施工合同中规定了双方的权利和义务，有助于避免纠纷和争议的发生。为了帮助大家更好地理解施工合同的要点，我们整理了一些典型案例。
建筑施工钢材采购合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。
一、物资名称、规格型号、计划数量和合同单价。
1、甲方提前两天以口头或电话通知方式为乙方提供所需求物资名称、规格型号及计划数量。
2、合同单价为综合单价，主要为乙方供应物资到甲方工地的交货单价(含原出厂价格，装车费，运输费，税金等一切不可预见费用)。
3、在合同履行期间，货款结算中的合同单价部分以供货当日双方协商的单价为准(以“我的钢材网”对应型号、规格的单价为参考)，该单价需乙方送货到场后双方共同书面确认。
二、交货地点、交货方式和供货时间。
1、交货地点：。
2、交货方式：线材整卷，螺纹钢成扎(9米定尺)工地交货，卸车由甲方负责，但乙方必须按照甲方的要求将货送到指定地点卸车(卸车时根据实际需要可能分不同地点卸车)。
3、供货时间：按照甲方提供的供货时间和数量组织采购物资的供应。
三、技术要求。
按国标验收。
四、质量标准和保证。
1、乙方供应的钢材必须满足国家标准规定、《公路桥涵施工技术规范》和施工图纸的要。
2、乙方承诺所供钢材完全符合合同规定的质量技术要求，由于所供钢材的缺陷而产生的工程质量事故给甲方造成的损失，由乙方负责损失费用的赔偿，钢材质量必须满足国家大型工程的质量要求。
五、验收。
验收方法：线材过磅验收，以甲方的地磅称重为准，螺纹钢和型材均采用检尺验收。线材允许误差正负3‰.
六、包装标准、包装物的供应与回收。
乙方必须采取适当的方法对所供物资实施包装，并加以覆盖，确保物资的完好无损，防止造成施工现场环境污染。
七、交货验收检验和提出异议期限。
1、乙方所供钢材按照合同及甲方的有关规定，由甲方组织专人进行数量和质量的验收检验。
2、乙方交货时应向甲方提交所供物资的质保书、或合格证、或检验试验报告单，以及其它技术资料。
3、质量的初验由甲方和监理按有关规定送检，初验合格后方可签具收货单。若初验发现质量有异议时，由甲乙双方共同取样后送共同认可的有资质的试验单位检验，其结果做为判定物资质量的依据，检验不合格，乙方必须组织退货并承担因此造成的所有损失。复检的有关费用由过错方承担。
4、根据验收或检验结果，如物资的数量或质量存在异议，包括潜在的缺陷或物资来源不符合要求等，甲方应在7天内以书面形式向乙方提出异议通知书，乙方应在收到通知书3天内做出书面答复，更换有缺陷的物资和承担由此造成的损失。
5、乙方所供钢材若出现小钢厂生产的钢材或反复出现质量不稳定现象，甲方有权终止。
八、供方有关环境和健康安全方面的要求。
1、供应物资的车辆必须车况良好，进入施工现场应按规定限速行驶。
2、运输的物资要求采取必要措施捆绑牢固，确保物资运输过程不发生散落现象，保护环境不受污染和施工人员的安全。
3、物资运输车辆进入施工现场遇到电力、通信设施，或受到施工便道限制时，应采取相应措施，在指挥人员的引导下通过，防止安全事故的发生。
九、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(2)负责组织采购物资的现场验收和检验;同时负责指挥协调物资的卸车。
(3)采购物资验收合格后负责签具验收单，并按照合同条款向乙方支付货款。
2、乙方的责任和义务。
(1)按照甲方提供的需求计划分批组织供应采购物资(每批供应物资的数量和时间以甲方传真为准)。
(2)乙方组织供应的物资必须按照甲方要求时间供应到施工现场，以确保工程需要和工期要求。若因乙方供应不及时造成甲方停工损失由乙方负责并承担费用。由于甲方付款不及时造成停工损失时不承担费用。
(3)乙方负责承担合同期内自身的物资的运输风险。
(4)甲方如长期未按合同支付货款有权利终止合同。
十、结算和付款方式。
2、按照甲乙双方验收合格的物资数量和合同确定的单价进行结算。
3、甲方依据工程计量支付，每月支付当月累计钢材金额的80%。所有货款均通过银行转帐方式付讫。严禁现金结算付款。
十
一、违约责任和双方争议的解决。
合同执行过程中发生违约责任或争议时，甲乙双方友好协商解决，如协商不能达成一致时，可向甲乙双方上级单位注册所在地人民法院提起诉讼。
十
二、其它约定事项。
1、乙方承诺若甲方确因建设单位拨付计价款不能及时到位的情况下，双方协商解决。
2、如本项目设计单位对施工物资进行变更，此合同作废。
3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。双方货款两清自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
5亿元采购施工合同
若工程质量问题并非施工单位原因导致，施工单位在完成返工后，应及时提交索赔报告，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料，证明材料应包括：
（2）返工过程中发生的所有费用及延误工期的凭证，包括供货供料单据、签证、发票、工人工资支付凭证、机械台班费用凭证、施工日志等。
需要注意的是，对于以工程总承包模式实施的项目，由于承包人同时也负责工程项目的全部或部分设计以及采购工作，承包人还需收集工程项目设计、采购方面并未导致工程质量问题的证明材料。
百年大计，质量第一。但在确保和提升施工质量，响应国家建筑产业转型升级政策的同时，面对建筑行业高发的返工问题，作为弱势一方的施工单位也时常感到无所适从。但只要施工单位能够准确认识工程返工问题出现的根本性原因，提前部署做好准备，并在工程质量问题发生后，能够准确判断工程质量问题发生的原因，积极收集证据材料，进行针对性安排，面对建设单位的返工要求，就能够在最大限度内保护自身合法权益，与建设单位共同推进和提升工程项目质量。
[1]《合同法》第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”
[2]《民法典》第八百零一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”2021年1月1日起施行。
[3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条规定：“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。”
[4]《民法典》第七百九十六条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”第七百九十八条规定：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”
[5]马雪峰：《雨季基坑混凝土施工而引发的后续质量问题研究》，城市建设理论研究（电子版），2013,(22)。
[6]第项约定：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”
建筑施工钢材采购合同
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。
一、物资名称、规格型号、计划数量和合同单价。
1、甲方提前两天以口头或电话通知方式为乙方提供所需求物资名称、规格型号及计划数量。
2、合同单价为综合单价，主要为乙方供应物资到甲方工地的交货单价(含原出厂价格，装车费，运输费，税金等一切不可预见费用)。
3、在合同履行期间，货款结算中的合同单价部分以供货当日双方协商的单价为准(以“我的钢材网”对应型号、规格的单价为参考)，该单价需乙方送货到场后双方共同书面确认。
二、交货地点、交货方式和供货时间。
1、交货地点：。
2、交货方式：线材整卷，螺纹钢成扎(9米定尺)工地交货，卸车由甲方负责，但乙方必须按照甲方的要求将货送到指定地点卸车(卸车时根据实际需要可能分不同地点卸车)。
3、供货时间：按照甲方提供的供货时间和数量组织采购物资的供应。
三、技术要求。
按国标验收。
四、质量标准和保证。
1、乙方供应的钢材必须满足国家标准规定、《公路桥涵施工技术规范》和施工图纸的要。
2、乙方承诺所供钢材完全符合合同规定的质量技术要求，由于所供钢材的缺陷而产生的工程质量事故给甲方造成的损失，由乙方负责损失费用的赔偿，钢材质量必须满足国家大型工程的质量要求。
五、验收。
验收方法：线材过磅验收，以甲方的地磅称重为准，螺纹钢和型材均采用检尺验收。线材允许误差正负3‰.
六、包装标准、包装物的供应与回收。
乙方必须采取适当的方法对所供物资实施包装，并加以覆盖，确保物资的完好无损，防止造成施工现场环境污染。
七、交货验收检验和提出异议期限。
1、乙方所供钢材按照合同及甲方的有关规定，由甲方组织专人进行数量和质量的验收检验。
2、乙方交货时应向甲方提交所供物资的质保书、或合格证、或检验试验报告单，以及其它技术资料。
3、质量的初验由甲方和监理按有关规定送检，初验合格后方可签具收货单。若初验发现质量有异议时，由甲乙双方共同取样后送共同认可的有资质的试验单位检验，其结果做为判定物资质量的依据，检验不合格，乙方必须组织退货并承担因此造成的所有损失。复检的有关费用由过错方承担。
4、根据验收或检验结果，如物资的数量或质量存在异议，包括潜在的缺陷或物资来源不符合要求等，甲方应在7天内以书面形式向乙方提出异议通知书，乙方应在收到通知书3天内做出书面答复，更换有缺陷的物资和承担由此造成的损失。
5、乙方所供钢材若出现小钢厂生产的钢材或反复出现质量不稳定现象，甲方有权终止。
八、供方有关环境和健康安全方面的要求。
1、供应物资的车辆必须车况良好，进入施工现场应按规定限速行驶。
2、运输的物资要求采取必要措施捆绑牢固，确保物资运输过程不发生散落现象，保护环境不受污染和施工人员的安全。
3、物资运输车辆进入施工现场遇到电力、通信设施，或受到施工便道限制时，应采取相应措施，在指挥人员的引导下通过，防止安全事故的发生。
九、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(2)负责组织采购物资的现场验收和检验;同时负责指挥协调物资的卸车。
(3)采购物资验收合格后负责签具验收单，并按照合同条款向乙方支付货款。
2、乙方的责任和义务。
(1)按照甲方提供的需求计划分批组织供应采购物资(每批供应物资的数量和时间以甲方传真为准)。
(2)乙方组织供应的物资必须按照甲方要求时间供应到施工现场，以确保工程需要和工期要求。若因乙方供应不及时造成甲方停工损失由乙方负责并承担费用。由于甲方付款不及时造成停工损失时不承担费用。
(3)乙方负责承担合同期内自身的物资的运输风险。
(4)甲方如长期未按合同支付货款有权利终止合同。
十、结算和付款方式。
1、合同签定后，根据甲乙双方约定的每月5日进行结算一次。结算时甲乙双方核对本。
2、按照甲乙双方验收合格的物资数量和合同确定的单价进行结算。
3、甲方依据工程计量支付，每月支付当月累计钢材金额的80%。所有货款均通过银行转帐方式付讫。严禁现金结算付款。
十一、违约责任和双方争议的解决。
合同执行过程中发生违约责任或争议时，甲乙双方友好协商解决，如协商不能达成一致时，可向甲乙双方上级单位注册所在地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项。
1、乙方承诺若甲方确因建设单位拨付计价款不能及时到位的情况下，双方协商解决。
2、如本项目设计单位对施工物资进行变更，此合同作废。
3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。双方货款两清自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工材料采购合同
采购方：
供应方：
根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价。
1、材料名称;数量;单价;金额：总价：元人民币(小写)总价：元整(大写)。
第二条、交货地点：
第三条、付款方式：
第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)。
第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任：
1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：合同执行：
本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工地沙子采购合同
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
甲、乙双方因乙方工地受伤事故赔偿问题，经自愿、平等协商一致，签订本协议，并严格按照本协议书条款执行：
1、乙方于__年，由工程劳务分包人胡邦生将其带入甲方施工的石河子第二水厂管网配套工程，从事管道安装施工作业。由于乙方违章作业，在管道铸铁管被挖掘机抬起，穿钢丝绳起吊时，擅自将手伸入铸铁管下方挖取石块，铸铁管滑落，导致其右手被挤伤。后甲方及时将乙方送往石河子市二医院接受治疗，治疗期间甲方派专人对乙方进行护理，并已支付其在工伤治疗期间的一切费用。现已全愈出院。
2、现乙方要求甲方就上述受伤事故给予其赔偿。双方经协商一致，确定由甲方支付给乙方一次性受伤赔偿款共计人民币：50000元，以终结双方有关受伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，并放弃追究甲方的一切法律责任。自签订本协议之日起，乙方不得就上述赔偿问题另行主张任何权利，甲方也不再承担任何义务。如乙方违背上述约定给甲方造成损失，甲方将依法追究乙方赔偿责任。
3、本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。
4、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。
甲方。
乙方。
施工企业采购合同
建设单位：______________________(甲方)。
施工单位：______________________(乙方)。
供货单位：________________________(丙方)。
为确保工程质量，建筑材料质量是关键。根据有关法律、法规及建设单位20____年5月1日下发通知规定。经各方协商一致，特制定以下条款共同遵守：
一、材料使用工程名称：______________________________。
二、材料名称、品种、型号、规格、执行标准、数量、单价、见附表。此附表先由乙方和丙方协商、双方确认后，其样品送到甲方留样，经甲方和监理签字认可后，此表生效。
四、质量：执行国家标准。合格。
五、供货程序：丙方应在乙方通知的时间内进行供货，同时提供材料合格证、检测报告，乙方收到货后要按规定进行抽检、试验，同时通知甲方和监理进行验货。
六、结算及付款方式：丙方凭乙方的原始材料收据及乙方确认的材料款签证到甲方结算材料款，由甲方为乙方垫付此款，乙方与甲方结算工程款时，甲方扣除此材料款。
七、各方责任：
1、甲方责任：
负责监督管理，及时对进场材料进行验收。
2、乙方责任：
应严格按照附表要求进行收货验货，并应及时通知甲方及监理验货确认。严格按规范和材料说明书对材料进行使用施工。按批量对可所购材料进行抽样复检，如发现不合格，要及时调换和返工。对没有按规定收验货和没有按规范及材料说明书进行施工，造成工程质量问题和损失由乙方承担责任。不得使用非指定材料。
3、丙方责任：
应按乙方约定时间供应材料，同时提供材料合格证、检测报告、使用说明书及相关资料。对所提供材料的质量负责，及时现场进行技术指导、检查，发现问题及时提出纠正。在合理质保年限内因材料质量原因造成工程返工或各种损失，其责任由乙方承担。
八、本合同一式份，甲方___份，乙方___份，丙方___份，监理___份。甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
甲方：乙方：丙方：
签订日期：____年____月____日
采购合同
希望可以帮助到大家!
乙方(供方)：_________。
经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式。
1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致，可附后)。
2.付款方式。
全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的_________%即_________元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
合同总金额_________%的余款即_________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二、交货时间及地点。
1.交货时间：_________(投标文件承诺时间)。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。
2.交货地点：送货上门，安装调试。
三、保修条款。
1.不可抗力引起的损害;。
2.用户电力系统故障(如接地不良、电压超过规定范围等)引起的损坏;。
3.用户私自维修引起的损坏;。
4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);。
5.其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务。
2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成;。
4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;。
6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;。
7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项;。
8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求;。
9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议。
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
六、其它。
2.本合同自签订之日起生效;。
4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
合同编号：_________。
需方(甲方)：_________。
供方(乙方)：_________。
经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)。
_________。
第三条产品包装规格及费用。
_________。
第四条验收方法。
_________。
第五条货款及费用等付款及结算办法。
_________。
第六条交货规定。
1.交货方式：_________。
2.交货地点：_________。
3.交货日期：_________。
4.运输费：_________。
第七条经济责任。
(一)乙方应负的经济责任。
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任。
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。
第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。
第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十四条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
地址：______________地址：_________。
电话：_______________电话：_________。
开户银行：_____________开户银行：_________。
帐号：_________________帐号：_________。
xx年xx月xx日_________xx年xx月xx日。
甲方：(以下称甲方)合同编号：
乙方：(以下简称乙方)合同履行地：长沙岳麓区。
为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期
二、产品技术标准和质量要求。
必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。
三、产品包装。
1.厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方支付。
2.随货应附有：送货单及产品质量合格证书。
四、产品运输。
运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。交货地点：甲方仓库;运费由方承担。
五、产品验收。
按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、
说明书。
交买方据以验收。甲方验收后，乙方确保所提供产品一年的保质期。
六、结算付款。
甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额的%向乙方支付预付款，第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额的%向乙方支付，剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。
七、违约责任。
产品规格、质量不符合合同规定的，由卖方包换、包退，并承担因此产生的费用。乙方逾期交付产品，逾期1-3天内，每逾期一天乙方支付逾期部份价款的2%作为违约金;逾期在4-7天内，每逾期一天支付逾期部分价款的5%作为违约金;逾期在7天以上的，甲方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。
八、其他。
1.本合同经双方委托代理人签字并加盖公章后生效，传真件与合同原件具有同等法律效力。
2.本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖。
3.本合同有效期自年月日至年月日。
--。
采购合同采购合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。
第一条 商品类型 麻核桃树码子 ; 附报价单明细：
特别约定：
1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。
2、需方按供方所供商品的品种统一验收。
3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。
4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。
第二条 商品价格
1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。
2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。
第三条 付款 1、 2、 3、付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。
4、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。
第四条 退换货
1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。
第五条 商品验收
1、供方应保证树码的完好性及100%存活。
2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。
3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。
第六条 违约责任及产品质量责任
1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。
2、因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000―3000元的罚款。
第七条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：
第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效
甲方(需方)： 乙方(供方)：
公司盖章： 公司盖章：
总经理： 总经理：
电话： 电话： 签定日期： 签定日期：
采购合同
为了调动菜农积极性，实行粮、菜挂钩，促使蔬菜生产优质、高产、低耗、少浪费，保证蔬菜供应，满足城镇人民吃菜需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。
一、承包蔬菜的栽种面积，交售品种，数量，质量及办法。
根据蔬菜供应计划，乙方全年必须向甲方交售各种蔬菜_________斤，其中，第一季度交售蔬菜的品种，数量为：_________;第二季度交售蔬菜的品种，数量为：_________;第三季度交售_________，数量为：_________;第四季度交售_________，数量为：_________。分月分旬交售蔬菜的品种，数量为：_________。乙方按季(月)完成蔬菜交售任务后，粮食局根据菜农的人数，口粮标准供应平价粮。乙方每交售一万斤蔬菜，甲方提供_________斤化肥指标。
二、合同期限。
合同期限为_________年，即从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、甲方的权利义务。
1.甲方对乙方交售的蔬菜必须及时验收，通过银行帐户(或现金)及时承付菜款。
2.甲方评定蔬菜等级要严格按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3.甲方应按季(月)按乙方完成的蔬菜交售任务拨付给乙方化肥供应指标。
4.甲方对乙方交售的不合规格的蔬菜，有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。
5.乙方如未完成交售蔬菜任务，甲方有权通知粮食局根据其欠交数量按比例扣售平价粮。
四、乙方的权利义务。
1.乙方在完成交售任务前，不得私自出售蔬菜。
2.为确保人民身体健康，乙方必须按照蔬菜用药规定施用农药，严禁在蔬菜地使用剧毒农药。对药性、肥气未脱的蔬菜严禁上市出售。
3.乙方交售给甲方的蔬菜，要求一级菜达到_________%，二级菜达到_________%，三级菜不多于_________%，不得交售等外菜。
4.乙方必须保证按合同规定的面积和品种种植蔬菜，未完成合同规定的任务前不得种植其他农作物。
5.乙方的蔬菜生产如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
6.乙方完成向甲方交售蔬菜的任务后，有权自行销售。
五、甲方违约责任。
1.甲方如无故拖延乙方上交蔬菜时间，或故意压级压价，除应赔偿乙方的损失外，应向乙方偿付违约金_________元。
2.甲方如拖延支付乙方菜款的时间，应按银行关于拖延付款的罚款规定，向乙方偿付违约金。
3.甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供应指标，每百斤化肥指标拖延一天，应向乙方偿付_________元违约金。
六、乙方的违约责任。
1.乙方如不完成合同规定的交售蔬菜任务，除应按比例扣出平价粮指标外，应根据所欠蔬菜价款，比照银行拖延付款的规定，向甲方偿付违约金。
2.乙方如在未完成交售任务前擅自出售蔬菜，每出售一百斤，应向甲方偿付违约金_________元。
3.乙方如交售使用剧毒农药喷洒以及药性、肥气未脱的蔬菜，应按每百斤_________元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡，乙方应承担一切责任。
七、不可抗力。
如因不可抗力的自然灾害造成蔬菜生产的损失，不以乙方违约论，甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。
八、其它。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同期满，甲乙双方可根据对下一年蔬菜供求的预测，重新签订蔬菜定购合同。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，交_________等单位各留存一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
施工单位钢筋采购合同
鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方______项目的钢筋，依照《_合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
名称，品牌，规格型号，生产：________________________。
厂家，计量单位，数量，单价（元），总金额（元）：__________。
2、1、交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。
2、2、交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方____项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。
2、3、本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。
3、1、乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3、2、材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按____元/吨（一般为______元，因不同项目情况有变化），与货款一并结算。
4、2、乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件____份。
4、3、乙方必须保证所供钢筋为合格产品。
6、1、盘圆、______以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，____及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。
6、2、盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。
6、3、盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。
甲方指定委派____（甲方验收人员的更改需提前____天以书面形式告知乙方）、____名现场施工员和____名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方；同时对钢筋质量文件进行签收。
螺纹钢____或______定尺交货（按甲方计划要求）。
甲方验收后对乙方钢筋质量有异议时，可随时对所供钢筋进行抽样送检，若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外，乙方应全部承担由此造成甲方的损失。
甲方提出异议的期限为抽样送检后，检测单位出具检测报告____天内。
上月______日至当月____日为一个结算期，供需双方月底办理结算，乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票，甲方在次月____日前支付本结算期货款的____%、余款在甲方通知乙方完成供货后____个月内分____次付清。
甲方以银行转账方式支付货款，不接收供货方的委托付款。乙方必须出具有效的税务发票给甲方。
9、1、乙方必须保质保量及时组织钢筋进场，因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。
9、2、甲方应按时支付乙方的货款，若甲方资金暂时不能到位，双方可协商延期支付，如延期超过____天，延期支付的资金，由甲方按贷款利率和延期时间向乙方支付利息。
9、3、乙方应在甲方送货计划指定的时间内将货物送达到甲方指定的地点，每延迟一天乙方按货款的____%向甲方支付违约金。超过____天，甲方有权解除合同。
10、1、乙方对运货物的车辆严格要求，消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用，货运车辆出工地大门，必须经过清洗，确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆，造成市内管理部门罚款，其费用由乙方自行承担。
10、2、甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。
11、1、向有管辖权的人民法院起诉。
12、1甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须无条件接受，乙方不承担违约责任。
12、2乙方必须保证所供材料为合格产品，如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格，乙方必须无条件接受退货处理，并承担由此发生的费用。
12、3合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给甲方，并加盖公章。
12、4如需担保，另立合同担保书作合同附件。
12、5本合同签订后，如甲乙双方需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，该合同同样具有法律效力。
甲方单位名称（章）__________。
乙方单位名称（章）：_____。
时间：____年____月____日。
采购施工合同
七、设备及工程验收：
乙方完成工程施工，即书面通知甲方验收;经甲方组织相关单位按国家和行业的相关规范进行验收，以合格为准。
八、设备及工程付款：
1、合同签字生效后，甲方按乙方合同总量的进度，在乙方完成合同所有基础设备安装到位后，经甲方代表验收确认后，由甲方支付合同设备款总量的50%共计元作为工程备料款给乙方。并同时退还乙方投标时交付的履约保证金。
2、工程竣工验收合格后，甲方在五个工作日内付至实际核定的工程结算款(本款项由甲乙双方代表在本工程结束后实际结算的工程总结算单上签字确认为准，计算方式为：工程总结算价款-50%工程备料款-3%保修金，即工程总结算价款-元-元)给乙方，并同时付给乙方本工程施工承包价款项元整，乙方同时按工程结算总价和工程施工承包价款项足额开具发票给甲方。
3、在本合同设备到甲方场地后，如因为甲方的原因造成安装调试工作无法正常进行的，甲方需在一个月内付给乙方本合同设备款总量的50%共计31500元作为工程备料款给乙方。并同时退还乙方投标时交付的履约保证金。
4、余下3%的工程款为保修金，保修期限为壹年，期满后若无质量问题，甲方在五个工作日内把元保修金支付给乙方。
九、甲方责任：
1、按合同约定如期支付工程款。
2、甲方提供材料堆放场地。
3、甲方提供现场施工用水、用电条件，水电费及其他费用由乙方支付。
十、乙方责任：
1、乙方施工期间遵守甲方的管理制度，注意保护甲方原有建筑成品，并接受甲方委派的监理员对质量的检查与监督(如有损失，由乙方自行修复并承担由此发生的费用)。
2、乙方自带施工机械、工具，并对加工、安装施工过程中的安全生产负责。
3、严格服从甲方项目部的管理，熟悉要求及各工序的操作规范，掌握工期、质量，合理调配劳动力。
4、严格按要求及质量标准、施工规范进行施工。
5、认真学习安全规范，做好安全防范工作，遵守现场安全管理要求，严格按照安全规范进行操作，杜绝事故的发生，若发生事故，由乙方自行承担。
十一、违约责任：在本合同履行过程中，如发生单方违约，违约方必须向对方偿付总工程款的10%的违约金，以弥补损失。
十二、争议的处理：在本合同履行过程中，如双方发生争议，先由双方进行协商解决;协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同的修改和补充：本合同如有未尽事宜，由双方协商一致后以书面方式再作补充或者修改。
十四、合同有效期限：本合同自双方签章之日起生效，结清工程尾款后失效。
十五、其他：
1.经甲、乙双方签章确认的施工图，是本合同的有效附件。本合同正本一式四份，双方各执两份。经甲、乙双方授权代表签字之日起生效。
2.本合同附件是本合同不可分割部分。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿、诚实信用的基础上,就项目材料采购及施工订立本合同。
一、工程名称和内容。
二、工程地点。
三、工程范围及造价。
工程总造价为：元，人民币(大写)：。上述工程款包含材料采购、运输、装卸、施工、税费等工程相关费用。
四、质量标准及验收方法。
1、以甲方签字确认的设计图及封样件为准。
2、制作、施工质量要求参照相关国家标准、地方标准或行业标准。
3、材料制作完成后乙方负责提前天通知甲方组织验收并至期送达指定现场，如材料部分不符合约定，甲方有权拒收部分材料并拒付相应款项，且乙方应承担逾期违约责任。
4、工程完工，甲方对施工质量进行书面确认作为验收结束。
五、工程期限。
2、工程施工期为年月日-年月日，从甲方发出开工通知之日起计，乙方应在该期限内施工完毕并通过甲方验收。施工中所需运输费用、保险费、包装费、装卸费、保管费及施工前/时发生的材料及设备损坏损失等有关费用均由乙方承担。
3、如发生以下情况，工期顺延：
a、因甲方原因引起设计方案发生重大变更，导致制作和施工无法正常进行;。
b、工程施工过程中，非因乙方原因停电小时以上的;。
c、甲方未按合同规定支付应付款项;。
六、付款方式。
1、合同签定后周内，甲方向乙方支付元作为定金;。
2、每次付款前乙方须向甲方提供真实有效的正规发票。
3、另行约定付款方式：其余款项待工程结束，按照审计金额扣除前期支付的工程款后周内一次性支付乙方。
七、质保期限。
工程质保期为年，自甲方发出书面验收合格通知之日起计算;质保期内工程存在任何质量问题的，乙方应负责维修并承担相应费用，如果乙方不及时维修，甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用将从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。如果工程因质量问题给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失，甲方可先从质保金中扣除相关损失赔偿额，不足部分再向乙方追讨。每次发货时，乙方应将以下技术资料一整套与产品一起交给甲方：
(1)质量保证书。
(2)产品合格证书。
(3)相关产品检测报告产品技术资料的交付并不代表甲方认可乙方的技术资料是乙方货物状况的真实反映，也不代表乙方已当然提交了符合本合同约定的货物。
八、违约责任。
1、如乙方不能按合同规定的时间交货或未按期通过验收，除不可抗力外，每逾期一天，应向甲方支付合同造价的作为逾期违约金。
2、乙方逾期交货或未按期通过验收超过天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的作为违约金。
3、乙方交付货物或者工程质量不合格的，应无条件在甲方指定的时间内采取整改、更换、重做等补救措施，如乙方拖延采取补救措施或经补救后仍不符合质量要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的作为违约金，不足弥补甲方因此遭受的损失的，乙方还应补足承担。
4、如甲方不能按合同规定的时间付款，每逾期天，应向乙方支付欠付金额的作为逾期违约金。
九、施工管理。
1、乙方要服从甲方及现场监理对其施工质量、进度的监督、检查，并为监督、检查提供一切方便。
2、乙方应对本工程的技术、质量、安全等一切活动全面负责，任何安全生产事故以及施工中的人身伤亡所引起的损失和赔偿，应全部由乙方承担。
3、乙方施工人员必须严格按操作规程规范施工，遵守工地管理制度，做好施工安全管理和防范工作，杜绝事故发生。如有违纪违规，一切责任由乙方自负。甲方有权按工地管理规定对乙方施工人员的违章违纪行为处以经济处罚。
4、乙方应服从甲方的施工管理和协调，配合其它工序的施工，并在施工暂停或结束后做好现场清理工作。如乙方在施工质量、进度或施工配合方面发生严重问题，甲方有权中止或者终止合同。因此而影响工程进度造成损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿，赔偿额可从进度款中扣除。
5、甲方现场代表：，乙方现场代表：。
十、解决争议的方法。
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，双方应通过友好协商进行解决。如协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他。
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效。
2、本合同所列地址系履行合同期间的双方有效送达地址，任何一方地址发生变更时，均应当提前至少天通知对方，否则所有通知自发送之日起天内视为送达。
3、本合同附件与合同正本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工单位钢筋采购合同
需方：____________________________(以下简称甲方)。
供方：____________________________(以下简称乙方)。
根据《^v^民法典》的有关规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条、钢材品种、规格、材质。
________________________________________________________。
第二条、合同金额。
2、付款：支付，在需方每次付款时，供方要提供正规发票，并作为付款的前提条件。
3、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方同意不追究甲方逾期付款责任，并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
第三条、钢材数量按第条原则计算。
1、现场设置地磅，按实测吨位计算。
2、圆钢以过磅数量为准;螺纹钢现场点数，计算延长米，按每米理论重量计算吨位。若现场抽样的每米实际重量误差小于理论重量的97%时，按每米实际重量计算或退货。
第四条、交货规定。
1、甲方提前天通知乙方，乙方应保证两天内按计划交货。因乙方原因使甲方停工待料，给甲方造成经济损失由乙方承担。
2、乙方送货工地，甲方联系人及联系方式地的运费由乙方承担，卸车的费用由甲方承担，在运输途中的安全及责任由乙方负责。
3、乙方交货时提交送货单，本批次的材质检验单及相应钢材，应价格)乙方钢材送到现场，甲方当场办理验收手续。
第五条、验收方法：现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。
第六条甲乙双方的权利和义务。
1、甲方负责每月提交一次钢材用量计划，提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。
2、甲方按照约定的付款方式的规定向乙方支付款项。
3、乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因导致延误交货时间，按第六条中第4点处理。
4、乙方延迟供货，根据延迟天数按本合同暂定总价款的日支付违约金。乙方任何理由拒绝供货的，按本合同暂定总价款的50%向甲方支付违约金。甲方也可主张损失赔偿，乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿(罚款)损失、班组停(窝)工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。
5、乙方供应不及时影响甲方生产时，甲方有权另找其他供应商。
第七条产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而擅自延期交货，或停止供货时，按第六条第4点处理。
第八条为了便于甲方对合同履行实施有效监控，乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方，并进行电话确认，甲方传真号为。
第九条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方相关许可证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向______________人民法院起诉。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条本合同一式两份，甲乙双方各一份。
采购合同采购合同
供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条：商品名称、数量、型号、价格
注：如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
第二条产品包装规格：按原厂质量标准包装
第三条验收方法：货到验收
第四条货款费用等付款及结算方式：预付定金20%，余款结算后提货
第五条交货规定
1、交货方式：自取
2、交货地点：汽车南站货运部。
3、交货日期：自合同生效期内45日
4、运输费：由需方自负
第六条违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值5%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值5%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第七条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第八条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
开户银行：_________________
开户银行：_________________
帐号：_________________
帐号：_________________
签订地点：_________________
签订时间：_________________