优质合同纠纷再审申请书大全(21篇)

时间:2023-10-27 19:07:30 作者:字海 优质合同纠纷再审申请书大全(21篇)

合同是商业活动中不可或缺的一环,它能够促进经济发展和市场交流。查看以下合同协议范文,可以帮助你更好地理解合同的约束力和法律效力。

经济合同纠纷申请书

申请人:

被申请人:

地址:

法定代表人:

请求事项:

4、请求裁决被申请人承担本案仲裁费、工程质量鉴定费、工程造价咨询服务费等。

事实和理由:

xxxx年8月12日,申请人为装修位于xx市×××小区一栋别墅(面积为640m2),向三家装饰公司进行定向招标,因被申请人证照齐全,具备施工资质,且工程设计符合申请人意愿,竞标价与标底相近,最终中标。被申请人提出,该装修工程采取包设计、包材料、包工的三包方式,工程总价款为664000元,签约时申请人主动增加6000元为不可预见费,正式签约的价格为670000元整,工期为100天,从xxxx年9月20日起至xxxx年12月31日止,违约责任为被申请人每延误一日交工,向申请人支付工程总价款千分之二的违约金等等。合同签订后,申请人依约于xxxx年9月27日、9月28日分两次向被申请人共支付了268000元,被申请人开始进场施工。在施工过程中,发现被申请人的领工、设计及施工人员全是临时组合的,工人现用现找,设计尺寸连连出错,采购材料全拿回扣,施工材料劣质低档,工地管理一片混乱,装修质量屡出问题。申请人几次决定让被申请人退场,但被申请人经理郑举东一再表示会加强管理,充实力量,保证质量及工期。申请人考虑工程已经铺开,解除合同会造成很大损失,故勉强同意其整顿、整改。但未到二期工程款付款时间,被申请人提出工程款用完,不提前付款可能会导致停工,无奈,申请人于xxxx年11月27日向被申请人支付了第二期工程款268000元,但付款后,工地设计、领工、材料员陆续走掉,工程进入无序状态,以至于现场连施工图纸都找不到,工程质量问题越来越突出,被申请人经理郑举东也借故回广东不露面,新派一个姓林的领工,工程干干停停,工地最少时只有两人干活,虽经多次交涉,被申请人只做空头保证,工地局面没有任何改观,一直持续到xxxx年1月24日工程队停工,室内装修也只完成了三分之二,且大部分装修不合格,主要体现为墙纸开边发霉,墙面凹凸不平,阳台屋顶漏水,油漆全部作废。在申请人的再三催促下,被申请人经理郑举东才返回xx,又提出只要付了尾款,保证达到申请人满意,如工程款不足,自己掏腰包也要做好。当时工期已拖延二个多月,为了工程尽快整改及完工,申请人只得于xxxx年2月1日支付了全部尾款134000元。第二天工地虽恢复施工,但工地仍无设计人员,也无领工指导,施工仍在无序中进行。绿化项目换了两个工程队都未做完就撤了,围墙工程申请人只好自己外包了,预算中的电照、卫生间配件均以无钱购买为由不给安装,申请人只能自己另行购买安装,最后连被申请人的.经理郑举东也再次躲回广东。xxxx年5月份工地基本停工,在申请人的严正交涉下,被申请人又提出先解决增加预算部分再开工,申请人严辞拒绝,被申请人于xxxx年6月2日草草收工,要求申请人验收。xxxx年6月17日,申请人委托海南华硕工程造价咨询有限公司代表申请人会同被申请人验收,结果表明工程粗劣,材料低档,连现场都未清理,如阳台改造、家具油漆、成品门、塑钢窗、水池防水等不合格项目多达69项,质量低劣之甚,数量之多,令人咋舌!xxxx年6月18日,申请人向被申请人出具了《初步验收整改意见》,限被申请人七日内整改完毕,但被申请人仅对个别项目做些表面修复,敷衍了事!

此后,从xxxx年6月17日至12月2日,申请人又先后组织专业人员进行了四次验收,并提出整改意见,但结果如出一辙,被申请人均不予理会。在此期间,被申请人为推脱责任,先后报来净增项预算86270.116元、194637.33元、377560.89元、422958.14元,且要求先行结算,申请人考虑边整改边结算也可以,同意对其增减预算进行审核。工程这才开始整改,但被申请人只换了二楼走廊地砖,就把房门锁死,再也不见踪影。xxxx年7月24日,华硕公司代表申请人审核工程实际造价为545420元,被申请人见此恼羞成怒,又于xxxx年12月26日制作了一份《结算清算编制情况说明》,工程款由原来的670000元又增至1326218元之巨。为妥善解决问题,申请人于201月9日,组织专业人员对该《说明》再度审核,在充分考虑增项、减项、不合格项目三个因素后,由华硕公司进行重新审价,最后的结论是工程增项部分为146323.12元,未做减少部分为162058.13元,质量不合格扣减部分为157767.81元,事实证明:合格工程项目费用仅有496400.18万元!因此,根据《合同法》第二百六十二条之规定,被申请人应赔偿申请人经济损失:173529.82元(670000-496470.18=173529.82元)。另外,依合同约定,被申请人应承担延期交付违约金:402000元(300×0.002×670000=402000元)。

综上所述,申请人认为,被申请人缺商德少诚信,为赚钱不顾工程质量,导致装修工程无法验收,延期交付长达十个月之久,并非法留置房产,导致该房产长期无人管理,损失与日俱增,申请人为彰扬法治,维护自己的合法权益,现依据合同约定仲裁条款,特向贵委提出申请,敬请依法裁决!

此致

xx仲裁委员会。

申请人:

附:证据目录一份。

建设工程分包合同纠纷再审申请书

发包方:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方,双方达成如下协议:

第一条工程承包的工作内容。

(一)泥工工程内容。

1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容(不含室内装修)。

2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内从桩基开始,该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责。

3、以该工程的滴水面为参照物,滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆,由乙方负责。

4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备,乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养。

5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾,再进入下道工序。

6、甲方提供该工种所需主材(沙石、水泥、砖、瓷砖)。

(二)木工工程内容。

1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容。

2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责,回库材料必须按甲方指定位置堆放。

3、该工程木工工种所涉及的主材(模板、杉杆、方条)、耗材(钉子、铁丝)、二次搬运由乙方负责。

(三)外架工工程内容。

1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部外架工程施工内容。

2、乙方只负责外架的安拆和立网、平网的安拆、二次转运。

3、甲方负责外架工程所涉的主材(钢管、扣件、安全网、跳板)。

(四)钢筋工工程内容。

1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部钢筋工工程施工内容。

2、该工程以滴水面为参照物,滴水面以内该工程所涉及钢筋制作、安装工作由乙方负责。

3、乙方负责钢筋工程所要的设备(焊机、弯曲机、切割机、对焊机)、耗材(电焊条、切割片、轧丝)。

4、甲方负责钢筋工程的主材(钢筋、对接头、焊渣)。

第二条合同工期。

开工日期年月

第三条合同价款。

本工程的建筑面积约为43000m2,四大班组按房屋建筑面积每平方米贰佰玖拾捌元整)计价,结算时按施工图纸建筑面积为准。该价格包含工人工资、塔吊、搅拌机等设备的机械费用和安全费、因工残废(5000元以内)、劳*福利、赶工费。

第四条付款方式。

两幢每层主体完成现浇板结束后,甲方按每层总工程款(元/m2每层总建筑面积)70%支付给乙方,依此类推;贴外墙砖和室内抹灰完工后,拨付总工程款的25%,现场清理完毕拨付工程款的4%,剩余1%待工程完工验收后,一年内无质量问题付清。本工程所涉及的税费,乙方不出据发票,由甲方负责。

第五条安全施工、重大事故处理。

1、甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

2、乙方在安全施工中必须做到安全生产、文明施工,严格遵守安全技术规程,乙方领头人、班组长随时对工人进行安全教育;必须安全作业,严禁酒后上岗、老弱病残上岗。

3、搭建施工电线必须使用电工搭接。

4、乙方在施工中,若发生安全事故,造成了伤、残亡等安全事故,总费用在5000元以下由乙方负责经济和法律责任,总费用5000元以上的由甲方负经济和法律责任。

5、乙方人员进入施工现场过程中,要求人人佩戴安全帽,凡是违反此条的,工人每次罚款10元,班组长罚款50元。

第六条工程质量及标准。

乙方在施工过程中必须按照图纸设计要求和指定的图集施工,不得粗制滥造,严格按照验收规范施工,对不合格的制作产品返工费用及材料损失皆由乙方承担,每道工序经有关部门技术人员验收合格后方可进行下道工序施工。在施工中-保质保量,若发生质量问题造成的经济损失全部由乙方承担。

对框架和现浇结构的现浇构件、制模作如下规定:

1、所有独立柱的轴线位移、垂直度在一层内的误差均应控制在规范范围内。

2、现浇梁的轴线位移不得超过规范要求,垂直度误差不得超过规范要求,需起弧的大梁,按规范要求起弧。

3、现浇板、梁的水平误差不得超过规范要求(除起弧现浇外)。

以上1、2、3条的规定的误差值严格控制,在施工过程中要随时检查及早发现,发现后马上进行补救措施,如不及时处理,一旦浇注成后无法补救,严重造成的损失概由乙方负责。在浇注成型后检查若突破上述规定值,不合格超过三处和跟不上施工进度,乙方无条件退场,工资按完成验收合格工程量的50%结算。在支撑时一定要牢固可靠,因加固不牢的混凝土突爆,在撤模后立即自觉将部分打掉达到合格标准,若乙方不打,事后甲方安排人打,工资从乙方工程款中扣除。

第七条双方的责任和义务。

(一)甲方责任和义务。

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场及维护维修,负责工程施工的组织与协调及技术质量、安全等方面的交底。

2、负责基础的开挖、地梁开挖(含塔吊基础)。

3、负责工程用水电安装至分幢楼层处。

4、负责于术资料和办理施工洽商。

5、负责解决施工中存在和发生争议的技术问题。

6、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合,若发现问题应向乙方提出书面整改意见。

7、本工程甲方的施工代表为理协调工作,乙方施工代表为组织协调。

(二)乙方的责任和义务。

1、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

2、乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号码),作为本合同附件。

3、在施工生产过程中,乙方必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于,服从发包人的统筹安排,统一调动。

4、当乙方因故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向甲方出具书面通知,并办理变更手续。

5、乙方必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得甲方同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。

6、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安,负责日常施工管负责现场安排工作、全及参防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守甲方现场管理规定,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。

第八条保证金协议。

1、在甲、乙双方签订合同时,乙方须向甲方缴纳保证金,乙方先预付定金元(大写:,乙方进场时再付余下的保证金。

2、保证金退订协议:完成两幢工程进度的第一层,退付,以此类推,到主体工程结束,无息退还全额保证金。

第九条违约责任。

甲、乙双方都必须遵守以上合同条款,不得违约,若一方违约,由违约方赔偿守约方人民币壹万元。

第十条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,备案一份,双方签字后生效,未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

经济合同纠纷申请书

法定代表人姓名:______职务:________________。

案由:_________________________________。

申请理由和要求:____________________________。

为此,特向你会申请仲裁。

此致

_________经济合同仲裁委员会。

申诉人:________(盖章)。

法定代表人:______(签章)。

____年__月__日。

经济合同纠纷申请书

申诉人:

申诉人名称:_________地址:________________。

法定代表人:姓名:______职务:______________。

住址:________________电话:____。

委托代理人:姓名:______性别:_____年龄:____。

工作单位:______________职务:____。

住址:________________电话:____被诉人:

被诉人名称:_________地址:________________。

法定代表人:姓名:______职务:________________。

案由:_________________________________。

申请理由和要求:____________________________。

为此,特向你会申请仲裁。

此致

_________经济合同仲裁委员会。

申诉人:________(盖章)。

法定代表人:______(签章)。

____年__月__日。

经济合同纠纷申请书

一、现将本文书的制作要点介绍如下:

1.首部。

(1)注明文书名称。

(2)反申请人和被反申请人基本情况。

(3)案由:写明反申请人针对何纠纷提出仲裁反请求。

2.正文:主要写明反申请人提出仲裁反请求的具体请求项及所依据的事实和理由。

(1)反请求事项;。

(2)事实和理由。

3.尾部。

(1)致送仲裁机构名称。

(2)反申请人签名。反申请人为法人或其他组织的,应加盖单位公章。

(3)反申请日期。

(4)附项。

二、格式:

反申请人(本案被申请人):

被反申请人(本案申请人):

案由:

反请求事项:

事实与理由:

此致

仲裁委员会。

反申请人:

附:1.证据份;。

2.本反申请书副本份。

范例1:

反申请人(本案被申请人):××市××有限公司。

地址:××省××市××路××号。

法定代表人:a职务:总经理。

委托代理人:b××律师事务所律师。

被反申请人(本案申请人):××经贸公司。

地址:××省××市××路××号。

法定代表人:c职务:总经理。

案由:货物买卖合同纠纷。

反请求事项:

1.付清剩余购物费××万元;。

2.补付货物调价款××万元人民币。

事实和理由:

(应祥述,此略。)。

此致

××市仲裁委员会。

反申请人:××市××有限公司。

法定代表人:a。

××年××月××日。

附:1.××市政府所下达《关于××年××的通知》;。

2.××市××管理办公室关于反申请人××的审核报告。

范例2:

一、请求事项:

履行合同。

二、事实、理由及证据:

xxx年x月30日,双方签订一份基本建设承包合同。主要内容:

1.接楼房538.08平方米,核算造价每平方米为人民币210元,(包干)总计。

是111316.80元;。

2.原三楼的电器维修为4994.12元;。

3.土建工程维修为18800.18元;。

4.新建四楼增墙工程为3275.77元;这一项目是××市一商局设计室xxx年x月15日“技术变更通知单”增加决定的。

5.木屋面改变为平屋顶水泥面,造价差为人民币22608.83元。此项改变工程是依据省建委标准化设计室(1986年1月15日文件)和省某工厂接楼技术鉴定决定的。

以上各项工程造价合计人民币160995.70元。

证明文件:(1)建设承发包合同复制件一份。(2)市一商局设计室技术通知单复制件一份,(3)省建委对某工厂接楼技术鉴定复制件一份。

上记双方签订的.承发包合同所有建筑工程造价,都是按实际工、料计算出来的。但依×市建工局、市建行联合文件×建工字(1986)第78号关于贯彻执行省建委、建行黑建经(1986)第18号文件的补充规定中:

一、关于建筑材料预算价格的调整——(二)调整办法中“6”之规定执行。“差”为材料调差金额18234.83元;人工费调差为2750.94元;管理费增调为2226.95元;增加现金5600.09元。

以上总记:189808.49元。申请方除收到人民币壹拾贰万肆仟元外,被申请方尚欠陆万伍仟捌百零捌元肆角玖分,拒不清偿。

对此,我方认为:在建设承包合同中凡属国家颁布的法令和有关机关下达的规定,一切被法律承认的经济权利主体都有无条件遵照履行的责任和义务。本案申请方的请求,均有文件规定,因此被申请方的拒付款额是无理的。为此,提起仲裁申请,希望给予仲裁解决。

此致

颁布单位:国家工商管理局。

颁布日期:xxx

经济合同纠纷申请书

申请人:郭天雨,男,19xx年5月23日出生,汉族,汤阴县城关镇张庄村人,现在汤阴县社会医疗保险中心工作。

被申请人:张国祥,男,成年,汤阴县城关镇张庄村村民,住该村。

请求事项。

请求对我与被申请人的宅基地使用权纠纷依法进行调解处理,是我能顺利的建房。

事实和理由。

1998年根据汤阴县城关镇张庄村总体规划,我的宅基地影响规划,经村两委研究决定,为我重新方一处宅基地。

此致

敬礼!

xuexila。

20xx年x月x日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

经济合同纠纷申请书

申请人:(姓名),(性别),(民族),(出生年月)年月日出生,公民身份号码,住址,联系电话。

被申请人:(姓名),(性别),(民族),(出生年月)年月日出生,公民身份号码,住址,联系电话。

(若当事人为法人或其他组织)。

(公司或单位名称),住所地,组织机构代码,法定代表人,职务,

联系电话。

仲裁请求(即所请事项):1、请求被申请人偿还申请人借款人民币xx万元,并按同期同类银行贷款利率支付利息(自20xx年xx月xx日起至实际还款之日止);2、请求被申请人承担申请人为实现债权而支付的律师费;3、请求被申请人承担本案的仲裁费用。

事实与理由(即案件纠纷发生过程的简要描述及提出仲裁请求事项所依据的`理由):20xx年xx月xx日,被申请人向申请人借款人民币xx万元,并于同日向申请人出具了一张借条,上面载明被申请人向申请人借款人民币xx万元,并约定如因执行本借款发生争议,由泉州仲裁委员会石狮分会仲裁。经申请人多次催讨,被申请人仍未归还。为维护自己的合法权益,特向贵会提出仲裁申请。

此致

泉州仲裁委员会石狮分会。

申请人:

经济合同纠纷申请书

职务:董事长。

住所:上海浦东新区**路***号,

邮政编码:20xx**。

委托代理人:上海市嘉华律师事务所李居鹏律师。

被申请人:中国××团有限公司六盘水分公司。

法定代表人:王××。

住所:贵州省六盘水市××路×号,

邮政编码:553000。

联系电话:××××××。

仲裁请求:

1.裁决被申请人向申请人支付合同货款rmb176,960.00元。

2.裁决被申请人向申请人支付逾期付款的违约金rmb5,308.8元。

3.由被申请人承担本案的全部仲裁费用。

事实与理由:

被申请人自20xx年开始20xx年止,先后向申请人采购了总金额为240,960元的adsl终端设备。申请人已经履行了全部合同义务,被申请人于20xx年11月20日支付了64,000元,此后再未付款,至今共欠申请人176,960.00元(大写壹拾柒万陆千玖佰陆拾元整),虽经申请人多次催要,被申请人仍然拖欠至今不予支付。

依据销售合同第12.2条之约定,上述未付款之逾期违约金,应按逾期付款金额的3%计算,共计5,308.8元,应由被申请人支付于申请人。

上海仲裁委员会。

****股份有限公司。

法定代表人:

相关阅读:

一、现将本文书的制作要点介绍如下:

1.首部。

(1)注明文书名称。

(2)反申请人和被反申请人基本情况。

(3)案由:写明反申请人针对何纠纷提出仲裁反请求。

2.正文:主要写明反申请人提出仲裁反请求的具体请求项及所依据的事实和理由。(1)反请求事项;(2)事实和理由。

3.尾部。

(1)致送仲裁机构名称。

(2)反申请人签名。反申请人为法人或其他组织的,应加盖单位公章。

(3)反申请日期。

(4)附项。

二、格式:

反申请人(本案被申请人):

被反申请人(本案申请人):

案由:

反请求事项:

事实与理由:

此致

仲裁委员会。

反申请人:

附:1.证据份;。

2.本反申请书副本份。

经济合同纠纷申请书

申请人:

法定代表人:

委托代理人:

被申请人:

法定代表人:

仲裁要求:

一、立即支付货款_________元。

二、赔偿损失费_________元。

事实与理由:

_______年____月____日,被申请人_______省_______市房地产开发公司与我厂在_______市签订销合同一份,采购我厂生产的`钢窗_________副。合同对钢窗的质料、规格、数量和单价都作了明确约定,交货日期为_______年_____月份。我厂按期向被申请人交付了钢窗并经过合格验收,但对方却迟迟不支付货款,后又称有部分钢窗不符合市场变化的影响,公司资金紧张,一时难于支付货款。由于_______房地产开发公司违约拒不支付货款,我厂几次到_______省_______市往返交涉,给我厂造成了很大的经济损失。

由于上述情况,根据原合同中约定的仲裁条款,特申请_______仲裁机构予以仲裁。

此致

_______仲裁委员会。

申诉人:_______市钢窗厂。

_______年_____月_____日。

建设工程分包合同纠纷再审申请书

承包人:(以下简称甲方)。

分包人:(以下简称乙方)。

在周口市城管局、周口市东新区政府、周口市搬口办事处的协调下,经业主周口银龙水务公司的同意,中国水务集团渝泉水业有限公司将周口市南水北调东区水厂工程的围墙工程分包给双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、分包人资质情况。

资质证书号码:

发证机关:

资质专业及等级:

复审时间及有效期:20年月日。

法人代表或授权委托人:

2、分包工作对象及提供劳务内容。

工程名称:周口市南水北调东区水厂工程。

工程地点:周口市东新区。

分包范围:水厂工程的围墙工程(仅限围墙)。

3、分包工作期限。

开始日期:(按政府要求)年月日,结束日期:年月日。(除黏贴花岗岩外,其余工作必须在20xx年4月20号之前完成)

4、质量标准。

工程质量:按国家现行的《建筑安装施工程工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到合格的质量评定等级。

5、合同文件及解释顺序。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

6、标准规范。

本合同标准规范如下:

(2)建筑工程施工及验收规范本合同;本合同附件及补充协议等相关约定;。

7、图纸。

7.1工程总承包人应在分包工作开工天前,向分包人提供围墙图纸套。

8、项目经理。

8.1工程总承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务项目经理。

8.2分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为:职务:。

9、工程总承包人义务。

9.2向分包人提供相应的水准点与坐标点控制的位置;。

9.6按本合同约定,按时向分包人支付分包工程款;。

10、分包人义务。

10.2分包人根据进度计划的要求,及时向工程承包人提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划。

10.11分包人应为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用,保险事故发生时,分包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失;分包人在施工过程中发生的安全事故与工程总承包人无关,由此造成对工程总承包人影响和损失的,均由分包人全额承担。

11、施工验收。

11.1分包人应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。分包人应按规范要求在隐蔽工程前及施工完毕,应向工程承包人提交隐蔽工程报告或完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应在收到分包人的上述报告后2天内告知监理及业主,要求业主、监理对分包人施工成果在7天内进行验收,验收合格或者在上述期限内未组织验收的,视作分包人已经完成。但隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时,分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程总承包人的相关损失。

11.2工程竣工经验收合格后,在质量保修期内的质量保修责任仍由分包人承担。

12、工程的计价方式及支付方式。

12.2由于本分包工程的施工时间短,因此本工程无预付款,全部工作完成(包括资料的移交)。根据工程量、形象进度,乙方可向甲方借款(每次借款不超过已完成工程量的80%)。验收合格后7天内,分包方根据本合同及建筑工程的正式发票向工程承包人要求支付工程款,工程承包人在收到分包人的全部合格资料后7天内支付工程总价款的95%。余款5%作为工程保修金,质保期满后7天内付清(无息)。

12.3保修期内由于分包方不履行保修义务的而引起工程承包人发生的相关费用在质保金中扣除。

13、合同份数。

14、补充条款。

15、合同生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

合同纠纷仲裁申请书

申请人:(姓名),(性别),(民族),(出生年月)年月日出生,公民身份号码,住址,联系电话。

被申请人:(姓名),(性别),(民族),(出生年月)年月日出生,公民身份号码,住址,联系电话。

(若当事人为法人或其他组织)。

(公司或单位名称),住所地,组织机构代码,法定代表人,职务,

联系电话。

仲裁请求(即所请事项):1、请求被申请人偿还申请人借款人民币xx万元,并按同期同类银行贷款利率支付利息(自20xx年xx月xx日起至实际还款之日止);2、请求被申请人承担申请人为实现债权而支付的律师费;3、请求被申请人承担本案的仲裁费用。

事实与理由(即案件纠纷发生过程的简要描述及提出仲裁请求事项所依据的理由):20xx年xx月xx日,被申请人向申请人借款人民币xx万元,并于同日向申请人出具了一张借条,上面载明被申请人向申请人借款人民币xx万元,并约定如因执行本借款发生争议,由泉州仲裁委员会石狮分会仲裁。经申请人多次催讨,被申请人仍未归还。为维护自己的合法权益,特向贵会提出仲裁申请。

此致

泉州仲裁委员会石狮分会。

申请人:

新版合同纠纷仲裁申请书

申请书。

希望对大家有帮助。

申请人:××市钢窗厂。住所地:××市××区××××大街××号。

法定代表人:张××,厂长,电话:××××××。

委托代理人:王××,××市××律师事务所律师。

被申请人:××省××市××房地产开发公司。

法定代表人:李××,经理。

案由:

购销合同。

纠纷。

仲裁要求:

一、立即支付货款×××元。

二、赔偿损失费×××元。

事实与理由:

20××年13月2日,被申请人××省××市房地产开发公司与我厂在××市签订销合同一份,采购我厂生产的钢窗××××副。合同对钢窗的质料、规格、数量和单价都作了明确约定,交货日期为19××年6月份。我厂按期向被申请人交付了钢窗并经过合格验收,但对方却迟迟不支付货款,后又称有部分钢窗不符合合市场变化的影响,公司资金紧张,一时难于支付货款。由于××房地产开发公司违约拒不支付货款,我厂几次到××省××市往返交涉,给我厂造成了很大的经济损失。

由于上述情况,根据原合同中约定的仲裁条款,特申请××仲裁机构予以仲裁。

此致

××仲裁委员会。

申诉人:××市钢窗厂。

20××年11月18日。

2、证据目录和主要证据复印件2份。

申诉人名称:_________地址:________________法定代表人:姓名:______职务:______________住址:________________电话:____委托代理人:姓名:______性别:_____年龄:____工作单位:______________职务:____住址:________________电话:____被诉人:

被诉人名称:_________地址:________________法定代表人:姓名:______职务:________________案由:_________________________________申请理由和要求:____________________________为此,特向你会申请仲裁。

申诉人:________(盖章)。

法定代表人:______(签章)。

____年__月__日。

附:本申请书副本____份。

合同副本______份。

仲裁。

协议书。

_____份。

其它有关文件____份。

注:经济合同纠纷申请仲裁时,双方当事人必须在合同中订有仲裁条款或者有事后达成书面仲裁协议,仲裁机关方能受理。

买卖合同纠纷调解申请书

法定代表人:***。

联系电话:************。

诉讼请求:

2、请求法院判令被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由:

原告****************于2011年与被告建立起电子商品等货物买卖合同关系,原告打款给被告,被告向原告提供电子商品等货物。2011年6月3日至2012年7月29日,原告先后多次向被告个人账户打款共计127608元。被告收到款项后,仅仅向原告提供了部分货物,但不知何故仍有大部分的货物无法提供给原告。

2011年8月5日,被告因无法向原告提供货物,给原告出具欠条,申明于2011年12月31日前归还原告货款计人民币67686元整。欠条到期后,原告多次向被告索要欠款,然被告均以各种理由拒绝归还欠款。

为维护原告合法权益,根据民事诉讼法等相关法律规定,特具文起诉,请求法院依法维护原告合法权益,判如所请。

此致

上海长宁区人民法院。

具状人:************。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

合同纠纷仲裁申请书

申诉人:

申诉人名称:_________地址:________________。

法定代表人:姓名:______职务:______________。

住址:________________电话:____。

委托代理人:姓名:______性别:_____年龄:____。

工作单位:______________职务:____。

住址:________________电话:____被诉人:

被诉人名称:_________地址:________________。

法定代表人:姓名:______职务:________________。

案由:_________________________________。

申请理由和要求:____________________________。

为此,特向你会申请仲裁。

此致

申诉人:________(盖章)。

法定代表人:______(签章)。

____年__月__日。

附:本申请书副本____份。

合同副本______份。

仲裁协议书_____份。

其它有关文件____份。

注:经济合同纠纷申请仲裁时,双方当事人必须在合同中订有仲裁条款或者有事后达成书面仲裁协议,仲裁机关方能受理。

买卖合同纠纷调解申请书

申请人:姓名(或用人单位名称)性别:

地址:职务(岗位):

法定代表人:职务:

委托代理人:

被申请人:姓名(或用人单位名称)性别:

地址:职务(岗位):

法定代表人:职务:

委托代理人:

事由:因××××××××(事由)产生争议,申请调解。

调解请求:

事实与理由:

为此,向×××劳动争议调解委员会申请调解,请依法调解。

此致

敬礼!

xuexila。

20xx年x月x日。

新版合同纠纷仲裁申请书

申诉人名称:_________地址:________________法定代表人:姓名:______职务:______________住址:________________电话:____委托代理人:姓名:______性别:_____年龄:____工作单位:______________职务:____住址:________________电话:____被诉人:

被诉人名称:_________地址:________________法定代表人:姓名:______职务:________________案由:_________________________________申请理由和要求:____________________________为此,特向你会申请仲裁。

申诉人:________(盖章)。

法定代表人:______(签章)。

____年__月__日。

附:本申请书副本____份。

合同副本______份。

仲裁协议书_____份。

其它有关文件____份。

注:经济合同纠纷申请仲裁时,双方当事人必须在合同中订有仲裁条款或者有事后达成书面仲裁协议,仲裁机关方能受理。

合同纠纷仲裁申请书

3、裁决本案仲裁费用由被申请人承担。

申请人与被申请人于xxxx年x月x日签订一份《房屋买卖合同》,合同约定申请人将位于xx市增城市xxx号xxx房以人民币xx元卖于被申请人,在合同签订时被申请人向申请人支付20xxxx元定金,首期楼款xxx元在被申请人收到银行提前还贷通知后,存入申请人供款账户内,楼价余款xxx元于交易过户完成并办妥抵押登记后由贷款银行直接拨入申请人账户内。

合同签订后,申请人配合被申请人向银行递交申请贷款所需材料,但被申请人却未按约定向申请人支付首付款,亦不配合申请人去房管局办理房产过户手续。在申请人电话催告几次后被申请人即不再接电话,也不履行合同约定的义务,致使申请人利益受损。

双方在合同第四条第(2)款中约定:“逾期超过十日仍未能履行的,守约方有权解除合同并要求违约方承担定金责任或支付等额于总楼价百分之十的违约金。”申请人与被申请人签订的上述合同第九条明确约定如发生争议将提交xx仲裁委仲裁裁决。申请人认为,买卖双方签订的房屋买卖合同是当事人的真实意思表示,应属合法有效,被申请人单独违约应承担相应的民事赔偿责任。为此申请人特向贵委提出仲裁申请,请公证裁决,维护申请人的合法权益。

此致

敬礼!

申请人:xxx。

20xx年xx月xx日。

合同纠纷仲裁申请书

法定代表人:

职务:董事长。

住所:上海浦东新区____路___号,

邮政编码:

委托代理人:

联系电话:

被申请人:

法定代表人:

住所:

邮政编码:

联系电话:

1、裁决被申请人向申请人支付合同货款rmb176,960.00元。

2、裁决被申请人向申请人支付逾期付款的违约金rmb5,308.8元。

3、由被申请人承担本案的全部仲裁费用。

事实与理由:

被申请人自20__年开始20__年止,先后向申请人采购了总金额为240,960元的adsl终端设备。申请人已经履行了全部合同义务,被申请人于20__年11月20日支付了64,000元,此后再未付款,至今共欠申请人176,960.00元(大写壹拾柒万陆千玖佰陆拾元整),虽经申请人多次催要,被申请人仍然拖欠至今不予支付。

依据销售合同第12.2条之约定,上述未付款之逾期违约金,应按逾期付款金额的3%计算,共计5,308.8元,应由被申请人支付于申请人。

基于上述事实,申请人依据《销售合同》第十四条之约定,向贵委提起仲裁。恳请贵委查明事实真相,依法维护申请人合法权益。

此致

上海仲裁委员会。

_____股份有限公司。

法定代表人:

____年___月___日。

买卖合同纠纷调解申请书

上诉请求:

1、请求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼请求。

2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。

上诉理由:

一、一审判决认定事实错误。

1、一审法院对***有限公司通过银行给***股份有限公司的60000元汇款的认定有错误。

首先,上诉人与被上诉人并未在协议书中约定由第三人***有限公司代为偿还货款,也没有签订第三人代为偿还的补充协议,所以一审法院断定此60000元乃被上诉人给上诉人的部分货款毫无事实根据与法律依据。

其次,根据《合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同”与第八十四条“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意”的规定,而被上诉人并没有已经履行清偿货款义务的证据,也没有上述义务已转移给第三人承担的相关证据,法官仅根据推论就认定60000元为被上诉人给上诉人的部分货款,明显违背了“以事实为根据”的法律基本原则。

2、一审法院对货款59820元的性质认定有错误。

首先,被上诉人所提供的四份对账单的另一方为***集团湖南分公司,与***股份有限公司是两个不同的公司,不符合证据的关联性标准。

其次,被上诉人所提供的四份对账单均是复印件,来源不明,真实性值得考虑;而且,仅凭对账单并不能就此认定59820元为***集团湖南分公司擅自扣除的税金,事实上,这59820元应为被上诉人向***集团湖南分公司所支付的货款,属于货款的一部分,只不过分开写出来罢了。而被上诉人所在账单上的签字页恰恰证明了被上诉人对59820元为被上诉人所欠上诉人的货款的一种认可。

再次,被上诉人所提供的四份对账单,最晚日期为12月份,而被上诉人的一审答辩状日期则为6月29日,即使被上诉人所提供的四份对账单是真实的,那么以此来要求抵销双方在4月30日对欠款149581.2的对账确认函,也已经过了诉讼时效。

二、一审判决适用法律错误。

1、一审法院根据《民法通则》第一百一十二条第二款和第一百三十四条第(八)项规定,认定上诉人要求被上诉人支付逾期付款利息于法无据属适用法律错误。

根据特别法优于一般法的法律原则,如果《合同法》与《民法通则》就同一个问题都有规定的',应优先适用《合同法》。而本案属于典型的买卖合同纠纷,根据《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”与第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失”的规定,被上诉人应当支付上诉人货款112816.8的逾期利息。

2、一审法院对证据的审核认定适用法律错误。

首先,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条“在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任”。被上诉人应当对合同的履行承担举证责任。在本案中,被上诉人并不能就已经清偿了上诉人的货款提供充分有效的证据证明,所以应该承担不能证明的后果。

其次,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条“当事人向人民法院提供证据?应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的?可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”,第六十九条第四项“无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据”,第七十三条“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据但都没有足够的依据否定对方证据的人民法院应当结合案件情况,判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力,并对证明力较大的证据予以确认”。在本案一审质证中,被上诉人已对我方提供的证据4、证据5的真实性没有异议,而两证据足以证明被上诉人欠上诉人112816.8元货款事实的存在。而我方对对方所提供的证据3即四份对账单的真实性存在异议,而对方也没有足够证据证明其真实性,所以根据证据盖然性优势原则,应对我方证据进行确认并以此为依据进行判决。

综上所述,一审判决认定事实错误,适用法律错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,请求贵院撤销***人民法院大民初字第305号判决,并请求法院判决被上诉人支付上诉人货款112816.8元及预期利息以及承担本案一、二审全部诉讼费用。

此致

***中级人民法院。

上诉人:***。

买卖合同纠纷调解申请书

申请人:郭天雨,男,19xx年5月23日出生,汉族,汤阴县城关镇张庄村人,现在汤阴县社会医疗保险中心工作。

被申请人:张国祥,男,成年,汤阴县城关镇张庄村村民,住该村。

请求事项。

请求对我与被申请人的宅基地使用权纠纷依法进行调解处理,是我能顺利的建房。

事实和理由。

根据汤阴县城关镇张庄村总体规划,我的宅基地影响规划,经村两委研究决定,为我重新方一处宅基地。

此致

敬礼!

xuexila。

20xx年x月x日。

合同纠纷仲裁申请书

法定代表人:a职务:总经理。

委托代理人:b××律师事务所律师。

被反申请人(本案申请人):××经贸公司。

法定代表人:c职务:总经理。

案由:货物买卖合同纠纷。

反请求事项:

1.付清剩余购物费××万元;。

2.补付货物调价款××万元人民币。

事实和理由:

(应祥述,此略。)。

此致

××市仲裁委员会。

反申请人:××市××有限公司。

法定代表人:a。

××年××月××日。

附:1.××市政府所下达《关于××年××的通知》;。

2.××市××管理办公室关于反申请人××的审核报告。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐