和安全施工,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
1、乙方进户后,应实地勘察,会同施工人员作好安全生产方案,否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位,否则不得施工,在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量,(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔,如因返工,费用由乙方负担。
4、工程总施工量平方米,计人民币元,工程完工后一次性付清费用,甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本合同从签字之日起生效,未尽事宜,由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋防水合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为元。
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼屋面防水协议书合同范本。
甲方:
乙方:
授权人签字:
授权人签字:
年月日年月日
房屋防水施工合同
合同名称:
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:
技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方;
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。
6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。
xx年xx月xx日始xx年xx月xx日此。
若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋防水维修合同
就甲方的房屋所出现的渗水问题达成如下维修协议协议:因甲方商品房在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋进行维修,经双方协商,协议如下:1.维修时间:年月日起到年月日止.2.维修地点:3.负责维修单位:
4.维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意.5.维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作.6.房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的渗水是在甲方在装修完使用后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以乙方必须负责在对于维修完之后对于甲方的装潢必须按照原样进行复原工作,甲方应承担因此而发生的费用,如甲方不愿意承担此项费用,则乙方可不负责恢复.7.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,乙方必须按照原价进行赔偿。8.房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准.10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督,施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果,再次出现渗水,则乙方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责.12.根据双方的协商,本次维修双方采取以下第种方式进行:1)甲方负责全部材料,乙方负责施工,对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责,因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长;2)甲方负责主要材料,乙方负责部分材料,乙方负责施工,其他的由双方协商;3)乙方负责全部的材料,乙方负责施工,对于因此出现的问题乙方负全部责任.13.本工程维修发生的费用共计人民币元(大写),关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式,甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%,在维修结束后付45%,余下的5%待保修期满后甲方在行支付.14.本协议一式两份,双方各持一份.15.关于保修:保修期60天,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施16.其他未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:(发包方)乙方:(承包方)根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。
一、工程概念。
施工地点:吉汝乡吓如村施工内容:房屋维修。
维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。工程期限:从2016年2月3日开工至2016年5月30日。
二、工程总价及结算方式。
付款方式:工程总价款270900元(大写:贰拾柒万零玖佰元整)自本合同签订后甲方预付首付款170900元(大写:拾柒万零玖佰元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。
三、施工准备及双方义务(1)甲方义务。
1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
1、由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。
2、由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。
本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。
房屋防水维修合同范文3甲方:xxxxxx乙方:xxxxxx甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就xx漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:
一、费用及付款方式:甲方委托乙方修补xxxx,乙方以包干价的形式承包,包干费用xx元,大写xx,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:xxxx。
二、施工责任:
乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为js防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期:
自本合同签订之日起5日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为xx年。
四、人员管理:
五、施工垃圾:
施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任:
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付xxxx元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。
房屋防水施工合同
合同名称:
根据《中华人民共和国劳动法》及《民法典》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:
一、发包方式:技术指导及包工包料价格见施工方案报价清单。
二、发包范围:屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
四、付款方式:
1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%。
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,年期满甲方如数拨付给乙方。
五、工程质量与施工安全。
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
六、竣工验收:乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
七、双方责任。
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的'的水通,电通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。
6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限:______年______月______日始______年______月______日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。
十、争议与解决。
若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
______年______月______日。
乙方(公章):
法定代表人(签字):
______年______月______日。
房屋防水施工合同
甲方位于新城三组56号建有住房一栋,为了维护甲乙双方共同利益,保证施工质量和安全施工,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
1、乙方进户后,应实地勘察,会同施工人员作好安全生产方案,否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位,否则不得施工,在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量,(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔,如因返工,费用由乙方负担。
4、工程总施工量______平方米,计人民币______元,工程完工后一次性付清费用,甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本合同从签字之日起生效,未尽事宜,由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房屋做防水合同
甲方:
乙方:
甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,本着平等互利的原则,经双方友好协商达成如下合同条款:
1、工程名称:浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格
本次防水施工为双包方式(包工包料),此价款为本工程固定造价,总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求,对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的`承重结构,如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外,如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后,如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理,重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺保修期为五年使用年限。(保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理)。
6、双方责任
甲方责任:
在防水施工结束后,甲方应配合做好成品保护,如现场施工人员故意引起的损坏,后果由甲方负责。
乙方责任:
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用,工程款项中包含保险费用。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。
6、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后,支付此单屋面合同全额工程款。
1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:
乙方:
代表签章:
代表签章:
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋防水工程合同
在人们的法律意识不断增强的社会,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的房屋防水工程合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
施工单位:_______公司(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司__防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2、3楼
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容:根据公司__工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的'垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方: (签章) 乙方: (签章)
代表: 代表:
房屋屋顶防水合同
乙方:荆州市沙市建筑防水装饰工程部。
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。(农村山林合作。
协议书。
)
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元,其余20%即元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
房屋防水维修合同
建设单位:---------(以下简称甲方)。
承包单位:
---------(以下简称乙方)。
兹有甲方将。
----。
防水工程委托承包乙方施工,为了加强甲乙双方合作,明确责任,保证工程在施工过程中顺利进行,经双方研究决定,特签定本合同:
第一条:承包方式及承包价格。
------------------------。
第二条:工程采用材料及质量要求。
--------------------。
第三条:付款方式:1本合同款总额约计人民币(大写)。
2自签定合同后甲方付乙方总工程款。
--------------------------%。
3乙方进场施工后付工程总款。
-------------------------%。
4工程施工至中途付工程总款。
-------------------------%。
5防水工程完工后付总工程。
-------------------------%。
6余款。
--------------------------%经甲方验收后在两个星期内付清尾款(一次性付清)。
7保修款。
第四条:工程工期:本工程于年月日起开工,共需天完成,如因为气候等不可抗拒预见的客观因素,影响工程日期应相应顺延。
2工程完工后,工程造价总额按实际工程量面积等结算。
第八条:本工程另需要说明的问题:
--。
第八条:本合同自双方签定之日起生效,一式份,甲乙双方各执份。
建设单位(盖章)承包单位(盖章)。
负责人签字:负责人签字:
电话:电话:
年月日年月日。
房屋防水施工合同
______(以下简称甲方)______(以下简称乙方)。
经监理及甲方对乙方承建专业资格的考核竞标,同意将我公司、7#楼室内防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称:6#、7#楼。
2、工程地点:滨河路与京赞路交叉口西北角。
3、工程内容:选用防水品牌为:河北强凌防水材料有限公司、北京远大红雨防水有限公司、辛集玉环防水建材有限公司。根据甲方施工联系单和设计变更通知单要求,卫生间、带地漏的阳台防水工程采用单组分聚氨酯防水涂膜(1.2厚以上)三遍,面撒黄沙。
二、承包方式。
乙方包工和包料及资料的整理等。
三、工程造价。
每平米____元(含税)。大约1230m2,合同总价约:39360元。乙方在监理及甲方的配合下同总承包单位进行交接检,由监理及甲方签字后,结算时按实际面积结算。(面积由预算部进行核实确认)。
四、质量标准:
乙方应确保御景蓝湾6#、7#住宅楼卫生间、带地漏阳台防水工程达到合格标准,严格参照gb/t19250———20______有关标准及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任。
1、甲方责任。
(1)应提前提出书面施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准交接给乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)监理及甲方有权对乙方在施工过程中的`工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
(4)监理及甲方负责协调与总承包单位的关系,发生的费用由乙方承担。
2、乙方责任。
(2)配合小区整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修一年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,材料进场后,经监理及甲方的验收,合格后,支付总价款的30%,防水工程完工后经试水合格后,办理交接单据,支付到总价款的95%。留5%的工程款作保修金,整体工程竣工验收后,一年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:未尽事宜参见乙方单位防水施工报价单。
八、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,待一年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:______(签章)乙方:______(签章)。
代表:______代表:______。
年房屋防水合同范文
甲方:
乙方:(身份证号)。
为做好固始县根亲文化园根亲坛坛体防水止漏工作,甲乙双方经友好协商达成以下协议:
一、甲方委托乙方承接根亲坛坛体内外防水止漏工程施工。
二、甲方派驻现场代表协调处理施工用电等施工准备工作,保证良好的施工环境。
三、乙方须服从甲方对施工材料、质量、进度的监督管理。
四、协议工期暂定天:
自年月日至年月日。
五、施工方式:乙方包工包料。
1、乙方进场材料必须及时向甲方提供材料相关产品合格证、质量保证书等报验手续。
2、使用材料必须符合国家、行业标准要求,并经甲方认可。
3、甲方有权终止乙方使用不合格材料,不符合要求的工艺。
六、双方商定防水止漏工程施工综合费用为。工程量据实核算。
1、为保证施工进度,甲方在开工前提供乙方进场及施工材料准备费用(人民币)。
2、甲方根据施工进度支付工程进度款,防水止漏总体工程结束,经甲方及组织相关部门验收合格后,甲方支付工程总款,剩余作为工程质量保证金,待竣工验收合格一周年后,若无质量问题一次性付清余款。
七、乙方必须严格遵守相关施工安全规范,若发生安全事故问题,乙方自行承担,甲方概不负责。
八、未尽事宜,双方在合作中友好协商解决。本协议一式四份,双方各执两份,双方签字后立即生效。
甲方:乙方:
法人(或法人代表)法人(或法人代表)。
日期年月日日期年月日