合同样本是业务合作的基础，它规定了交易对象、条件和方式。下面是几种经典的合同样本，包括购买合同、雇佣合同等。
买卖合同书样本
一事达成如下协议：
一、 甲方自愿将其名下位于 号车库(建筑面积 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年 月 日前一次性付款。
三、 甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、 因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。
五、 甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。
六、 本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。
七、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(出卖人)：_______________________
乙方(买受人)：_______________________
_____年 _____月_____日
衣服买卖合同书样本
甲方(供方)：
乙方(需方)：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以致双方信守执行。
第一条商品名称、种类、规格、单价、数量。
甲方向乙方提供以下货款。
第二条商品质量标准。
如果乙方在销售此批货物的过程中，发现不合格产品，乙方有权要求退还商品，甲方应无条件接收退还商品要求。
如果乙方发现大小号不一，或色泽发生错误等，甲方也应提供退换货服务。
第三条商品单价及合同总金额。
双方核定单价为：
总计人民币：
如今原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需方双方协商，按上述价格执行。
第四条交货方式。
交货时间：
交货地点：
运输费支付方式：
第五条付款。
乙方应自合同签订之日起，预付给甲方元的押金款，逾期不付的将视为放弃本合同。乙方应于贷款送达之日起半个月内将剩下的元补付给甲方。
第六条违约责任。
1、付款后甲方无货，使乙方造成损失，应偿付乙方此批货款总价5%的违约金。
2、甲方如提前或延期交货或交货不足数量者，甲方应偿付需方此批货款总值1%的违约金。乙方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付甲方此批货款总值3%违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承诺经济责任。
3、甲方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货方法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由甲方负责，如经甲方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失。处理费用由甲方补付给乙方。
4、当事人一方因不可抗拒力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第七条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。
第八条合同履行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换或另订合同，方为有效。
此合同一式两份，分别由甲乙双方妥善保管。
甲方(供方)：
乙方(需方)：
日期：
买卖合同书样本
买方： (以下简称甲方)
卖方： (以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方购买乙方的机动车一辆：
车号： 颜色：
产地： 型号：
发动机号码： (拓印粘贴)
底盘 号码： (拓印粘贴)
第二条：甲方向乙方支付车款人民币 万元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金 万元，三日内再支付第一笔车款现金 万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条： 乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条：甲方若违反本合同，定金不予退还。
第九条：乙方若违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人)： 乙方(授权签字人)：
住址： 住址：
证件号码： 证件号码：
年 月 日 年 月 日
买卖合同书样本
第二条：甲方向乙方支付车款人民币__________万元。包括三部分：
定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金万元，三日内再支付第一笔车款现金万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
车辆买卖合同书样本
住所：________________________。
乙方（买受人）_______________。
住所：_________________________。
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
汽车品牌及型号规格：________________。
生产厂名称：_________出厂时间：______。
首选颜色：_________次选颜色：_________。
车辆单价：_________元，大写_________。
数量：_________台。
车辆总价：_________元，大写_________。
运费：_________元，由_________方承担。
出库费：_________元，由_________方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另行签订委托服务协议书（附件）。
乙方在签定合同时即付定金：_________元，在结算时冲抵车款。
乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1.一次性付款方式：签署本合同之日起_________日内，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________.
2.汽车消费贷款方式：签署本合同之日起_________日内，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
3.分期付款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.
（2）_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________.
1.交车时间：_________年_________月_________日前。
2.提车方式：乙方自提口甲方送车上门口。
3.交车地点：_________。
4.交车时里程表记录小于：
（1）_______公里口。
（2）_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
6.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（附件），即为该车辆正式交付。
8.车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
1.由于自然灾害、战争、罢工等不可抗力的原因，以及国家政策发生重大变化，导致生产厂家，政府机构和其它相关部门造成不能交货或延误交货，卖方可免除违约责任。
2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3.遇有不可抗力、不可预测因素的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
1.甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2.甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3.双方对车辆质量的认定有争议的，可由双方共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构出具的书面鉴定结论为处理争议的依据。
1.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退货，生产厂有规定的按其规定执行。生产厂没有规定的，且乙方是消费者权益保护法所指的消费者的，则按以下约定执行：在车辆使用半年口1年口1年半口（选1项，下同）或行驶1.5万公里口2万公里口2.5万公里口内（车辆使用年限与行驶公里以先到为准），同一严重安全性能故障累计修理或同一关键零件、总成因质量问题累计更换2次口3次口（以修理单据和发票为准，下同）后仍未排除故障无法使用。或由于质量问题及修理使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）。或累计修理5次口6次口后仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
2.按照上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧费：_________。
3.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂授权的或双方约定的维修站进行修理和保养，修理单位应出具相应的修理单据和发票。
4.由于人为损坏或使用、保养不当造成的质量问题，或者由于到公布、约定以外的修理点进行装潢、改装、修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
5.本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
1.乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过_________个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
2.甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过_________个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
3.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款等违约责任。
4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5.经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，不得采取恶意损毁对方名誉或妨碍经营、生活的行为，应协商解决。也可请求_______市汽车流通协会汽车消费纠纷调解中心或消费者保护组织主持调解。协商不能解决或调解不成的由_______仲裁委员会仲裁。如双方当事人不同意仲裁条款可另行协商其它争议解决方式，双方当事人另行约定的方式为：_________。
1.双方前列地址、电话若有改变，应及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3.本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
4.本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
买卖汽车合同书样本
本合同当事人：
卖车人：(以下简称甲方)身份证号：
买车人：(以下简称乙方)身份证号：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律。法规在合法。平等相互信任的基础上，现甲乙就下列汽车的买卖签订本合同，承诺共同遵守：
甲乙双方同意，甲将其拥有的旧汽车一辆(车牌号：____________发动机号：______车架号：______及相关车辆手续整体出售给乙方。出售价格为：______元，人民币大写为：______元。
本协议生效后，甲方应保证该车手续真实有效，没有出租车史，非盗抢车辆，能够正常过户，并且不欠附加费，养路费，同时甲方应无条件为乙方提供过户相关手续，如不能正常过户或和有出租史时，甲方应无条件退还乙方所付全部购车款及赔偿乙方相应的经济损失。
上述车辆自本协议生效后，以前发生的一切经济纠纷以及交通肇事或违章行为以及其他意外情况引致的一切后果和费用均由甲方承担，乙方不付任何责任。以后发生的费用和其他事宜由乙方负责，与甲方无关。
本协议签订的同时，乙方将购车款一次性交付甲方，同时甲方将该车和相关手续交由乙方保管使用。
本协议未尽事宜，由双方本着互谅互让的原则协商解决。
此协议一式两份，由甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
自签字之日起生效。
甲方签字：
电话：
住址：
乙方签字：
电话：
住址：
______年______月______日。
房屋买卖合同书样本
买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。
许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。
买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。
在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。
所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。
购房者在签约时，应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附件。
合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。
购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中保护交易公平的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。
这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。
1、签合同时.预售合同上的房号楼栋一定要是预售范围内的;。
2、明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。依据国家规定的质量问题判断标准，确定是否出现质量问题，并约定维修期限、条件等。
样本商品买卖合同书
买方：(下称甲方)卖方：(下称乙方)。
地址：________地址：________。
电话：________电话：________。
传真：________传真：________。
甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：
第一条名称、规格和质量。
1.名称：_____。
2.规格：____(应注明产品的牌号或商标)。
3.质量，按下列第____项执行：
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：____(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1.数量：______。
2.计量单位和方法：___。
3.地板合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。
第三条包装方式和包装品的处理________________。
第四条交货方式。
1.交货时间：___。
2.交货地点：__。
3.运输方式：____。
4.保险：______。
第五条损失风险。
货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。
第六条价格与货款支付。
1.单价：________;总价：_(大写)。
2.货款支付：货款的支付时间：____;。
货款的支付方式：_______;。
运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。
3.预付货款：________。
第七条提出异议的时间和方法。
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第八条甲方违约责任。
1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
4.其他约定：________。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
第2/3页。
8.其他：________。
第十条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十一条其他事项。
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第十三条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十四条补充与附件。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力;合同副本一式____份，送____各留存一份。
样本商品买卖合同书
二、代理人。
三、订货。
1.乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：
(1)乙方电子商务平台。
(2)电子邮件。
(3)传真。
(4)订货合同。
(5)其他。
四、交货及验收。
五、商品促销。
1.乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划，以加速商品的周转和销售。
六、商品退换。
(1)不接受退换货。
(2)有条件的退换货。
(3)在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货。
(1)残、次品。
(2)滞销、过季商品。
(3)其他在第______种条件时，甲方接受乙方退货：
(1)残、次品。
(2)滞销、过季商品。
七、对账与结算。
1.双方确认的结算方式为：
(1)预付货款。
(2)货到付款。
(3)铺货后按结算周期付款，铺货期为____日。
2.采用第1条第。
(3)种方式结算的，双方应当在本合同中明确对账及结算周期。
5.双方确定的付款方式为：
(1)现金。
(2)转账支票。
(3)电汇。
(4)。
九、违约责任。
十、合同的解除。
(1)存在本合同第九条第。
2、
3、4款约定的严重违约行为时;。
(4)未经他方同意，把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;。
(5)增值税一般纳税人资格被取消时。
3.合同解除后，双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账和结算。十。
一、合同期限。
(1)向____________人民法院提起诉讼;。
(2)向____________仲裁委员会申请仲裁。十。
三、其他。
2.本合同附件为合同的有效组成部分，按照双方约定的解释顺序进行解释。
3.本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。
一、产品名称、型号、数量。
二、产品质量。
1、质量标准：
2、乙方对产品质量的特殊要求：
3、乙方对产品包装的特殊要求：
三、产品价款。
十、其他约定事项。
三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。十。
样本商品买卖合同书
11.1. 合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。
11.2. 本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：
（1）保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；
（4）由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。
新车买卖合同书样本
采购单位(甲方)：
供应商(乙方)：
鉴证方：
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号：)，甲、乙双方经协商，达成如下条款：
注：以上合同总价系指在杭州市区的交货价(包括运费、仓储费、出库费等相关费用)。
1、乙方保证本合同所供车辆是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三c”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。
2、合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任;由甲方验收合格后提车。
3、如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
1、乙方在合同生效后个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供车辆运至指定地点，由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收提车工作。
2、在交付车辆时，乙方必须向甲方提供车辆上牌(验证)所需的一切相关资料及随车的工具器材，并在保养手册上粘贴《杭州市政府采购售后服务联系单》。
1、乙方将车辆运达交货地点后，甲方当场验收合格后，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的车辆和所有配件、附件，必须保证其序列号、产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实杭州市区范围内的特约维修网点(站)，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币元)，合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。
经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在个工作日内，向甲方办理结算货款手续。
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
本合同如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号：)、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
买卖合作合同书样本
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方本着诚实信用、公平合同的原则，在自愿、平等、互惠互利的基础上，就龙利鱼购销事宜，经共同协商，订立本合同。
第一条甲方提供销售的龙利鱼必须符合要求。
第二条甲方在签订本合同时需提供甲方的有关合法营业证件。
第三条乙方按自身的销售情况提前以电话、传真等形式向甲方订购龙利鱼，并注明龙利鱼的数量，规格及型号。
第四条交货方式、地点及费用：甲方将所订龙利鱼送到___________，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由_______承担。
第五条货物验收按下列约定执行：
(一)验收地点：_____________。
(二)验收时间：乙方在收到货物的当日验收完毕，乙方对水产品的质量、品种、数量等有异议的，双方协商解决。
(三)验收标准：
(1)成活率100%;。
(2)体形：光洁健壮，无斑点、无畸形;。
(3)规格：大小一致;。
(4)理化指标：达到无公害标准;。
(5)卫生指标：无有害物质残留，无病害。
第六条合同总价及付款方式：
(一)合同总价金额为大写__________元整。
(二)签订合同时，乙方需向甲方支付预付款，金额为大写________元整，小写_____元。
(三)合同签订______日内，乙方向甲方支付合同余款，金额为大写_______元整，小写_______元。
第七条销售过程中，如有龙利鱼质量问题，甲、乙双方要贯彻信誉至上，顾客第一的原则，实行质量先行负责制。如因龙利鱼质量问题给乙方和消费者造成损失，应分清甲、乙方的责任，按甲、乙方责任的比重由双方共同负担损失。
第八条本合同有效期为_______年，自________年_____月_____日起，至_______年____月____日止，合同到期，应提前______个月提出，续签合同。
第九条此合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，本合同一经双方签字盖章，即产生法律约束力，甲乙双方必须严格执行，未经事宜，甲乙双方经友好协商补充合同与本合同共同有效。
签定地点：_____________签定地点：_____________。