随着科技的不断发展，范文范本也不再局限于纸质书籍，我们可以通过网络和电子设备进行在线学习和阅读。下面是一些经典的范文范本，希望能为大家展示一些高水平的写作技巧和表达方式。
付款承诺书
致：
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人陈坚以法定代表人的资格，郑重承诺：
我单位承建的工程项目，将保证做到：
1。按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2。分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的`，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿欠民工工资负总责。
3。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受甲方的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
时间：xxxx年xx月xx日。
付款承诺书
xx市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设的xxxxxxx工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
开发单位名称（盖章）：xxx
20xx年xx月xx日
个人付款承诺书
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________
承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________
代表(签名)：___________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
签订地点：_______________
签订地点：_______________
付款承诺书
致：
我方收到贵方的招标文件后，经详细研究和现场踏勘，决定做以下承诺：
1、我方如中标，接受其所有工程付款方式。
2、我方如中标，愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、我方如中标，将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、无论中标与否，我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位（公章）：xxx
法人代表或授权人（签字）：xxx
投标时间：20xx年x月x日
个人付款承诺书范文
根据《^v^合同法》中经纪合同和居间合同条例第422条、426条、427条之规定，我公司对有关人员郑重作出不可撤销的馈赠承诺书。我公司委托先生/女士等人为我公司办理向国家申购汽车业务中做了很多工作起了决定性作用，促成了此项业务的成功。为酬谢贵方的辛勤付出。我公司自愿无条件支付费用元/辆（税后），总数量辆，共计元，作为无条件支付给先生/女士指定的受益人账户及银行卡号汇入相应的金额，此款在签定正式合同后，全额向受益人无条件支付，永不追索。本付款承诺书如违约，我公司愿受法律追究。
本付款承诺书效期：本公司自接到国家有关部门签约通知函或签定合同之日起生效。是不可变更，不可撤销，本承诺一式两份，做为双方可依据的法律文书。
法人身份证证扫描承诺单位：
法人代表（盖章）：
承诺付款人身份证扫描承诺付款人（签字、按手摸印）：
日期：xx年xx月xx日
付款承诺书
尊敬的中铁三局三公司：
我公司于20__年1月20日收到贵方20__年11月的工程进度款，在此我公司保证此工程款优先支付工人工资，并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证!
河北苍劲建筑有限公司20__年1月20日收款证明及保证书。
跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。至年月日已完成工程量元(大写：)，项目部已付我班组工人工资元(大写：)。
经协商，本次支付元(大写：班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人：
班组：
工班长：
20__年1月日。
个人付款承诺书
装饰有限公司:
本人梁芳、杨勇，委托贵司装修紫轩洗浴的中心装饰工程，工程总款结算金额为人民币112万元整(大写：壹佰壹拾贰万元整)，现已支付贵司人民币61万元整(大写：陆拾壹万元整)尚余人民币51万元整(大写：伍拾壹万元整)未支付。经双方友好协商，本人郑重承诺余款按以下方式分期支付贵司：
6、余款2万元整办理洗浴的.中心代金卡一张。
如本人未按照以上方式准时足额支付余款，则本人按每天人民币1000元(大写：壹仟元整)支付贵司违约金。
特此承诺!
承诺人(签字)：
年 月 日
付款承诺书
本人 于 年 月 日与贵公司签订装载机合同(合同编号分别为： )，机型： ,数量： 台，机号为 ,合同金额为 元，已收金额为 元，剩余金额为元。
鉴于本人实际情况，经双方协商，达成以下还款计划：
(1)本人将于 年 月 日，付款 元。
(2)本人将于 年 月 日，付款 元。
(3)本人将于 年 月 日，付款 元。
(4)本人将于 年月日，付款元。
截止到而产生的逾期利息(月利率1%) 元在结清全部货款后另行商议。如本人未按上述承诺日期付款，自愿将挖机退回贵公司。
本还款保证书自签定之日起生效。如有纠纷，均由本人与贵 司友好协商解决。双方难以协商解决时，可向山西省××××人民法院提起诉讼解决。
承诺人：
债务人 于 年 月 日向债权人 借款人民币 元(大写 )，约定归还日期为 年 月 日。本人郑重承诺如下：于 年 月 日之前将所有借款本息全部还给债权人。在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，债权人可要求本人提前清偿本金及利息。若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失(包括但不限于利息、违约金、诉讼费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用)。
保证人 对债务人上述所有债务(包括但不限于本金、利息、违约金、诉讼费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用)承担连带保证责任，保证期间自主债务履行期届满之日起二年。
特此承诺!
债务人： 保证人：
联系电话： 联系电话：
身份证号码： 身份证号码：
住址： 住址：
日期： 日期：
付款承诺书
南京硕天投资管理有限公司：
本公司(或本人)以第 种方式向南京硕天投资管理有限公司支付的款项,系代先生/女士（身份证号码为 ）支付君望墅 号楼 单元室的购房款（或其他相关费用）.
1.以号码为的支票/本票/汇票/贷记凭证/电汇方式支付金额 元;
2.以现金方式支付金额 元;
3.以pos机方式支付金额 元;
4.其他方式: ,支付金额 元.
本公司(或本人)以上代付行为并不表示对该房屋拥有任何权利.
特此承诺.
代付人：
购房人：
日期：
付款承诺书
贵州xx建材有限公司：
本人因工作需要，挂靠于贵州xx消防工程有限公司。因本人承接了“帝茅公馆”建设项目，遂于20xx年元月11日以贵州赋安消防工程有限公司与贵司签订《防火玻璃窗、防火卷帘安装工程合同》。合同签订后，贵司依约全面履行了合同义务，如今该工程早已投入使用，但至今本人尚有20万元合同款未支付给贵司!
对该笔本人应支付给贵司的20万元合同款，本人现向贵司做出如下付款承诺：
所欠贵司20万元债务，全部由本人独自承担支付责任。
在本承诺书签订之日，本人即支付10万元至贵司账户。
余下10万元，本人在本承诺书出具后 日内一次性支付至贵司账户。
若本人没有遵照前述承诺按期付款，本人承诺按欠款总金额30%的标准向贵司支付违约金。
特此承诺
承诺人：
身份证号：
联系电话：
年 月 日
付款承诺书
贵州建材有限公司：
本人因工作需要，挂靠于贵州消防工程有限公司。因本人承接了“帝茅公馆”建设项目，遂于20xx年元月11日以贵州赋安消防工程有限公司与贵司签订《防火玻璃窗、防火卷帘安装工程合同》。合同签订后，贵司依约全面履行了合同义务，如今该工程早已投入使用，但至今本人尚有20万元合同款未支付给贵司!
对该笔本人应支付给贵司的20万元合同款，本人现向贵司做出如下付款承诺：所欠贵司20万元债务，全部由本人独自承担支付责任。
在本承诺书签订之日，本人即支付10万元至贵司账户。
余下10万元，本人在本承诺书出具后日内一次性支付至贵司账户。
若本人没有遵照前述承诺按期付款，本人承诺按欠款总金额30%的标准向贵司支付违约金。
身份证号：xx。
联系电话：xx。
xxxx年xx月xx日。
付款承诺书
珠海市建设工程招标投标管理中心：
我公司负责开发建设_______工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起法律责任。
开发单位名称（盖章）。
20__年__月__日。
付款承诺书
建行xx分行普陀支行：
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务，我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的'全部货物，并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日)，不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
法定代表人签字：
20xx20xx年xx月xx日。
付款承诺书
债权人：身份证号：
借款人：身份证号：
担保人：身份证号：
借款人潘建立向王水明分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元，总计45万元，借款期限均为2个月，担保人承担连带保证责任。借款到期后，借款人潘建立、担保人高华方和债权人王水明三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联，担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务，经担保人与债权人友好协商，并经债权人同意，担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任，并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下，担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内，借款人仍无法履行全部法律判决的义务时，由担保人无条件履行法律文书所确定的`全部判决义务。
担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保，并且承担一般保证责任，担保期限为还款期限届满之日(债权人向法院申请执行之日起3个月后)起两年。
付款承诺书
南京市浦口区住房和城乡建设局：本人以南京汇源道桥建设有限责任公司法定代表人的身份郑重承诺：
1、站配水管网改造工程的投标。
2、我公司目前未处于财产被接管、冻结和破产的状态;且没有因欺骗中标或者严重违约，以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格的情况存在。
3、我公司拟派驻的建造师无在建工程。
4、我公司提供的一切与之有关的.材料，包括建造师身份证、建造师注册证书、安全生产b证、社保证明、民工工资保障金收据原件(与资质相符)、投标业绩等，均真实、有效，符合法律、法规规定的其他条件。
5、我公司在参加上述工程的投标过程中，保证不与其他投标人相互串通投标;保证不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;保证不向招标人和评标委员会成员行贿以牟取中标;保证不从事向监管机构工作人员行贿等非法活动;保证不以他人名义投标、不出借资质或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
6、我公司一旦中标，不进行违法分包、转包，维护浦口区建筑市场的稳定。
7、我公司不在开标前和开标后进行虚假恶意投诉。
我公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标;愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受浦口区招投标监督管理部门作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。
承诺人：
日期：20__年__月__日
付款承诺书
__________有限公司：
我公司__于20__年__月__日向______有限公司进货冰箱一批共计__台，合计__人民币(元)，该批货款我公司没有支付；加上前期欠款，我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款__人民币(大写)元(小写)；以上欠款我公司承诺在20__年__月__日内无条件全部归还给______有限公司，逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向______有限公司支付违约金。
欠款人单位名称(盖公章)：