加工安装合同纠纷(实用15篇)

时间:2023-11-16 15:24:17 作者:雨中梧

加工不仅局限于工业生产,我们在日常生活中也经常进行各种加工,例如烹饪、制作手工艺品等。以下是一些成功企业在加工过程中的经验和教训,希望对大家有所启发。

加工安装合同

订立合同双方:

定作人:_________(以下简称甲方)。

定作人法定代表(负责)人:_________签约人:_________。

定作人机构地址:_________传真电话:_________。

承揽人:_________(以下简称乙方)。

承揽人法定代表(负责)人:_________签约人:_________。

承揽人营业执照:_________生产报刊亭许可证明:_________。

根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款:

第一条标的。

乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:_________万元。

第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币万元)。

1、_________。

2、_________。

3、_________。

注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

第三条加工、制作与安装、要求。

1、报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于_________平米。

2、使用材料:所有外表面使用大于_________mm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明部分不少于_________%,使用_________mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。

第四条验收标准和方法。

1、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格后方可生产。

2、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比,也可采取随机抽验。

第五条交货时间和地点及包装运输要求。

1、交货时间:乙方必须保证在年_________月_________日前全部交货。

2、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。

3、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

第六条报刊亭安装及验收与售后服务。

1、乙方对制作的报刊亭进行安装;

3、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题,年内免费进行保修,超过年或属甲方原因损坏进行维修的,需付工本费。

4、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

第七条结算方式、期限及安装费用。

1、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。

2、乙方交货后15日内,甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。

3、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款,累积达到合同标的额的95%。

4、剩余的合同标的额5%(_________元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。

第八条甲方违约责任。

2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_________‰的'违约金。

第九条乙方违约责任。

3、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_________‰的违约金。

第十条纠纷的处理。

当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。

2、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

第十一条附则。

1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

2、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

签约人(签字):_________签约人(签字):_________。

签约地点:_________签约日期:_________年__月__日

加工安装合同

为发展市场经济,提高加盟者经济收入,甲乙双方两者公平、合理的原则,依据《_____》经双方协商一致,就加工安装打火机事宜,达成以下协议:

甲方:_________________。

乙方:_________________。

一、甲方权利、义务:

1、向乙方提供打火机散件,回收产品,现金支付加工费。

2、向乙方提供合格的充气设备,组装工具。

3、有权要求乙方按市场需求加工打火机数量、式样、时间等。

4、向乙方及时供应_____散件。

二、乙方权利、义务:

1、向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。

2、按甲方要求加工合格打火机。

3、及时支付散件价款。

4、可以自行销售成品打火机,但应及时告知甲方。

5、乙方自行选择生产场所,保证安全生产。在生产中如出现一切事故由乙方自负。

三、生产标准:(依培训标准)。

1、气体饱满无气泡,外貌干净。

2、火焰均匀,火苗调火高度2-3cm无断头。

四、未尽事宜协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院_____。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲方已做充分解释,乙方理解无误,签字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

1、乙方在甲方批发火机散件累计达八万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备压金款的二分之一。

2、乙方在甲方批发火机散件累计达十万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备款。

3、乙方在甲方批发火机散件累计达十二万者,若乙方终止合同,设备、工具归乙方所有。

甲方:_________________。

乙方:_________________。

_______年______月____日。

加工安装合同

甲方:

乙方:

安庆市马山xxx项目部需要部分活动房委托乙方进行加工和安装,双方本着质量第一,诚信互利的原则,经充分协商签定本合同。

(一)房屋用途和规模房屋面积:112m2用于员工的餐厅,会议室和休息室。

(二)房屋结构:钢梁、柱承重、屋面和墙体为彩钢板结构,甲方要求的房屋面积和建议结构形式以简图交乙方,由乙方按房屋的跨度、深度予以结构计算,以保证房屋的结构安全为原则进行加工、安装。

(三)彩钢板规格:板厚75mm,彩钢板面板厚度不小于0.38mm。

(四)质量要求:乙方制作、安装的房屋必须保证其结构安全和使用效果,并承受本地区正常的风压和雨雪荷载,(特殊天气造成的破坏除外),如因结构原因造成房屋破坏,引发人员工伤事故,乙方必须承担一切法律责任和经济损失,承担房屋保修期间因质量原因造成的房屋维修。

(五)加工安装价格:按建筑面积每平米250元(含全部经费)甲方加3.5%增值税发票金额。

(六)安全责任:乙方必须严格按操作规程进行加工和安装,确保生产安全和成品运输的交通安全,如发生安全事故,乙方承担全部责任。

(七)房屋交付时间:5月22日乙方将安装好的房屋交付甲方使用。

(八)付款方式:合同签订后付合同价款:(28000元)的15%,房屋材料运至工地后付合同价款45%,房屋交付后双方按实际面积办理决算,余款一次付清。

(九)保修期:六个月,保修期满,保修金无息全额返还。

(十)本合同一式伍份,甲方四份,乙方一份。双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商解决。

甲方(盖章):_________

签约人(签字):_________

签约日期:____年__月__日

乙方(盖章):_________

签约人(签字):_________

签约日期:____年__月__日

加工安装合同

为发展市场经济,提高加盟者经济收入,甲乙双方两者公平、合理的原则,依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,就加工安装打火机事宜,达成以下协议:

甲方:

乙方:

1、向乙方提供打火机散件,回收产品,现金支付加工费。

2、向乙方提供合格的充气设备,组装工具。

3、有权要求乙方按市场需求加工打火机数量、式样、时间等。

4、向乙方及时供应全套散件。

1、向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。

2、按甲方要求加工合格打火机。

3、及时支付散件价款。

4、可以自行销售成品打火机,但应及时告知甲方。

5、乙方自行选择生产场所,保证安全生产。在生产中如出现一切事故由乙方自负。

1、气体饱满无气泡,外貌干净。

2、火焰均匀,火苗调火高度2-3cm无断头。

1、乙方在甲方批发火机散件累计达八万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备压金款的二分之一。

2、乙方在甲方批发火机散件累计达十万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备款。

3、乙方在甲方批发火机散件累计达十二万者,若乙方终止合同,设备、工具归乙方所有。

甲方: 乙方:

地址: 地址:

电话: 电话:

签定日期 年 月 日

加工安装合同

甲方:

乙方:

甲方有一批窗帘交给乙方加工制作,双方就窗帘制作、安装事宜,在平等、互利的基础上,经双方协商一致达成本合同,以求甲乙双方共同恪守。

总金额人民币: 48164 元,大写肆万捌仟壹佰陆拾肆元整(详见附表)。

乙方必须按照甲方选定的材料、款项等方面要求进行加工生产,在乙方进行安装中如果发现材料与指定样板不符,有权要求乙方返工,造成损失由乙方承担。

1、制作加工前,甲乙双方将进行协商、沟通、制定合理的制作安装方案。

2、需按照双方商定的设计方案进行制作安装,并保证施工质量和施工进度。

3、负责所有材料及配件的购置、运输、制作、安装等事宜,直到交付给甲方使用。

甲方付给乙方定金壹万元。安装完成,经验收合格后,结清剩余工程款,大写:叁万捌仟壹佰陆拾肆元整。

1、同如有未尽事宜,双方可通过协商补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

2、同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,自签订之日起生效。

甲方代表:乙方代表:

年月 日 年 月 日

加工安装合同

安庆市马山______项目部需要部分活动房委托乙方进行加工和安装,双方本着质量第一,诚信互利的原则,经充分协商签定本合同。

(一)房屋用途和规模房屋面积:112m2用于员工的餐厅,会议室和休息室。

(二)房屋结构:钢梁、柱承重、屋面和墙体为彩钢板结构,甲方要求的房屋面积和建议结构形式以简图交乙方,由乙方按房屋的跨度、深度予以结构计算,以保证房屋的结构安全为原则进行加工、安装。

(三)彩钢板规格:板厚75mm,彩钢板面板厚度不小于0.38mm。

(四)质量要求:乙方制作、安装的房屋必须保证其结构安全和使用效果,并承受本地区正常的风压和雨雪荷载,(特殊天气造成的破坏除外),如因结构原因造成房屋破坏,引发人员工伤事故,乙方必须承担一切法律责任和经济损失,承担房屋保修期间因质量原因造成的房屋维修。

(五)加工安装价格:按建筑面积每平米250元(含全部经费)甲方加3.5%增值税发票金额。

(六)安全责任:乙方必须严格按操作规程进行加工和安装,确保生产安全和成品运输的交通安全,如发生安全事故,乙方承担全部责任。

(七)房屋交付时间:5月22日乙方将安装好的房屋交付甲方使用。

(八)付款方式:合同签订后付合同价款:(28000元)的15%,房屋材料运至工地后付合同价款45%,房屋交付后双方按实际面积办理决算,余款一次付清。

(九)保修期:六个月,保修期满,保修金无息全额返还。

(十)本合同一式伍份,甲方四份,乙方一份。双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商解决。

甲方:______乙方:______

代表:______代表:______

______年______月______日

加工安装合同

地址:

承揽方:(以下简称乙方) 法定代表人:

地址:

甲方委托乙方加工定作并安装不锈钢信报箱,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

1、乙方提供全部原材料,材质要求必须符合甲乙双方另行签订的《信报箱材质及要求》(附件一)中的材质要求。

标准《》的相关要求。

6 、乙方设计制作、安装的不锈钢信报箱,必须保证在安装之日起五年之内不生锈。

1、加工期限:乙方应在自本合同签字盖章之日起 个工作日将所有信报箱按照本合同的要求加工制作完毕,并于甲方向乙方支付定金之日起 个工作日内送货到门,即乙方应于年 月日前在甲方指定的交付地点将全部信报箱交付给甲方。

2、送货方式及运输:乙方负责将加工制作的全部信报箱按时送货到门,交货方式为现场交货,运输方式及运输费用自行处理和支付。

3、交货地点:交货地点为 ,经甲方验收双方签署产品交接清单后方为交付。即本合同的履行地为 。

4、安装与验收: 甲方应派员在交货地点收货、清货、验货,验收通过的,乙方应按照甲方的要求进行免费安装,并自行解决安装用电。甲方负有协助乙方的义务,并向乙方提供各楼房准确的门牌编号。

1、结算方式及付款期限:

结算方式为电汇。

付款期限:本合同产品分三期支付。付款的具体期限如下:

(1)本合同签定之日起三日内,甲方向乙方支付合同总价款的20%作为定金,即人民币元。

(2)甲方收到全部信报箱及信报箱钥匙并验收合格,同时乙方派员将所有信报箱安装甲方要求免费安装完毕后七日内,在乙方向甲方出具全额合格正规统一发票的前提下,甲方向乙方支付第二期货款,计加工成品总价款的70%,计人民币大写 元(大写: )。

(3)剩余10%为加工成品的质量保证金,待信报箱安装正常使用三个月后一次支付。

加工安装合同

定作人:_________ (以下简称甲方)

签约人:_________ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款:

乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:_________万元。

1、_________

2、_________

3、_________

注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

1、报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于_________平米。

2、使用材料:所有外表面使用大于_________mm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明部分不少于_________%,使用_________mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。

1、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格后方可生产。

2、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比,也可采取随机抽验。

1、交货时间:乙方必须保证在年_________月_________日前全部交货。

2、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。

3、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

1、乙方对制作的报刊亭进行安装;

3、乙方承诺为甲方制作的'报刊亭因质量出现问题,年内免费进行保修,超过年或属甲方原因损坏进行维修的,需付工本费。

4、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

1、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。

2、乙方交货后15日内,甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。

3、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款,累积达到合同标的额的95%。

4、剩余的合同标的额5%(_________元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。

2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_________‰的违约金。

3、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_________‰的违约金。

当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。

2、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

2、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。

甲方(盖章):_________

签约地点:_________

签约日期:_________年__月__日

乙方(盖章):_________

签约地点:_________

签约日期:_________年__月__日

加工安装合同

为发展市场经济,提高加盟者经济收入,甲乙双方两者公平、合理的原则,依据法律经双方协商一致,就加工安装打火机事宜,达成以下协议:

甲方:________________________。

乙方:________________________。

一、甲方权利、义务。

1.向乙方提供______,回收产品,现金支付加工费。

2.向乙方提供合格的__________________设备,组装工具。

3.有权要求乙方按市场需求加工_____数量、式样、时间等。

4.向乙方及时供应全套散件。

二、乙方权利、义务。

1.向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。

2.按甲方要求加工合格______。

3.及时支付散件价款。

4.可以自行销售成品______,但应及时告知甲方。

5.乙方自行选择生产场所,保证安全生产。

在生产中如出现一切事故由乙方自负。

三、生产标准(依培训标准)。

1.____________________________________。

2.____________________________________。

四、未尽事宜协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲方已做充分解释,乙方理解无误,签字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免费用设备的优惠条件,具体如下:

1.乙方在甲方批发____散件累计达八万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备压金款的二分之一。

2.乙方在甲方批发____散件累计达十万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备款。

3.乙方在甲方批发____散件累计达十二万者,若乙方终止合同,设备、工具归乙方所有。

甲方:______________。

地址:______________。

电话:______________。

乙方:______________。

地址:______________。

电话:______________。

签定日期:__________

加工安装合同

为了发展市场经济,提高加盟商的经济收入,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》达成以下协议:

甲方:_____

乙方:_____

一、甲方的权利和义务:

1、向乙方提供打火机零件,回收产品,现金支付加工费。

2、为乙方提供合格的充气设备和装配工具。

3、乙方有权根据市场需求加工打火机的数量、样式和时间。

4、及时向乙方提供全套散件。

二、乙方的权利和义务:

1、向甲方支付充气设备、装配工具等费用___元。

2、按甲方要求加工合格的打火机。

3、及时支付散件价格。

4、成品打火机可自行销售,但应及时通知甲方。

5、乙方应自行选择生产场所,确保安全生产。乙方应对生产中发生的一切事故负责。

三、生产标准:(培训标准)

1、气体饱满,无气泡,外观干净。

2、火焰均匀,火焰调火高度_____cm无断头。

四、甲方所在地人民法院不予仲裁。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲方已充分解释,乙方理解正确,签字生效。

六本合同有效期期从:___________

七、免费设备的优惠条件如下:

1、乙方在甲方批发的火机零件有_____万个。如乙方终止合同,乙方可将设备退还甲方,甲方可退还乙方设备压金的_____。

2、乙方在甲方批发的火机散件累计达到_____万人。如乙方终止合同,乙方可将设备退还甲方,甲方可退还乙方设备款。

3、如乙方终止合同,设备和工具归乙方所有。

甲方:_____

乙方:_____

被告武陟县某村民委员会加工合同纠纷

原告成都锦鹏新材料有限公司,住所地:四川省成都市龙泉驿区龙泉街头道建材路6号。

法定代表人傅正清,该公司总经理。

委托代理人曹斌,男,1973年12月18日生,汉族,双峰县人,法律服务工作者,住本县永丰铺育才路139号。

被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司,住所地:湖南省双峰县甘棠镇工业区。

法定代表人朱锦华,该公司总经理。

委托代理人陈伟,湖南定胜律师事务所律师。

原告成都锦鹏新材料有限公司(以下简称锦鹏公司)与被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司(以下称华峰公司)加工合同纠纷一案,本院于xx年4月7日受理后,依法由审判员黄福江适用简易程序,于xx年4月27日公开开庭进行了审理。书记员朱金成担任记录。原告锦鹏公司的特别授权委托代理人曹斌、被告华峰公司的法定代表人朱锦华、委托代理人陈伟均到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原告诉称:原告与被告于xx年9月12日经协商一致签订了一份加工高锰、铬钢系列产品的委托加工协议,合同约定原告预付加工产品总额的50%给被告,产品交付时付清余款,预付款交付后的12天内为被告的交货期限,货物由被告负责运到邵东托运站,并发到成都市龙泉驿区,运费由原告负责;同时,合同约定,一方违约需向另一方支付违约金2万元;合同签订后,原告向被告交付了产品图纸,并于xx年9月18日和10月15日分两次将应付的预付款5457元打入被告指定的帐户上;事后,被告未按协议约定向原告交付加工产品,原告除电话催促外,还派员到被告处催讨预付款,遭到被告的无理拒绝。现向法院起诉,请求判令被告返还货款5457元,支付违约金xx0元。

原告为支持其诉讼请求,在本院规定的举证期限内,向本院提交了以下证据:

3、兴业银行成都龙泉驿支行个人汇款委托书2份,用以证明原告分别于xx年9月18日将预付款4000元、xx年10月15日将预付款1457元打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英在中国农业银行双峰县支行6228481700299029318帐户的事实。

被告辩称,双方于xx年9月12日订立一份委托加工协议是实,但事后原告的预付款没有打到公司的帐户上,故被告虽然加工了产品,但没有发给原告。因此,本案是原告违约,而不是被告违约,请求法院驳回原告的诉讼请求。

被告未向本院提交证据。

经庭审质证,被告对原告提交的证据1、2无异议,对原告提交的证据3,被告认为其款打入戴聪英的帐户不能认定原告交付了预付款的事实。

本院认为,原告提交的证据1、2经与原件核对无异,被告也无异议,原告提交的证据3系书证原件,均符合证据的合法性、主观性、关联性,本院予以采信。

经审理查明:原告是一家自然人投资或控股的有限责任公司,原名成都鑫众化工有限公司,xx年12月5日经工商部门批准变更名称为成都锦鹏新材料有限公司,被告是一家私营有限责任公司;xx年9月12日,原、被告经协商一致订立了一份委托加工协议,该协议约定了如下主要事实:1、原告委托被告加工生产高锰、铬钢系列产品,并按产品图纸生产;2、加工产品的数量为冲击块20件,材质均为锰8铬15(其他元素标准参照国家标准执行),交货期限为定金给付后12天;3、产品价格为13500元/吨(不含税价),以后遇价格调整,双方另行协商;4、关于产品质量,双方约定,加工方对产品质量负责的期限为出厂之日起120天,期间如出现产品质量问题,加工方应负责退货,并负担因此产生的运输、差旅费等费用和损失;5、产品交付地为成都市龙泉驿区,加工方负责将生产合格的产品运到邵东托运站,并发到成都龙泉驿区,运费由委托方承担,产品运到成都龙泉驿区后由委托方自己提取、验收,如有异议应在收到后一个月内提出,双方如产生争议可聘请第三方进行鉴定;6、委托方应预付所定产品总额的50%做为订金,产品交付时付清余款;7、如一方违反约定,则需向另一方支付违约金人民币2万元;8、合同有效期为一年,经双方协商同意,可在协议到期前一个月以补充协议方式延长协议期限;协议签订后,原告向被告交付了产品图纸并分别于xx年9月18日、10月15日分两次将预付货款5457元打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英设在中国农业银行双峰县支行的6228481700799029318帐户上;被告并未按协议约定为原告加工和交付委托加工的产品,原告多次催促,被告仍未交付,原告要求被告返还交付的订货定金,被告亦未返还,原告遂向本院起诉。

本院认为:原、被告经协商一致订立的委托加工协议,是双方的真实意思表示,合法有效,双方均应秉着诚实信用原则履行协议的约定;原告按约预付加工费后,被告没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约,理应承担违约责任;被告系私营性质的有限责任公司,原告的预付款打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英的帐户,应认定是按被告指定而为,并不违反双方约定的交易规则,被告所辩称的原告定金没有打入公司帐户,不履行加工义务并不构成违约的理由不成立,故对原告要求终止合同履行、返还预付货款5457元、支付违约金xx0元的诉讼请求,本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百一十六条、第二百五十一条之规定,判决如下:

限被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司在本判决生效后十日内返还原告成都锦鹏新材料有限公司预付货款5457元,支付违约金xx0元。

如果未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费440元,由被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司负担。

如不服本判决,可在判决送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对芳当事人的人数提出副本,上诉于娄底市中级人民法院。

审判员黄福江。

二〇〇九年六月十日。

书记员朱金成。

附相关法律条文:

《中华人民共和国合法法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

第一百一十六条当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。

第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。

承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

北京某股份有限公司加工合同纠纷

被告一:xx。

被告二:xx。

诉讼请求:

1、判令被告一向原告支付加工费人民币169,466元,并按中国人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息(自2月24日开始计算,暂计至立案之日为4236元,最终数额计算至被告实际付清之日)。

2、判令被告二对上述加工费及利息承担连带责任。

3、判令被告承担本案全部的诉讼费用。

以上合计:173702元。

事实与理由:

11月至201月原告为被告一有限公司广告封面等产品,在委托加工期间,被告一因委托原告进行上述加工业务,共产生加工费人民币171,761元。被告一曾于年1月25日向原告出具一张人民币45,000元的普通支票,但由于被告一账户余额不足以致支票被退回。截止2013年6月8日,被告一仍欠原告加工费共计169,466元,事后原告曾多次催要剩余的加工费,但至今被告以各种理由拒付。

原告认为,原告向被告一履行约定的加工义务,被告一理应按约定及时足额向原告支付加工费。拖欠原告加工费的行为,侵犯了原告的合法权益。另外,被告二作为公司唯一股东,由于自己的财产混同于公司财产,应当对公司债务承担连带责任。故此,原告特起诉至贵院,恳请贵院支持原告的诉讼请求,判如所请。

此致

博罗县人民法院。

具状人:xx。

xx年xx月xx日。

注:

从2013年2月24日(即1月份对账单确认之日)至立案之日的利息为4236元(169,466元×6.00%÷12个月×5个月=4236元)。

加工安装合同

乙方:南京有限公司签订地点:南京大厂街道。

甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》法规之规定,现就乙方承揽:南京江北人民医院标识标牌的制作、安装事宜达成如下一致协议。

1、规格、数量:见标识标牌制作报价附图。

2、材质:所有材质见附图标明。

3、要求:所有制作、安装的标识标牌保修3年(人为因素损坏则不在保修范围内)另kt板写真和胶水板写真不在质保范围内。

4、安装地点:南京江北人民医院内(甲方指定)。

产品质量符合国标bseniso7823-3-20xx。

1、标识标牌制作费(含安装):本合同采用固定单价合同形式详见附件。

2、支付方式:

制作安装完成,经甲方在7个工作日内组织验收合格后,在验收合格后支付合同总价的95%,余款5%作为质量保证金在验收合格日起一年后14日内付清。

1、合同签订日起15个工作日内(或以甲方通知为准)。

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。

甲方:

1、办理标识标牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见。

3、向乙方提供标识标牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。

5、按本合同规定结算标识标牌的制作、安装费用。

乙方:

1、自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在7日内制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

3、乙方对设计的作品享有著作权。

乙方全部制作安装完工后,甲方接到乙方验收通知后7个工作日内必须组织正式验收,若甲方在7个工作日内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成标识标牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证标示标牌质量、结构牢固。如产品在质保期内损坏,乙方应在3日内修复完毕,逾期未修复,每增加一日按余款的5%从质量保证金中扣除。

4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。乙方本着友好协商的原则有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部的制作费。

本合同在履约过程中发生的争议,由双方当时人协商;协商解决不成的向当地人民法院起诉。

_____________________________________________________________。

甲方:南京江民医院乙方:南京邦昵限公司(盖章)(盖章)。

委托代理人:委托代理人:

日期:日期:

公司开户行:交通银行大厂支行。

公司名称:南京有限公司。

银行帐号:

钢结构加工合同纠纷判决书

原告______________________________有限公司,住所地______________________________。

法定代表人____,董事长。

委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。

委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。

被告______________________________有限公司,住所地______________________________。

法定代表人____,总经理。

委托代理人____,男,______________________________公司经理,住该单位。

原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员______独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称,年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作。合同订立后,原告将需要加工的钢板运至被告处,被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工,让原告运回材料,原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨,赔偿损失______元,诉讼费由被告承担。

被告辩称,原告所述与事实不符,年______月______日原告才将全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我们不让继续加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在违约,是原告违约,被告已经为原告加工材料______余吨,现被告只欠原告约______吨材料,因原告未支付被告加工费,故被告未将材料归还原告,被告不同意原告的诉讼请求。

经审理查明:年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作,原告于年______月______日向被告提供图纸,材料提供到被告工厂,年______月______日开始发货,______月______日前所有构件发完。合同订立后,原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂,被告对部分钢材进行了加工,年______月______日,原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材),原告未给付被告加工费。本案在审理过程中,原告表示未运回的钢材为______吨,被告表示加工钢材存在一定损耗,现被告处只存有已进行加工的______吨钢材,因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。

上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为:原、被告双方订立的加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务,而原告未给付被告加工费,故被告对完成的加工材料享有留置权,原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求,于法无据,本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定,判决如下:

驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。

案件受理费______元,由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。

代理审判员______。

______年______月______日。

书记员______。

纸箱机械厂诉答辩人加工合同纠纷

答辩人:

地址:

法定代表人:

委托代理人:

一、本案的案由不是“加工合同纠纷”而是“买卖合同纠纷”。

根据《民法典》第七百七十条、252条之规定:加工合同是指承揽人以自己的技能、设备、和劳力,按照定作人的要求,将定作人提供的原材料加工为成品,定作人接受该成品并支付报酬的合同。而_____提供的合同,表面上写的是《加工定作合同》,但定作人_____并未提供原材料,也未提供加工成品的图纸、验收标准等事项,_____提供的所谓“定作成品”实际上是_____自己生产的产品。根据《民法典》第五百九十五条之规定,_______与____签订的是《买卖合同》,它们之间发生纠纷的案由应定为“买卖合同纠纷”。

二、答辩人不是本案适格的被告,只能作为第三人参与诉讼。

纵观本案_____向法院提供的合同及欠条,上面没有答辩人的公章,也没有答辩人的法定代表人签名,所以答辩人不是本案适格的被告,但由于_____与_____买卖的设备最终是答辩人使用,故答辩人可以作为第三人参与本案的诉讼。

三、_____提供的产品夸大宣传,是不合格产品,不符合国家和行业的标准。

首先,_____只不过是_____的一个个体工商户,但他在企业介绍时宣传是______公司,号称“重质量、讲信誉”,却连一个完整的企业产品标准都没有。

其次,像_____提供的-四色瓦楞纸板水性印刷轮转模切开槽机、圆压圆模切机、薄刀分纸机、网纹线等产品,根本达不到质量标准要求。产品既没有出厂合格证,也没有使用说明书,产品也没有安装调试,人员培训更没有。

最后,答辩人声明,保留向_____追偿因产品质量问题而对答辩人造成的一切经济损失的权利。

综上所述,答辩人使用的虽然是_____的产品,但是与_____签订的《买卖协议》,与_____无关,答辩人付款也是付给_____的,况且款项已基本付清。_____所写的欠条应由其个人承担,_____应承担其生产的产品售后服务的责任。恳请法院查明事实,驳回_____对答辩人的诉请!

此致

_____人民法院。

答辩人:_______。

____年___月___日。

附:

答辩书副本_____份;。

证据材料______份。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐