合同协议的签订能够保护双方的权益，维护交易的稳定进行。感谢您阅读我们为您提供的合同协议范文，希望对您的工作和生活有所帮助。
监理工程师合同管理考前模拟练习题
1、下列选项中，关于重大危险源备案制度的表述，不正确的是()。
a.生产经营单位必须依法备案。
b.负责安全生产监管职责的部门有权进行审查、检查。
c.负责安全生产监管职责的部门发现生产经营单位违法的，无权实施行政处罚。
d.这种备案制度不是一般的告知制度，而是一种审查监管制度。
答案：c。
2、生产经营单位与从业人员订立协议，在协议中减轻因生产安全事故伤亡对从业人员依法应承担的责任的，处()的罚款。
a.1万元以上3万元以下。
b.2万元以上10万元以下。
c.5万元以上10万元以下。
d.5万元以上20万元以下。
答案：b。
3、依据《矿山安全法》的规定，由()决定的行政处罚，按照现行职责分工由有关主管部门决定。
a.县级以上劳动行政主管部门。
b.县级以上人民政府管理矿山企业的主管部门。
c.县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门。
d.县级以上安全监察机关。
答案：b。
4、依据《安全生产法》的规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和()，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
a.安全生产管理人员。
b.安全生产检查人员。
c.从业人员。
d.特种作业人员。
答案：a。
5、《消防法》规定，建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合()。
a.地方标准或者行业标准。
b.企业标准或者行业标准。
c.地方标准或者企业标准。
d.国家标准或者行业标准。
答案：d。
6、《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合()的劳动防护用品。
a.国际标准。
b.企业标准。
c.国家标准或者行业标准。
d.行业标准或者企业标准。
答案：c。
7、依据《消防法》，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工时，建设单位应当向()申请消防验收。
a.建设行政主管部门。
b.公安机关消防机构。
c.有相关资质的.中介机构。
d.安全生产监管部门。
答案：b。
8、依据《危险化学品安全管理条例》，国家实行危险化学品登记制度。危险化学品生产、储存企业以及使用剧毒化学品和数量构成重大危险源的其他危险化学品的单位，应当向()负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。
a.公安部门。
b.质检部门。
c.环境保护部门。
d.安全生产监管部门。
答案：d。
9、《矿山安全法》规定，矿山企业必须对作业场所中的()进行检测，保证符合安全要求。
a.有毒有害物质。
b.井下空气含氧量。
c.有毒有害物质和井下空气含氧量。
d.井下空气含氮量。
答案：c。
10、《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其()考核合格后方可任职。
a.安全生产知识和管理能力。
b.安全生产管理能力。
c.安全生产知识。
d.安全作业培训。
答案：a。
11、根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，进出口民用爆炸物品，应当经()审批。
a.国务院国防科技工业主管部门。
b.国务院公安部门。
c.国务院安全生产监督管理部门。
d.海关总署。
答案：a。
12、依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，违反安全技术规程生产作业的生产民用爆炸物品的企业，由国防科技工业主管部门()，处10万元以上50万元以下的罚款。
a.责令停产停业整顿。
b.责令限期改正。
c.吊销民用爆炸物品生产许可证。
d.暂扣民用爆炸物品生产许可证。
答案：b。
13、依据《消防法》的规定，公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人员伤亡，尚不构成犯罪的，给予()。
a.警告。
b.罚款。
c.开除。
d.15日以下拘留。
答案：d。
14、根据《刑法》的规定，在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员()，贻误事故抢救，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。
a.迟报或者漏报事故情况。
b.迟报或者瞒报事故情况。
c.漏报或者谎报事故情况。
d.不报或者谎报事故情况。
答案：d。
15、根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，未经许可购买、运输民用爆炸物品的，由公安机关责令停止非法购买、运输，处()的罚款，并没收非法购买、运输的民用爆炸物品。
a.1万元以上5万元以下。
b.5万元以上10万元以下。
c.5万元以上20万元以下。
d.10万元以上50万元以下。
答案：c。
16、根据《刑法》的规定，构成消防责任事故罪的客观是要件是。()。
a.违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果。
b.违反消防管理法规，不及时采取消防安全防护措施，造成严重后果。
c.违反消防管理法规，不配备专门的消防器材，造成严重后果。
d.违反消防管理法规，采用暴力手段抗拒消防监督机构执法，造成严重后果。
答案：a。
17、《安全生产许可证条例》规定，生产经营企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收非法所得，并处10万元以上()万元以下的罚款。
a.20。
b.30。
c.40。
d.50。
答案：d。
18、供消防车使用的消防蓄水池，保护范围半径不应大于()m。
a.120。
b.150。
c.180。
d.200。
答案：b。
19、成文法是指有权制定法律的国家机关依照法定程序制定的()文件。
a.完整性。
b.处罚性。
c.规范性。
d.特定性。
答案：c。
20、依照《煤炭法》和《煤炭生产许可证管理办法》的规定，煤矿企业必须依法申请领取煤炭生产许可证。煤炭生产许可证的颁发管理机关是()煤炭管理部门。
a.煤矿所在地人民政府。
b.县级以上人民政府。
c.省级人民政府。
d.设区的市以上人民政府。
答案：d。
监理工程师合同管理考前模拟练习题
1、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的(d)d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
a.5b.15c.21d.28。
2、工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的(c)和计算的正确性。
a.方法b.取费规范性c.取费合理性d.取费实效性。
3、fidic《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及(c)。
a.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现。
b.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰。
c.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程。
d.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致。
4、关于要式合同成立的叙述中，有误的是(b)。
a.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
b.合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成。
c.双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
d.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。
5、建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是(b)。
a.要约b.承诺c.新要约d.要约邀请。
6、fidic《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的(d)d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a.7b.14c.21d.28。
7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，(c)在试车记录上签字。
a.发包人b.承包人c.工程师d.承包人和发包人共同。
8、建设工程中涉及的代理主要是(d)。
a.法定代理b.指定代理c.转代理d.委托代理。
9、fidic《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由(c)名成员组成。
a.1b.2c.3d.4。
10、fidic《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)(a)的那个月起扣。
a.10%b.15%c.20%d.25%。
11、关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是(c)。
a.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释。
b.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
c.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释。
d.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释。
12、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求(c)。
a.解除合同b.撤销合同。
c.甲、乙对合同承担连带责任d.原施工单位上级主管部门承担责任。
13、按照(d)原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
a.自愿b.公平c.平等d.诚实信用。
14、甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为(c)。
a.甲签字、盖章时。
b.乙收到合同书时。
c.乙签字、盖章时。
d.甲、乙达成协议时。
15、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是(b)。
a.王某应当向施工企业赔偿损失。
b.保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿。
c.保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿。
d.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失。
16、属于按索赔目的分类的索赔是(b)。
a.工程延误索赔。
b.工期索赔。
c.合同中默示的索赔。
d.合同中明示的索赔。
17、设计招标文件的内容不包括(c)。
a.设计依据b.工程项目应达到的技术指标。
c.具体的工作量d.项目限定的工作范围。
18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是(a)。
a.投标文件b.招标公告c.宣传广告d.招股说明书。
19、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是(d)。
a.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修。
b.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修。
d.质量保修完成后，由工程师组织验收。
20、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是(b)。
a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。
b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点。
c.当事人对合同成立的地点可以另行约定。
d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。
监理工程师《合同管理》考前练习题
为了帮助考生们更顺利地参加监理工程师考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!
第 1 题
某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同， 该合同法律关系客体是指( )。
a.物
b.行为
c.智力成果
d.货币
正确答案：a,
第 2 题
下列关于代理的叙述，不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以_己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
正确答案：b,
第 3 题
下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被?封的财产
d.抵押人所有的支票
正确答案：a,
第 4 题
按照《合同法》的规定，下列文件属于要约的是( )。
a.招标公告
b.投标书
c.寄送的价h表
d.招股说明书
正确答案：b,
第 5 题
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。
a.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
b.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
c.无效，由采购员向乙公司支付货款
d.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
正确答案：b,
第 6 题
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由( )进行处理。
a.终止合同方选定的仲裁委员会
b.违约方选定的仲裁委员会
c.双方选定的仲裁委员会
d.有管辖权的人民法院
正确答案：c,
第 7 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案：d,
第 8 题
按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。
a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
正确答案：c,
第 9 题
按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
a.无论上涨还是下降均按新价格执行
b.无论上涨还是下降均按原合同价执行
c.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
d.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
正确答案：b,
第 10 题
由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内( )。
a.债权人可要求第三人履行债务
b.债权人可强迫第三人履行债务
c.债权人应要求债务人履行债务
d.债权人可强迫债务人履行债务
正确答案：a,
第 11 题
某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。
a.债权转让
b.合同变更
c.债务转移
d.合同转让
正确答案：a,
第 12 题
依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。
a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
b.违约金和定金可以同时选用
c.承担违约责任的条件采用严格责任原则
d.违约金和赔偿损失不能同时使用
正确答案：b,
第 13 题
某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。
a.必须公开招标
b.必须邀请招标
c.可直接委托发包
d.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案：c,
第 14 题
招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。
a.仅允许排名前五名的投标人参加投标
b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
c.由排名第七的递补，维持六家投标人
d.重新进行资格预审
正确答案：c,
第 15 题
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
监理工程师《合同管理》单选模拟题
1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。
a.同时履行抗辩权 b.代位权
c.撤销权 d.不安抗辩权
2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。
a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件
c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响
3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。
a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
b.仲裁机构可裁定变更该合同
c.仲裁机构可裁定撤销该合同
d.应移交法院判定变更该合同
4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。
a.保证 b.质押 c.定金 d.留置
5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。
a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理
6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
c.购买招标文件后不递交投标文件
d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)
a.保证 b.定金 c.留置 d.质押
8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。
a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担
d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任
10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。
a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格
11.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应(c)。
a.因迟到而自然无效
b.必须经要约人发出接受通知后才有效
c.必须经要约人发出拒绝通知后才无效
d.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
12.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，(a)。
a.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
b.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
c.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
d.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
13.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是(a)。
a.合同法律关系主体 b.合同法律关系客体
c.合同法律关系内容 d.合同法律关系事实
14.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(d)。
a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
15.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的`不一致时，应以(c)为准。
a.现场考察时招标人口头解释
b.招标文件规定
c.书面函件
d.仲裁机构裁定
16.下列不属于对招标文件核查范围的是(c)。
a.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件
b.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理
c.招标文件的形式是否合乎要求
d.是否有限制竞争的条件
17.关于无权代理，下列说法正确的是(c)。
a.无权代理行为不能转化为合法的代理行为
b.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动
c.代理权终止后继续行使代理行为
d.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”
18.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许(c)。
a.投标人更改投标书的内容和报价
b.投标人再增加优惠条件
c.评标委员会对投标书中的错误加以修正
d.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
19.投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括(b)等。
a.提供的投标担保有瑕疵
b.个别地方存在漏项
c.没有按招标文件要求提供投标担保
d.投标文件没有投标人授权代表签字
20.要约人撤销要约，撤销要约通知应在(b)到达对方。
a.要约到达对方之前 b.对方发出承诺之前
c.对方承诺到达要约人之前 d.对方承诺生效之后
监理工程师《合同管理》考前训练题
1.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。
a.法定代理
b.指定代理
c.委托代理
d.表见代理
2.以下关于抵押的表述，不正确的是()。
a.所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物
b.抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押
c.当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效
d.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是()。
a.借款合同
b.勘察设计
c.计算机软件
d.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是()。
a.火灾和爆炸
b.冰雹、地面下陷下沉
c.地震、海啸、雷电、飓风
d.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
5.《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括()。
a.自愿原则
b.平等原则
c.诚实信用原则
d.效率优先原则
6.以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。
a.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
7.有关要约邀请的表述，不正确的是()。
a.要约邀请是合同成立过程中的必经过程
b.要约邀请在法律上无须承担责任
c.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示
d.价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请
8.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是()。
a.承诺在承诺通知发出时生效
b.要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销
c.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回
9.()是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。
a.诺成合同
b.实践合同
c.双务合同
d.单务合同
10.甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的()。
a.假借订立合同，恶意进行磋商
b.违反缔约中的保密义务
c.有违背诚实信用原则的行为
d.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的()原则。
a.公平
b.自愿
c.诚实信用
d.维护公共利益
12.()是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.终止履行抗辩权
13.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。
a.显失公平而无效
b.欺诈而可撤销
c.乘人之危而无效
d.乘人之危而可撤销
14.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人()。
a.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
b.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
c.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
d.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
15.善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由()承担。
a.无权代理人
b.善意第三人
c.被代理人
d.无权代理人和善意第三人共同
16.下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。
a.国家投资、融资的项目
b.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
c.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目
d.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
17.建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
a.2010年3月1日
b.2010年3月20日
c.2010年3月10日
d.2010年3月18日
18.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中()。
a.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
b.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少
19.对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用()合同。
a.单价
b.总价
c.计划价格
d.成本加酬金
20.方案竞选的()是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。
a.设计招标文件
b.物资设备采购招标文件
c.监理招标文件
d.施工招标文件
监理工程师考试《合同管理》模拟考试题
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
监理工程师考试《合同管理》考前练习题
为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!
1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。
a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
b.发包人要求设计人进行设计变更
c.施工图设计未达到设计深度
d.设计人对外商的设计资料进行审查
2.施工合同文本规定，如需验收应( )。
a.在专用条款内约定
b.在通用条款内约定
c.由发包人随时决定
d.由监理工程师决定
3.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。
a.监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
b.监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
c.监理工程师未确认，承包人应修改进度计划
d.监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示
合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。
a.15
b.30
c.42
d.60
施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a.14
b.28
c.36
d.42
6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。
a.买卖关系
b.担保关系
c.合同关系
d.保证合同
7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。
a.终止合同方选定的仲裁委员会
b.违约方选定的仲裁委员会
c.双方选定的仲裁委员会
d.有管辖权的人民法院
8.某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，( )。
a.必须进行招标
b.可以不进行招标
c.必须采取询价来确定供应商
d.只能通过公开招标来确定供应商
9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。
a.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用
b.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用
c.承包人负责检验，发包人承担检验费用
d.承包人负责检验，承包人承担检验费用
10.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
a.7
b.14
c.15
d.30
答案：1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c
11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。
a.总价
b.成本加酬金
c.单价
d.估计工程量单价
12.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。
a.交付设计文件
b.完成设计变更
c.设计文件审查通过
d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收
13.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。
a.11
b.2
c.7
d.14
14.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。
a.由发包人分担或分享
b.由承包人分担或分享
c.由发包人和承包人另行约定
d.由监理工程师确认
15.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。
a.采购方
b.供货方
c.采购方和供货方共同
d.施工承包人
16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以采用直接委托方式发包
b.可以自行招标，但应当备案
c.可以自行招标，无需备案
d.必须委托中介机构代理招标
17.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。
a.违约责任
b.缔约过失责任
c.定金罚则责任
d.违约金责任
18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。
a.物
b.行为
c.智力成果
d.运输
19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。
a.被告住所地
b.合同签订地
c.工程所在地
d.原告住所地
20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
a.标底编制得不够合理
b.评标标准不合理
c.评标委员会的评标过程不合理
d.受标底的约束
监理工程师《合同管理》模拟题及答案
第 1 题 (单项选择题) 建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题) 设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
a.严格性
b.完整性
c.灵活性
d.系统性
正确答案：d,
第 3 题 (单项选择题) 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。
a.新价格
b.市场价
c.原价格
d.双方协商的价格
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题) 某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
a.8
b. 6
c.20
d. 28
正确答案：c,
第 5 题 (单项选择题) 依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
c.负责合同的协调管理工作
d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题) 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
a.由招标人承担
b.由投标人承担
c.由双方平均分配
d.由双方协商解决
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题) 公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
a.招标人
b.投标人
c.招标监督机构
d.监理工程师
正确答案：a,
第 8 题 (单项选择题) 在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
a.将其退还投标人进行密封
b.进入初评阶段后确定为无效投标文件
c.作为无效投标文件，不再进入评标
d.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案：c,
第 9 题 (单项选择题) 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
a.归入无效投标书
b.不再进入详评
c.仍属于有效投标书
d.予以淘汰
正确答案：c,
第 10 题 (单项选择题) 全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。
a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案：a,
第 11 题
通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
a.招标文件要求的天数
b.投标书内承包人承诺的天数
c.发包人和承包人协商的天数
d.承包人提交的施工组织设计中的天数
正确答案：b,
第 12 题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。
a.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
b.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
c.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
d.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
正确答案：c,
第 13 题
建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。
a. 18
b. 2
c. 7
d. 14
正确答案：c,
第 14 题
某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
a.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延
b.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
c.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
d.费用由发包人承担，由此延续的.工期可以顺延
正确答案：a,
第 15 题
发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。
a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期
b.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款
c.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期
d.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期
正确答案：a,
第 16 题
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
正确答案：d,
第 17 题
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。
a.设计单位 b.施工单位负责人
c.发包人 d.工程师
正确答案：d,
第 18 题
施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。
a. 78
b. 14
c. 24
d. 48
正确答案：d,
第 19 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工( )。
a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责
c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责
正确答案：a,
第 20 题
某工程竣工验收阶段，承包人于月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 月15 日组织生产设备启动试车检验，月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。
a. 月1日
b. 月15日
c. 月18日
d. 月20日
正确答案：a,
监理工程师《建设工程合同管理》强化模拟题
1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
a.建设工程勘察合同
b.施工承包合同
c.建设工程设计合同
d.建设工程施工合同
e.施工分包合同
正确答案：be
答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。
2.建设工程合同管理的目标包括( )。
a.提高工程建设的管理水平
b.发展和完善建筑市场
c.培训合同管理人才
d.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
e.推进建筑领域的的改革
正确答案：abde
答案解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水平;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
3.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。
a.合同主体的严格性
b.合同标的的特殊性
c.合同履行期限的长期性
d.计划和程序的严格性
正确答案：a
答案解析：本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。
4.下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
a.工程承包合同
b.建设工程设计施工总承包合同
c.施工分包合同
d.建设工程施工合同
正确答案：d
答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项abc属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
5.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
a.建设工程勘察合同
b.建设工程设计施工总承包合同
c.建设工程设计合同
d.建设工程施工合同
正确答案：b
答案解析：本题考查的是建设工程合同的`种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。
6.工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
a.工程质量管理
b.工程投资管理
c.工程进度管理
d.建设工程合同管理
监理工程师考试《合同管理》多选练习题
多选题是监理工程师考试中的一个重要题型，为了帮助大家更好地攻克多选题，百分网小编为大家准备了一份2017年监理工程师《合同管理》部分的多选练习题，文末有答案，希望能对大家有帮助，更多内容欢迎关注应届毕业生网!
1、法律关系的三个要素是()
a、目的
b、主体
c、客体
d、内容
2、下列合同属于从合同()
a、分包合同
b、监理合同
c、借款合同
d、担保合同
3、合法代理的条件()
a、事先取得委托书
b、经过公证或鉴证
c、以委托人的名义
d、在委托范围内
4、当事人订立合同的程序是()的阶段
a、要约引诱
b、要约邀请
c、要约
d、承诺
5、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
a、自然人
b、法人
c、其他组织
d、国家机关
6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时()
a、应按通常的理解予以解释
b、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释
c、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释
d、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
7、按照《合同法》的规定，下列()等内容属于各类合同一般应包括的条款
a、数量和质量的约定
b、合同担保方式
c、合同价款和支付方法
d、解决合同争议的方法
8、无效合同的确认权属于()
a、合同当事人双方的上级
b、监理工程师
c、仲裁机构
d、人民法院
9、建设工程合同是一种()
a、双务合同
b、有偿合同
c、诺成合同
d、要物合同
10、合同当事人订立仲裁协议的作用是()
a、市场竞争的需要
b、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
c、排除了法院对纠纷的管辖
d、合同当事人均受仲裁协议的约束
11、担保法规定的担保方式有()
a、保证
b、定金
c、抵押
d、留置权
12、公路工程施工合同解除的条件有()
a、合同当事人协商一致
b、承包人将其工程全部转包
c、因不可抗力因素致使合同无法履行
d、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
13、证明合同的真实性、合法性的机关是()
a、人民法院
b、仲裁机构
c、公证机关
d、工商行政管理部门
14、合同纠纷的处理原则是()
a、诚实信用
b、协商为主
c、公正、公平
d、调解优先
15、合同的有效实质要件()
a、主体合格
b、合同当事人意思表示真实
c、合同内容不违反法律和社会公共利益
d、合同标的确定和可能
16、公路工程施工合同文件主要包括()
a、合同意向书
b、合同协议书与中标通知书
c、合同条件与工程量清单
d、技术规范与图纸
a、部分非主体工作
b、全部非主体工作
c、部分非关键性工作
d、全部非关键性工作
18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为()
a、委托招标
b、议标
c、公开招标
d、邀请招标
19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()
a、未按期送达的资格预审申请文件
b、未经法定代表人或其授权的代理人签字
c、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
d、内容虚假的资格预审申请文件
监理工程师《合同管理》考前冲刺题
1.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。
a.投标文件
b.招标公告
c.宣传广告
d.招股说明书
2.关于指定代理的叙述中，不正确的是( )。
a.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人
b.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人
c.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用
d.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理
3.下列财产中，可以进行抵押的是( )。
a.土地所有权
b.依法被查封、扣押、监管的财产
c.所有权、使用权不明或者有争议的财产
d.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
4.关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是( )。
a.抵押物已登记的先于未登记的受偿
b.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿
c.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿
5.关于留置的表述中，不正确的是( )。
a.留置权可以通过合同约定产生
b.留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使
c.留置权以债权人合法占有对方财产为前提
d.能够留置的财产仅限于动产
6.投标保证的有效期限一般是( )。
a.从招标截止日起到确定中标人止
b.从投标截止日起到确定中标人止
c.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止
d.从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止
7.合同鉴证可以到( )工商行政管理机关办理。
a.合同签订地、当事人的办公场所
b.合同履行地、当事人住所地
c.合同签订地、合同履行地
d.当事人住所地、合同登记地
8.合同众多的分类中，( )的目的在于确立合同的生效时间。
a.诺成合同
b.计划合同
c.要式合同
d.主合同
9.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为( )。
a.要约
b.承诺
c.新要约
d.要约邀请
10.当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为( )。
a.格式条款
b.仲裁条款
c.固定条款
d.质量条款
11.构成民事赔偿责任的首要条件是( )。
a.缔约当事人有过错
b.损害事实
c.合同尚未成立
d.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
12.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》的规定，该合同为( )合同。 .
a.有效
b.无效
c.效力待定
d.可变更、可撤销
13.附生效期限的合同，( )。
a.自期限界至时生效
b.自期限成就时生效
c.自期限届满时生效
d.自条件成就时失效
14.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，( )。
a.由被代理人和代理人承担连带责任
b.由行为人承担责任
c.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任
d.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任
15.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。
a.有效合同
b.无效合同
c.效力待定合同
d.可变更或可撤销的合同
16.关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是( )。
a.给付货币的，在接收货币一方所在地履行
b.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
c.交付不动产的，在不动产所在地履行
d.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
17.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是( )。
a.合同终止
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转让
18.根据《合同法》的规定，合同变更的必要条件是( )。
a.互惠互利
b.协商一致
c.变更合同主体
d.变更合同内容
19.承担违约责任的主要方式是( )。
a.继续履行
b.支付违约金
c.赔偿损失
d.采取补救措施
20.采用邀请招标的'，邀请对象的数目以( )。
a.3～5家为宜，但不应少于3家
b.5～7家为宜，但不应少于3家
c.3～5家为宜，但不应少于5家
d.5～7家为宜，但不应少于5家
监理工程师考试《合同管理》练习题及答案
工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。
a.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
b.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
c.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
d.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
正确答案：a
第 2 题
在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。
a.承包人承担由此发生的费用
b.工程师可以拒绝验收
c.由此造成工期延误不予顺延
d.承包人可以存放这些材料设备于施工现场
正确答案：d
第 3 题
不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可( )，并抄送业主。
a.决定工期延长
b.提前终止合同
c.将此结果通知承包人
d.支付索赔款
正确答案：c
第 4 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。
a.工程师与承包人共同检验
b.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
c.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽
d.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验
正确答案：a
第 5 题
对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
正确答案：d
第 6 题
依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
a.保证 b.抵押 c.质押 d.定金
正确答案：d
第 7 题
业主的索赔主要根据( )提出。
a.施工质量缺陷
b.设计变更
c.工程量减少
d.施工进度计划修改
正确答案：a
第 8 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是( )。
a.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
正确答案：d
第 9 题
某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )
a.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担
b.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
c.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担
d.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担
正确答案：d
第 10 题
某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
a.招标文件为准，开标时间后延
b.招标文件为准，开标时间不变
c.书面解答为准，开标时间后延
d.书面解答为准，开标时间不变
正确答案：c
第 11 题
建设工程一切险的被保险人可以包括( )。
a.业主 b.总承包商
c.分包商
d.业主聘用的监理工程师
e.设备供应商
正确答案：abcd
第 12 题
关于资格预审，下列说法正确的是( )。
a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分
b.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定
c.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质
d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件
e.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍
正确答案：acd
第 13 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有( )。
a.工程设计的建议权
b.工程项目质量、工期和费用的监督控制权
c.施工承包单位的选定权
d.工程设计变更的决定权
e.工程项目协作单位协调工作的主持权
正确答案：abe
第 14 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的'权利包括( )。
a.终止合同的权利 b.负责合同的协调管理 c.合同承包人的选定权
d.委托监理工程重大事项的决定权 e.完成监理任务后获得酬金的权利
正确答案：ae
第 15 题
工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。
a.中标意向书
b.经工程师认可的施工进度计划
c.工程师发布的各种书面指令
d.招标时的标前会议记录
e.各类财务凭证
正确答案：bce
第 16 题
根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有( )。
a.大型基础设施建设项目
b.涉及国家安全的保密工程项目
c.国家融资的工程项目
d.世界银行贷款项目
e.采用特定专有技术施工的项目
正确答案：acd
第 17 题
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。
a.按时提供设计依据文件和基础资料
b.施工图设计完成后，组织鉴定和验收
c.负责审查外商提供的设计资料
d.解决施工中出现的设计问题
e.保护发包人的知识产权
正确答案：cde
第 18 题
按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( )。
a.将中标结果通知未中标的投标人
b.与投标人就投标价格进行谈判
c.强制中标人接受新的承包条件
d.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
e.授权评标委员会确定中标人
正确答案：bcd
第 19 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括( )。
a.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益
b.推荐选择工程的施工单位
c.选派合格的监理人员及总监理工程师
d.不得泄露与工程有关的保密资料
e.代表委托人与承包人解决合同争议
正确答案：acd
第 20 题
材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 ( )确定交货地点。
a.由双方协商
b.由采购方自行
c.按交易习惯
d.由供货方自行
e.按供货方所在地
正确答案：ace
监理工程师《合同管理》考前巩固题
1.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由【d】组织。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.设计人
2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【b】进行审查认可。
a.承包总体工程设计的设计单位
b.发包人
c.监理工程师
d.设备安装承包商
3.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 【b】。
a.须经工程师同意
b.不须经工程师同意
c.发生的费用由发包人承担
d.发生的费用由承包人承担
e.发生的费用由双方约定承担
4.对于发包人供应的材料设备，【c】等工作应当由发包人承担。
a.到货后，通知清点
b.参加清点
c.清点后负责保管
d.支付保管费用
e.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以【a】。
a.招标文件为准，开标时间后延
b.招标文件为准，开标时间不变
c.书面解答为准，开标时间后延
d.书面解答为准，开标时间不变
6.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括【b】。
a.仲裁申请书
b.请求仲裁的意思表示
c.仲裁事项
d.选定的仲裁员
e.选定的仲裁委员会
7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【c】。
a.全过程承包
b.施工总承包
c.设计总承包
d.联合承包
8.投料试车的组织和试车工作由【d】负责。
a.承包人
b.发包人
c.工程师
d.设备供应商
9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，【d】。
a.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
b.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
c.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
d.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是【d】。
a.以大写金额为准
b.以金额高者为准
c.以小写金额为准
d.以金额低者为准
1.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可【ace】确定交货地点。
a.由双方协商
b.由采购方自行
c.按交易习惯
d.由供货方自行
e.按供货方所在地
2.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括【ade】。
a.工程规模
b.招标方式
c.潜在投标人数量
d.工程项目的专业特点
e.被监理合同的难易程度
3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括【abce】。
a.施工现场记录
b.各类财务凭证
c.合同履行过程中的往来信函
d.招标文件
e.汇率变化表
4.要使索赔得到公平合理的.解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【acd】。
a.公平合理地处理索赔
b.及时提出和处理索赔
c.尽可能通过协商达到一致
d.诚实信用
e.独立自主
5.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则【bcde】。
a.投标人可以修改投标文件的实质内容
b.投标人不得修改投标文件的实质内容
c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
6.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是【bcd】。
a.由监理工程师组织试车
b.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知
c.发包人为试车提供必要的条件
d.试车合格由监理工程师在试车记录上签字
e.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录
7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于转让的表述正确的有【bde】。
a.合同主体不变，仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e-丙公司应承担与主债务有关的从债务
8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【cde】。
a.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
b.应当先履行的合同一方丧失商业信誉
c.合同中未约定履行的顺序
d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务
e.对方的对价给付是可能履行的义务
9.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【bcde】。
a.办理施工所需的证件
b.提供和维修非夜间施工使用的照明设备
c.按规定办理施工噪音有关手续
d.负责已完成工程的成品保护
e.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
10.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括【abc】。
a.提前竣工的时间
b.发包人为赶工应提供的便利条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.工程提前竣工的原因
e.承包人应承担的义务
监理工程师《合同管理》考前复习题
《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。
a.完成扫尾、清理施工现场工作
b.完成所有缺陷修复工作
c.能按预定目的交给业主占用或使用
d.完成主体工程的施工任务
2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。
a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价执行
3.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(d)条款仍对双方具有约束力。
a.质量
b.工期
c.解决争议
d.结算
4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了(c)的原则。
a.诚实信用
b.全面履行
c.法定履行
d.约定履行
5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是(b)。
a.专家评审
b.定性评审
c.定量评审
d.资格评审
6.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
a.7
b.14
c.28
d.30
7.合同被变更、撤销的前提是(c)。
a.合同欠缺生效条件
b.合同无效
c.当事人提出请求
d.人民法院有权变更、撤销合同
《施工合同条件》中，选择指定分包商的基本原则是(b)。
a.由承包商负责协调管理
b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害
c.指定分包商的违约责任由承包商承担
d.承包商应向指定分包商收取协调管理费
《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。
a.完成扫尾，清理施工现场工作
b.完成所有缺陷修复工作
c.能按预定目的交给业主占用或使用
d.完成主体工程的施工任务
10.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是(a)。
a.一般保证
b.连带责任保证
c.法定保证
d.委托保证
1.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括(abd)。
a.价目表的寄送
b.招标公告
c.递送投标书
d.无价格的商业广告
e.发出中标通知书
《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。
a.可加速完工
b.可降低业主实施、维护或运行工程费用
c.为业主带来利益
c.可降低施工成本
e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
3.下列关于设计变更程序的说法，正确的是(be)。
a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案
b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供
c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更
d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意
4.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有(abc)。
a.主体具有特定的资格条件和资质条件
b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
d.合同标的是质量、进度、投资三控制
e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
5.确定变更价款的原则包括(abcd)。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
6.下列对索赔的表述。正确的.是(ad )。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定
7.某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权(ace)。
a.要求撤回投标文件
b.要求赔偿损失
c.拒签延长投标保函有效期
d.要求将合同授予他们协商推举的中标人
e.要求返还投标保证金
8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。
a.被代理人取得或恢复民事行为能力
b.代理期限届满或代理事项完成
c.被代理人取消委托或代理人辞去委托
d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
e.作为代理人或被代理人的法人终止
《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。
a.业主
b.监理工程师
c.承包商代表
d.监理工程师代表
e.经承包商代表确认的监理工程师
10.依据《中华人民共和国合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有(be )。
a.当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
b.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
c.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
监理工程师《合同管理》多选巩固练习题
委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是( )。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
b.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意
c.监理人转让义务，必须经委托人书面同意
d.监理人转让利益，无需委托人书面同意
e.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意
正确答案：abc
第 2 题
《合同法》规定的合同有效条件包括( )。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
b.当事人意思表示真实
c.合同当事人签字或盖章
d.合同应当采用书面形式
e.不违反法律或社会公共利益
正确答案：abe
第3 题
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
b.指定分包商不损害承包商的利益
c.一般分包商由承包商选定
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
e.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案：abce
第 4 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
a.总监理工程师业绩
b.监理大纲
c.投标人资质
d.监理单位业绩
e.监理费报价
正确答案：bcde
第 5 题
合同不当履行中的保全措施包括( )。
a.代位权
b.抗辩权
c.拒绝
d.撤销权
e.解除权
正确答案：ad
第 6 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，( )履行。
a.交付不动产的，在不动产所在地
b.给付货币的，在给付货币一方所在地
c.交付动产的，在接受动产一方所在地
d.设备采购，在采购方所在地
e.材料采购，在供货方所在地
正确答案：ae
第 7 题
承包人的索赔程序一般分为( )。
a.事态调查
b.索赔意向通知
c.索赔报告递交
d.索赔根据
e.监理工程师审核索赔报告
正确答案：bce
第 8 题
以下财产中，可以用作抵押的有( )。
a.幼儿园
b.房屋
c.学校
d.土地所有权
e.电器
正确答案：be
第 9 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
c.批准监理人的监理工作实施细则
d.审查监理人提交的监理报告
e.要求更换不称职的监理人员
正确答案：abde
第 10 题
在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
正确答案：abde
第 11 题
承诺应具备的条件包括( )。
a.承诺只能向受要约人作
b.承诺必须由受要约人作出
c.承诺的内容应当与要约的内容一致
d.承诺必须在承诺期限内发出
e.承诺必须受法律约束
正确答案：bcd
第 12 题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是( )。
a.附生效条件的合同，自条件消灭时生效
b.附解除条件的合同，自条件成就时生效
c.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就
d.附生效期限的合同，自期限届至时生效
e.附终止期限的合同，自期限届满时失效
正确答案：cde
第 13 题
法人应当具备的条件有( )。
a.依法成立
b.有必要的财产或者经费
c.有3名以上高级管理人员
d.能够独立承担民事责任
e.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案：abde
第 14 题
以下对索赔的表述中，正确的是( )。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案：ad
第15题
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。
a.甲、乙公司作为合同主体不变
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
d.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案：abe
第 16 题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有( )。
a.工程概况
b.合同生效日期
c.项目总投资
d.酬金支付方式
e.可行性研究
正确答案：abcd
第 17 题
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
a.被代理人的.法人终止
b.被代理人取得民事行为能力
c.被代理人取消委托
d.代理事项完成
e.代理期限届满
正确答案：acde
第 18 题
a.设计依据
b.发包人应提供的有关资料和文件
c.双方的责任
d.项目投资要求
e.委托设计任务的范围和内容
正确答案：bce
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案：acd
第 20 题
下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是( )。
a.业务培训费
b.图书资料购置费、经营业务费
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案：abcd
第 21 题
依据fidic《施工合同条件》的规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。
a.对竣工检验的干扰
b.不可抗力造成的损失
c.延误移交施工现场
d.业主提前占用工程
e.非承包商原因检验导致施工延误
正确答案：ace
第22题
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
a.要约所处法律效力状态不同
b.撤回和撤销的目的不同
c.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
d.受要约人对要约知晓的情况不同
e.对要约人的约束条件不同
正确答案：acd
第 23 题
根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括( )。
a.按时提供设计依据文件
b.负责设计成果的报批手续
c.负责审查各阶段设计文件
d.保证设计质量
e.为设计人提供施工现场工作条件
正确答案：abe
第24题
合同的( )，不影响仲裁协议的效力。
a.未成立
b.无效
c.变更
d.解除
e.终止
正确答案：bcde
第 25 题
下列各项中，关于资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件的叙述，正确的是( )。
a.其可分为必要合格条件和附加合格条件两类
b.附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无
c.普通工程项目一般承包人均可完成，必须设置附加合格条件
d.附加合格条件通常是潜在投标人应满足的最低标准
正确答案：abe
第 26 题
在施工合同中，( )的合同属于无效合同。
a.施工企业伪造资质等级证书签订
b.招标人与投标人串通签订
c.施工企业的违约责任明显过高
d.建设单位的违约责任明显过高
e.约定的质量标准低于强制性标准
正确答案：abe
第 27 题
依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。
a.办理施工有关的行政审批手续
b.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
c.负责工程施工各方的协调管理
d.与监理人协商一致，选定项目承包人
e.提供监理工作需要的资料
正确答案：abe
第 28 题
甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。
a.合同主体不变，仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e.丙公司应承担与主债务有关的从债务
正确答案：bde
第 29 题
保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是( )。
a.业主提供场地日
b.承包商提交履约人保函日
c.投保工程开工日
d.承保项目所用材料卸至工地日
e.投保工程投保日
正确答案：cd
第 30 题
招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( )。
a.要求施工企业必须具备一定的资质等级
b.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
c.要求投标人必须拥有进口的施工机具
d.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
e.要求专业工程的施工企业必须是本系统的
正确答案：cde
监理工程师《合同管理》单选练习题
1.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
a.招标文件为准，开标时间后延
b.招标文件为准，开标时间不变
c.书面解答为准，开标时间后延
d.书面解答为准，开标时间不变
答案：c
2.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人( )招标人的要求。
a.应当接受
b.可以接受
c.应当拒绝
d.可以拒绝
答案：c
3.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。
a.2900万元，3000万元
b.2900万元，2900万元
c.3100万元，3000万元
d.3100万元，2900万元
答案：a
4.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
答案：c
5.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人，并应支付折旧费
d.归还委托人，并应支付租赁费
答案：b
6.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。
a.按工程实际损失计算赔偿
b.扣除合同约定的全部监理酬金
c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
d.应当双倍返还定金
答案：c
7.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。
a.正常监理工作
b.额外监理工作
c.变更监理工作
d.附加监理工作
答案：d
8.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。
a.3万元
b.5万元
c.7万元
d.10万元
答案：a
9.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
a.不再负责处理有关设计问题
b.仍应无偿负责处理有关设计问题
c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
答案：c
10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
a.发包人赔偿，延误的工期顺延
b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
c.自己承担，延误的工期顺延
d.自己承担，延误的工期不予顺延
答案：a
11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。
a.订立合同时订立地
b.订立合同时履行地
c.履行合同时订立地
d.履行合同时履行地
答案：b
12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
a.撤销权
b.不安抗辩权
c.后履行方抗辩权
d.同时履行抗辩权
答案：d
13.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。
a.结算和清理
b.仲裁和诉讼
c.结算、清理、违约
d.结算、仲裁、违约
答案：a
14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的`定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。
a.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费
b.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金
c.每次阶段支付时均不允许扣减定金
d.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金
答案：c
15.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。
a.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
b.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金
c.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
d.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
答案：b
16.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( ).
a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
b.违约金和定金不能同时选用
c.违约金是承担违约责任的必备形式
d.违约金和赔偿损失不能同时使用
答案：c
17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
a.合同公证书
b.仲裁协议书
c.履约保函
d.合同担保书
答案：b
18.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目( )方式发包。
a.应该采用公开招标
b.应该采用邀请招标
c.应该采用议标
d.可以采用直接委托
答案：d
19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以采用直接委托方式发包
b.可以自行招标，但应当备案
c.可以自行招标，无需备案
d.必须委托中介机构代理招标
答案：b
20.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后( )。
a.招标文件及收费都不退回
b.退回招标文件，收费不退回
c.不退回招标文件，收费退回
d.招标文件及收费分别退回
答案：a
注册监理工程师考试《合同管理》专项练习题
1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师()。
a.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
b.必须马上处理该项索赔
c.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知
《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。
a.承包商的工程款
b.暂列金额
c.预备费
d.工程量清单中相应的工作内容项
3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。
a.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责
b.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责
c.只对检测试验数据的错误负责
d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同()。
a.未成立
b.已经成立
c.在公证后成立
d.不具备成立条件
5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。
a.发包人
b.工程师
c.承包人
d.发包人与承包人共同
6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。
a.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
b.只相应顺延工期
c.只赔偿承包人因此造成的损失
7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。
a.不安抗辩权
b.撤销权
c.代位权
d.同时履行抗辩权
8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。
a.承包人递交竣工验收报告日
b.发包人组织竣工验收日
c.开始进行竣工检验日
d.验收组通过竣工验收日
9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。
a.不可原谅的延期
b.可原谅并给予补偿费用的延期
c.承包人应承担的风险责任
d.可原谅但不给予补偿费用的延期
10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。
a.4.2
b.2.2
c.2.0
1.在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是( )。
a.公共当局引起的延误
b.对竣工检验的干扰
c.业主提前占用工程
d.业主的干扰
e.变更导致竣工时间的延长
2.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。
a.无处分权人处分他人财产
b.以胁迫手段订立
c.因重大误解订立
d.限制民事行为能力人订立
e.表见代理人订立
3.在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
a.双方签订的采购合同
b.施工合同对材料的要求
c.合同约定的质量标准
d.合同未约定的推荐性质量标准
e.双方当事人共同封存的样品
4.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
a.对勘察资料的正确性负责
b.提供设计人在现场的工作条件
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
d.完成施工中出现的设计变更
e.负责设计人与承包人的工作协调
5.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。
a.索赔事项属于发包人的`责任
b.事实依据不足
c.合同的依据不足
d.承包人未遵守意向通知要求
e.承包人必须提供进一步的证据
6.在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。
a.投标须知
b.业主提供的现场办公条件
c.评标原则
d.合同条件
e.对监理单位的要求
8.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。
a.施工工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
9.建设工程施工索赔的特征有()。
a.索赔是双向的
b.索赔是一种未经对方确认的单方行为
c.索赔的行为客体是合同
d.索赔行为的结论由工程师给出
e.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔
10.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。
a.提供地下管线资料
b.办理法律、法规规定的批准手续
c.进行图纸会审
d.按规定办理安全生产有关手续
e.协调处理古树名木的保护工作
d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
一、单项选择题
1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b
二、多项选择题
1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde
6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd