施工合同是建筑工程实施的基础,规定了项目的基本要求和标准。以下是一些施工合同的范本,供大家参考借鉴,以期能够对您有所启发。
施工承包合同
甲方:___________________(以下简称甲方)。
乙方:___________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点。
该工程为_____________工程,地点在__________________________。
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
经双方协商,该_______工程按___________元/(m、m、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的’______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金______________元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
(一)甲方。
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方。
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方______份,乙方______份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________。
乙方:______________。
___________年____月__日。
施工承包合同
甲乙双方本着协作互利的原则,经协商一致签订下列条款,以供双方共同遵守。
第一条:____________工程名称。
第二条:____________工程地点。
第三条:承包方式及范围。
承包方式:清包工(含工具及工具消耗品),不得转包。
承包范围:(工程量清单见附一)。
第四条:工期要求。
1、工程工期:______年______月______日至______年______月______日竣工,总日历工期____________天。
2、除不可抗力(包括地震、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非由于甲方责任造成的爆炸、火灾)外,工期不予顺延。
第五条:质量要求。
1、乙方必须严格遵守国家和省市有关部门颁发的现行施工质量验收规范和质量标准及设计图纸要求进行施工,工程验收以施工图及国家颁发的施工质量验收规范及质量标准为依据,工程质量合格率达到100%,达到"杯"标准。
2、若质量达不到"杯"标准,乙方应返修至"杯"质量标准。若返修后质量未达到"杯"标准的,甲方不予支付任何价款,乙方承担由此发生的一切责任和经济损失,包括退还已付价款及延期违约金等。
第六条:工程款计取及结算方式。
1。工费单价(工费报价单见附二)。
(1)报价均为人工费包清工单价(含机具及工具消耗品),不含税。工程量暂估,工程验收后按实结算。
2。工程款总额暂定为(人民币):
3。甲方根据乙方已完成工程量进度按月结算,乙方每月25日前向甲方上报当月完成工作量;经甲方审批后在下个月10日前支付乙方上月工程进度款的80%;工程完工工程款付到80%,(如在20xx年1月20日前完工工程款付到87%),全部工程款的17%,(如在**年*月**日前完工工程余款的10%)在建设单位、监理、甲方及有关部门验收达到合格标准后一个月内结清。全部工程款的3%作为质保金,质保期二年。到期后一次性无息退还。
第七条:施工变更。
甲方提供给乙方的设计施工图及工程量清单中所有内容,在施工过程中。
(1)如产生变更,变增或变减按原单价工费据实调整增减。
(2)如有工程量清单描述内容与现场不符或有缺项、漏项及所确认单价不能满足实际施工内容时,可同项目部现场协商,调整价格,双方确认。
第八条:甲方责任。
(1)全面负责施工现场的组织工作,编制施工组织设计和施工方案。
(2)如实准确地向乙方提供施工图纸。
(3)为乙方提供正常施工所必需的现场施工条件和施工材料。提供垂直运输条件,提供三级配电箱,保证每层有2个配电箱。
(4)按期支付乙方费用,承担因现场条件不足和施工材料不到位给乙方造成的经济损失和工期延误。
第九条:乙方责任。
(1)服从甲方施工现场的各项管理制度。
(2)依据甲方施工计划和施工方案要求,调整组织,准时如数地配备合格的工人,派专人协助甲方做好现场的技术管理和人员管理工作。
(3)督促和检查工队人员,做好施工项目的自检互检工作,确保工程质量,文明施工,安全施工、做到工完场清。如发生安全事故,均由乙方自行负责处理并承担责任。
(4)因管理不善、违规操作及其它意外原因发生事故导致人员伤亡或工程返工,以及材料损耗或损坏现场设备、临时设施、安全消防设施等,均由乙方承担其经济损失,结算时予以扣除。本条所示材料损耗是指乙方施工过程中使用材料超过设计量的部分。
(5)承担因管理不善、人员不到位造成的工期延误责任及产生的经济损失。因乙方原因引起的工期延误,按本合同有关条款,工期每拖后一天,甲方按合同价的5‰对乙方收取违约金。
(6)按甲方要求提供进度统计报表和施工资料。
(7)负责本施工区域内的卫生及成品、半成品保护工作。
(8)乙方的现场负责人为。
第十条:合同终止。
乙方如发生实质性违约行为;或因乙方施工力量、管理因素造成工程进度严重滞后;施工工艺无法达到设计要求、施工质量达不到施工规范优良等级等,甲方有权随时单方面变更或终止合同。乙方应在甲方发出退场通知3日内,自动全部退场,并承担由此给甲方造成的全部损失(含名誉损失)。且甲方对乙方不予支付任何价款。
第十一条:隐藏工程验收。
工程具备覆盖、隐蔽条件或达到甲方项目部指令约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知甲方代表组织验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容,验收时间和地点,乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收(工期不得顺延)。若经甲方检查不合格或乙方拒绝甲方检查的甲方有权照本协议第十条约定办理。
第十二条:安全责任。
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方工人违规操作造成安全事故,由乙方负责处理并承担安全责任,所发生的一切费用由乙方承担,与甲方无关。工程施工期间乙方必须购买全部施工人员的人身意外伤害保险,保险金由乙方承担。
第十三条:其它。
(1)本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成提请合同签订地人民法院诉讼解决。
(2)本合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自签订之日起生效,工程竣工结算完成且质保结清后自动失效。
(3)合同签订地:
甲方:____________乙方:____________。
负责人签字:____________负责人签字:____________。
日期:____________日期:____________
施工承包合同
甲方:
乙方:
根据号文件批复同意的巴州区年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,甲方将工程承包给乙方组织实施,并达成如下协议:
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
工程内容:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,房屋及附属设施15户。
按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。
三、合同工期。
本工程自签订合同为起始日,工期日历天。
四、质量标准。
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、结算方式。
1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。
3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。
4、甲方在拨付工程款时,根据工程进度,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%,剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。
5、经申请,开工时可预拨工程总造价30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式进行分包、转包,一经发现,情况属实,将取消乙方工程承包合同,且一切损失由乙方承担。
七、安全责任。
工程施工期间,乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定,如在施工中出现任何安全问题,乙方负全部责任。
八、竣工清场。
工程竣工后,施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。
九、违约责任。
超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。
十、不可抗力。
施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件),本合同自行终止,并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。未尽事宜,双方协商解决并签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。
本合同一式份,其中甲、乙双方各执壹份,报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。
2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)。
4、建筑工程单价公示表。
甲方:
甲方代表:字)。
乙方:
乙方营业执照(身份证)号:
签订地点:
合同签定日期:年月日
施工承包合同
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称:麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点:麻城宋埠。
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300____元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:
乙方:
______年_____月_____日。
施工承包合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
为了顺利完成仓库改造工程,根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规,遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:南方国际商城仓库改造。
2、工程地点:南方国际商城。
3、工程内容:框架两层。
4、承包内容:根据甲方提供的施工图(不包括图纸以外的内容)。
二、承包方式:
包工包料。
三、质量要求:
合格。
四、进度要求:
乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务,不得有误(遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延)。
五、工程结算、单价及付款方式:
1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。
2、付款方式:主体完工付总额的______________________,完工付_____________________,余款在工程竣工验收后______付清。
六、甲方责任、权利。
1、甲方向乙方提供施工图纸,解决施工中的实际困难。
2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消耗及使用进行全面监控,如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。
七、乙方责任、权利。
1、乙方必须按施工图和操作规程施工,确保质量、安全、进度、文明施工,必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的'用具由自己提供。
2、乙方必须爱护甲方财物,不得有意浪费。
3、乙方必须遵守安全生产的有关规定,如造成的一切工伤事故由乙方承担。
八、工期:
合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。
九、其他事项。
1、双方确认如遇人力不可抗拒因素时,本合同允许变更或终止。
2、双方在履行合同过程中发生争议时,双方首先协商,如协商不成,可向人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,经双方协商补充,补充合同与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份,甲,乙各持一份,本合同经双方签名盖章后牛树,余款结清后自动失效。
甲方(签字):
乙方(签字):
施工承包合同
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:邻水县龙安镇中心幼儿园。
2、工程地点:邻水县龙安镇。
3、工程规模:建筑面积1098平方米。
4、结构形式:现浇结构。
承包范围:承包内容详见设计的邻水县教育局施工图设计图纸和子项名称场区工程施工图。包括装饰、水、电、化粪池、散水等。
三、合同工期:
开工日期:______年____月____日(以开工通知为准)竣工日期:______年____月____日竣工合同工期总日历天数______天。
四、质量标准。
1、乙方承包的全部工程质量目标为达到国家及广安市规范要求,验收合格,有防水要求的,防水施工合格率达到100%。若部分达不到规范要求的,乙方必须无条件返工,直到符合规范标准条件,工期不得顺延。
2、乙方在施工现场管理人员、技术人员必须配备与本合同。
施工派驻人员备案一致的管理人员,建立完善的质量、安全、进度保证体系,施工技术力量不能满足本工程要求的乙方应及时进行调整。
3、本工程采用自拌,标号满足设计c30砼。
五、合同价款及承包方式。
1、承包方式:本工程乙方依照施工图及施工会审纪要、施工组织设计、现场施工条件、合同条款。包人工、包材料、包设备安装、包机械、包工期、包质量、包安全、包施工期间水、电费和综合费用等,本合同造价实行一次性包干的承包方式(所有税款由甲方代扣、代缴)。无论市场物价、人工工资或政策发生任何变化,本项目合同造价不作任何调整。本工程人身意外伤害保险由甲方购买。
2、合同价款:工程造价每平方米800元。建筑面积约1098平方米(以竣工的建筑施工图实际为准)金额约人民币878400元(大写:捌拾柒万捌仟肆佰元整)。
3、乙方负责解决用水用电的管理及费用(乙方自行安装水电表计量计费,并自行缴纳水电费);乙方在施工期间内垂直运输机械、脚手架的使用、生活生产临时设施及材料堆场地以及部分项目施工完毕后的修补,包括施工完工的成品保护所发生的费用由乙方全部负责。
六、工程进度及付款方式。
1、工程进度及其它要求。
(1)以开工通知为准,甲方宏观控制乙方工程进度为:主体工程在2个月内完成;室内外装饰工程在2个月内完成(含室内垫层、细石砼找平);验收合格完善各种资料并备案。
(2)竣工前乙方清理建渣完毕,拆除机械设备和临时设施。
2、工程款的支付方式:本工程压层付款,板面完成封顶前预付款不超过20万,竣工完善、职能部门验收合格付总造价的95%,剩余5%质保金在两年内付清。
七、违约责任:
一方违约承担总造价10%的违约金。若甲乙双方有争议部分共同协商解决,如协商不下,起诉邻水县人民法院裁决,保护双方合法权益不受侵犯。
九、本合同一式两份,双方各执一份,甲乙双方签字后生效,都具有同等的法律效力。
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
身份证号:身份证号:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
合同订立时间:20_年____月____日。
承包施工合同
甲方:乙方:同安三建(南京xx公司)甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事,经双方友好协商,达成如下协议:
1.施工地点:____________。
2.施工价格为:元平方米,施工总面积约为:平方米,合计总价约为元,大写。施工结束按实际施工面积结算。
3.施工后的地面________年内保持有较好的防滑效果,效果下降可重新施工。在今后使用过程中,甲方应经常洗刷地面保持地面清洁,以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。
4.乙方指派经专业施工培训人员在现场施工,严格按照各种地面材质使用不同防滑剂,在施工前做好小样试验,以求达到最合适的防滑效果。
5.施工时间:自________年____月____日时至________年____月____日时结束,并交付验收和使用。
6.乙方施工前甲方需清空场地障碍物,施工中提供水及电源供乙方施工使用,并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。
7.付款方式:签订合同后甲方支付总工程款的50%作为预付款,施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的,本公司不提供质保。
9.本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字、盖章后生效,未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方:乙方:同安三建(南京xx)签约代表:签约代表:
签约日期:签约日期:
施工承包合同
工程名称:
私人住宅。
工程地点:
徽县江洛镇下寨村上庄合作社,甲方原有住宅院内。编辑推荐:预备党员思想汇报。
工程内容:
设计图以内的所有建筑工程。
建筑面积:
共148.8平方米。
承包范围:包工不包料。
开工日期:xx年3月8日(农历二月初一)。
竣工日期:xx年7月8日(农历六月初六)。
合同工期总日历天数102天。
工价为每平方米180元,建筑总面积148.8平方米,合同总价款为人民币26780元。
付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;第二次在主体工程完工后,由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金,在工程交工一年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。
工程质量标准:按图施工,确保工程质量。
1、甲方的权利及义务:
(1)甲方应向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。
(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。
(5)在施工过程中,如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象,甲方有权要求乙方返工。
2、乙方的权利及义务:
(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改,需经甲方同意后方可修改。
(2)保证工程质量。
(3)保证工期,按时交工。
(4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2-3天告知甲方,以便及时购置。乙方应本着节约的'原则,不得浪费材料。
(5)在每一项分项工程完工后,乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。
(6)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
本合同自甲乙双方签字之日起生效。
本合同一式二份,甲乙双方各持一份。
施工承包合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则,结合当地施工情况,为明确双方责任,确保质量和施工进度,经双方协商,特立如下合同:
一、工程地点:塔儿山村一组楼子湾。
二、承包方式及范围。
1、本项目为土建工程,甲方以包工不包料的方式承包给乙方,总建筑面积为______平方米(建筑面积以滴水为界),人工费为______元/平方米,工程总价款______元,竣工后据实结算。
2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责,浇面模型由甲方承担。
三、开工时间定于____年___月___日开工,主体时间定于____年___月___日。
四、付款方式:基础成功后应付______元,第一层盖板后付款______元,第二层盖板后付款______元,第三层盖板后付款______元,第四层盖板后付款______元,第五层盖板后付款______元,余款验收合格后十天内一次性全部付清。
五、甲方负责事项:甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好“三通一平”,工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作,并指定专人驻工地,代表人,随时对工地质量进行测验,如发现问题及时协助乙方处理。
六、乙方负责事项:
乙方必须按甲方提供的施工图纸施工,并由工地负责人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工,施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务,如:组织人员施工,负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。
七、违约责任。
甲方不按时供应原材料,不按时发放施工进度款,不及时解决施工的实际困难;乙方无故停工、偷工减料、拖延工期,均属违约行为。
八、此合同一式四份,甲乙双方各执一份,交城建办、项目部各一份,签订之日起生效,望双方共同遵守,不得反悔。
甲方签字:
乙方签字:
发包方:
承包方:
____年___月___日。
承包施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。
一、工程名称:外墙保温工程。
二、承包范围:乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外墙施工项目,具体做法如下:(1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12。712。7mm,直径i0。6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致,聚氨酯材料防火等级为b2级,乙方组织施工。)工程量约为,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。
三、合同总工期:
四、对乙方质量、安全要求:
工程质量标准:(1)一次性验收合格;(2)施工依据和验收标准:a。按设计单位认可的施工图纸;b。按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c。按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—20xx);(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款:承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。
六、价款结算。
1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。
2、乙方按期完成后,即80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。
3、余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)。
合同签订地点:
甲方:乙方:
电话:电话:
施工承包合同
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对富阳春天商住小区15#、20#、22#楼(工程全称)签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:土建(基础、主体结构、屋面防水)装修、水电安装。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年;
3、装修工程为壹年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年;
5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为壹年。
6、其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的发包人可委托其他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
1、本工程约定的工程质量保修金为施工决算价款的3%,保修金额为(大写)。
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项:工程竣工验收后满壹年,保修金额一个月内一次性支付给承包人,其余仍在保修期内的保修工程由承包人继续免费保修。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
施工承包合同
甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)。
乙方:xxxxxx(以下简称乙方)。
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元。
二、工程地址:渝西科技工业园区。
三、建筑面积:约5000m2。
四、建筑结构:砖混结构。
五、承包方式:包工包料。
六、工程造价:含价有税费300元/m2。
七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:合川市大石建司铜乙方:
商业商铺工程项目部。
代表人:代表人:
签字日期:年月日
承包施工合同
甲方:
乙方:
甲方在阳华路南华小区31#建房屋一栋,建筑总面积约300平方米,由乙方承包施工,建房承包施工合同范本。经双方协商同意,特签订如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
每平方米伍拾肆元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。
完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元,完成第二层付款叁仟元,完成第三层付款叁仟元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
甲方负责水电供给及原材料及时进常乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
主体工程工期为4个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在20xx年___月__日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间,合同范本《建房承包施工合同范本》。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):乙方签字(章):要作出适当的安排。
施工承包合同
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的基础原则,就乙方承揽甲方工程一事,签订如下合同,以期共同履行。
1、工程名称:
2、工程内容:
3、工程工期:________________________,施工期间,如发生不可抗拒的自然因素或甲方供应材料不及时情况,在双方书面认可的情况下工期顺延。
4、工程地点:
包工包料(甲方供水泥、钢筋、地面砖、卫生洁具)。
1、工程在开工前两周内乙方提出材料计划,甲方供材的,提报数量超出定额部分或造成浪费的作为扣款材料从工程款中两倍价格扣除;工程所需材料,均应经国家检测部门检测合格后方可使用。
2、施工设计变更或工程量如有变更,以双方实际确认为准,双方必须随时对所变更的工程量进行签字认可,改变更影响合同价款时,双方必须注明。
3、乙方必须按工程质量控制点,必须提前24小时通知甲方进行验收确认,确保工程质量。4、甲方不定时到工地进行监理检查,对不合格部位,毎发现一次,乙方除立即返修至合格外,并承担相应的经济损失。
5、乙方须做好施工管理,保证安全文明施工,施工过程中因乙方原因造成的人身伤亡及财产损失由乙方承担全部责任,均与甲方无关。
6、工程完工后乙方在甲方工程主管部门的组织下办理甲方供材的退库存放手续,所提报甲方供材计划超出定额部分按双倍的价格从工程款中扣除。
7、乙方施工期间必须服从甲方的有关规定和管理,若不服从管理,甲方有权终止合同,已施工工程量不予结算。
8、乙方必须在甲方指定的区域内施工、生活及物料存放,否则,发生的损失由乙方承担。
9、乙方向甲方缴纳安全文明施工保证金及质量保证金________元,本工程完成验收合格无遗留问题后无息返还。
10、若有工程罚款,乙方必须在接到甲方开具的工程质量罚款通知单3日内持现金上缴,逾期不缴纳,将从工程款中双倍扣除。
1、质量标准:合格工程。
2、工程竣工验收依据:按甲方要求验收。
4、工程验收5日前,乙方必须将工程验收日期通知甲方,竣工验收乙方自检合格后需持书面竣工申请单申请验收,由甲方组织人员验收。
5、工程竣工验收时乙方需完成现场的清理工作,做到工完料净场地清,否则一切后果由乙方自负。
1、本工程合同签订后甲方支付合同总金额的40%¥5840000元(大写:_______)作为预付款。款项到达乙方指定账户,钻井机械配套设备进入甲方指定场地,每口井每完成一口时,付清一口的余款额度,并留_______作为质保金,自质保期满无任何问题后无息退还乙方。
2、本工程的质量保修期为________,自竣工验收合格之日起计算。
3、施工用水、电由甲方负责协调,费用由乙方承担,水费按3.00元/m,电费按1.00元/度据实扣留。
1、乙方必须按合同约定日期竣工,毎拖延一天,乙方承担1000.00元违约金给甲方。
2、工程在质量保修期内,乙方必须在接到甲方通知维修后两日内到现场处理,逾期一天乙方向甲方支付工程总造价的3‰作为违约金;若乙方接通知5日后未到,甲方有权另行安排其它施工单位进行维修,所用费用按双倍价从乙方工程质保金中扣除。
3、工程交付,经甲方验收达不到标准的,乙方向甲方支付工程总造价的20%作为违约金,必须负责无偿返修至质量标准工程,给甲方造成损失的,必须依法赔偿。
4、乙方违约,经甲方催告后仍不能依约履行时,甲方有权通知乙方解除合同;乙方向甲方支付违约金10000.00元人民币,并对已完成的工程量不予结算。
1、若合同履行中发生争议,双方协商解决,协商不成,向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
2、合同一式_____份,甲乙双方各持____份,具有同等法律效力。
3、合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方:_______乙方:_______。
_______年_______月_______日。
施工承包合同
发包方:(以下简称甲方)。
施工方:(以下简称乙方)。
甲方在腾越镇观音塘社区观音塘小区建设全框架钢筋混凝土结构住宅楼房一幢,按包工不包料(主体搓毛)承包给乙方建造,经协商双方达成如下协议。
1、房屋主体工程搓毛:乙方按设计及甲方局部变更要求,从桩基开挖到房面封顶含屋顶女儿墙,楼地面搓毛,上浆,屋面收光,内、外墙粉刷完成(山墙及后墙刮水泥浆),楼梯在内。
2、水电工程:乙方按施工规范要求排放、安装好给排水管道,做到给排水畅通。预埋好电线、电话、电视线管,穿好三线至线盒留出线头,并修建石砌化粪池一个,石灰坑一个,围墙及大门一道(不另行计价)。
二、乙方负责的人员及机械设备。
乙方带领能完成本工程的所有施工人员,负责施工用的木模、外架、施工机械及五金工具(包括:元钉、铁丝、焊条,所有焊头费用)。
三、甲方负责事项。
1、甲方负责办理建房手续,提供施工必备的场地,负责xx一平负责余土处运部分。
2、负责提供施工所需原材料,负责施工用水、电费。
3、负责提供室内标高,确定放样尺线及四周滴水尺寸。
4、负责协调周围邻里的关系,保证能进行正常工作,乙方配合甲方做到文明施工。
四、施工质量及要求。
乙方施工中,应严格按照规范要求进行配料,既不能有意浪费材料,也不能偷工减料。对建筑半成品成品必须按要求尽心浇水、保养护理。总体工程质量和施工要求必须按设计要求施工,质量达到国家相关规范合格工程标准。在施工中,乙方技术人员必须亲临现场指导,对各道工序要反复检查,发现问题及时纠正,混凝土振捣密实,不得有蜂窝麻面,浇梁、浇柱、浇桩基的混凝土不得使用立式搅拌机。砌砖要求xx竖直、背子平整、阴阳角度垂直符合质检验收标准,按规定做好成品保护等工作,管理好工地,确保工程质量。若因乙方出现施工质量上的问题一概由乙方负责,由于施工质量不合格返工所造成的一切损失由乙方负责赔偿,直到重新验收达到合格为准,水、电、线路的工程保修________年,若在保修期内出工程质量问题,乙方负责一切费用,甲方可以从保修金中扣减作为修缮费用。
五、安全防护措施。
严格遵守建筑施工安全操作规范进行施工,加强安全防护,在乙方施工过程中造成的一切大小安全事故,均由乙方负责全部责任,甲方一概不承担任何责任。
六、工价及结算付款方式。
1、经双方商定,工程工价按贰佰肆拾元平方米(:240.00元。
2),按施工建筑面积进行结算,建筑面积按国家标准规范计算,雨篷、阳。
台、折半计算。
2、付款说明:基础完成后付壹万元(:10000.00元);一层封顶付壹万元(:10000.00元);二层封顶付壹万元(:10000.00元;三层封顶付壹万元(:10000.00元);四层封顶付伍仟元(:5000.00元)。如无特殊原因,乙方拖延工期,按每拖延一天支付给甲方违约金100元天。
七、其它事项。
1、工期为六个月,从________年____月____日至________年____月____日。
2、当乙方承包的范围结束后,乙方房屋施工使用的外墙脚手架留给甲方后期装修使用。
3、若乙方在协议生效后又将工程转包给他人,即视为违约,甲方有权获得包工款的30%的违约金。
4、甲方若不按规定时限付给乙方包工款,乙方有权停止施工。
5、若桩基深度超过8米,超深部分甲方另行付工时费。
未尽事宜甲、乙双方另行协商,本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签字):乙方(签字):
________年____月____日。