在建筑工程领域,施工合同是确保项目顺利进行、达到预期目标的重要文件。下面是一些值得关注的成功案例,展示了如何编写一份完善的施工合同。
小区施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
1、工程名称:小区道路硬化工程。
2、工程地点:小区。
3、承包范围:包工包料。
4、合同工期:45天。
5、开工日期:20xx年4月25日
6、竣工日期:20xx年6月10日
7、合同价款:总价款约为:328万元,工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单),乙方报工程预算,甲方审定。
1、依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、根据实际需要,审核批准工程变更方案,审定工程签证。
5、负责抓好对工程队的安全教育,定期进行安全检查。
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工方案要求组织施工。
2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质检手续,并经甲方验收合格,方可使用。
4、抓好本施工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查。
5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程,应予以返工并承担相关费用。
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。
工程竣工后,依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后,支付工程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,支付余款。
本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,双方协商解决。本合同一式四份,甲乙双方各一份,甲方存档二份。
发包方:(公章)。
承包方:(公章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签订日期:
小区商品楼施工合同
发包方:
承包方:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工期。
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期:本工程定于20______年月日开工。
竣工日期:本工程定于20______年月日竣工。
合同工期总日历天数20天。
2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款元。
3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收。
1、质量标准。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。
5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的。
四、过程结算、工程款支付。
1、结算方式:
(1)承包方式:包工包料。
(2)计价方法:按固定价格计价。
(3)合同价款(大写):壹拾万元整。
(4)结算方法:分期拨款。
2、工程款支付:自合同签订之日起,2日内甲方拨付工程款的%即:整,余款竣工验收完成后3日内付清。
五、材料供应及设备管理。
1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任。
1、负责办理有关建设手续。无约定。
2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。无约定。
3、提供施工图纸套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派同志为工地代表。无约定。
七、承包方的责任。
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
5、承包方指派王跃民同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工。
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。
4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它。
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。
2、合同份数:
(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本无份(发包方执,承包方执)。
十、补充条款。
发包方(签字盖章):
承包方(签字盖章):
合同订立日期:年月日
小区道路施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:包工包料,固定单价承包。主要包含以下工作内容:路基土方平整;多余土方外运;位于道路下管沟回填不能满足道路路基要求二次处理工作;180mm厚三七灰土或碎石灰土;150mm厚c20砼垫层;30mm厚粗骨料沥青混凝土和30mm厚细骨料沥青混凝土面层;道路各工序施工的各个环节程序及与各相关专业的配合工作。
4、合同工期:根据甲方地下管网等相关专业进度情况及时组织施工,不得影响甲方整体工程进度的要求,否则,每延误一天罚款500元。
5、合同价款:元/平方米(不含税价)。按实际完成道路面积*单价=合同造价。包含以上工作内容的全部工程费用。
二、甲方职责:
1、依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、协调各专业施工的工作关系,解决施工过程中遇到的问题,保证工程正常进展。
3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、根据实际施工情况,审核工程变更方案,审定工程签证。
5、负责就近提供施工用水、电,定期进行安全检查。
三、乙方职责:
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工图纸和甲方要求编制施工方案并按要求组织施工。
2、服从甲方、监理人员的管理,每道工序完工后需经甲方、监理人员验收合格后,方可进行下一道工序的施工。做好资料收集归档工作。
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质检手续,并经甲方、监理验收合格,方可使用。
4、抓好本工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查。因施工原因造成的工程、人员安全事故乙方承担全部责任及费用。
5、未按照施工技术规范及甲方要求组织施工而造成的不合格工程,乙方予以无条件返工并承担相关费用;水电费自理。
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、工程结算:
工程竣工后,经验收合格,依据工程实际发生量及工程变更、签证,按要求据实结算。
五、付款方式:
乙方完成每期(工程分为一期、二期)工程量的一半时,支付完成工程造价的50%;工程竣工验收合格后,支付工程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,一次付清余款。
六、本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,双方协商解决。
七、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
发包方:(公章)承包方:(公章)。
法定代表人:法定代表人:
小区道路施工合同
发包人:
承包人:
经过邀请招标,发包人确定公司为项目道路工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目。
1.2工程地点:
1.3承包范围:
1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款:合同总价(暂定)元,单价(综合单价包干)。
1.6质量标准:合格。
1.7工期:
工程总日历工期天。具体开工日期以发包方书面通知为准。
二.技术标准及图纸。
2.1图纸:发包人提供:
2.2技术标准:
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、甘肃省相关技术标准、规范;。
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务。
3.1发包人的权利和义务。
3.1.1发包人委派的业主代表:
姓名:职务:
3.1.2监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名:职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1负责场地三通一平;。
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;。
3.1.3.3提供地下管线布臵图、有关隐蔽障碍物资料;。
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;。
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务。
3.2.1项目经理。
姓名:职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;。
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款。
a、本工程采用固定价,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。综合单价为元,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
五、工程价款的支付。
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;。
六.安全文明施工。
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收。
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
八.违约责任。
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议。
9.1在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向合同履行地法院起诉。
十、合同生效与终止。
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;。
10.2合同订立时间:20年月日;。
合同订立地点:。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同附件。
11.1投标文件。
11.2招标文件。
11.3道路平面图及标段划分图。
十二、合同份数。
13.1本合同正本份,双方各执份,具有同等法律效力;13.2副本份,双方各执份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人:(公章)承包人:(公章)。
委托代理人:
电话:
传真:
签订地点:
签订时间:
委托代理人:电话:传真:
小区通信施工合同
一、工程范围及协议有效期。
2、协议有效期:_________________一年。
二、工程承包方式。
1、甲方以工程通知单的方式通知乙方,作为双方合同开始的依据,乙方凭通知单及工程竣工验收单向甲方进行结算。(注:_________________工程验收是指经移动公司、监理单位及维护单位验收交维后才算验收)。
2、工期、质量安全总体包干。乙方应保证工程在工程通知单明确时间内按质按量按时完成整个工程施工工作。
三、双方的权利与义务。
1、甲方的权利与义务。
(1)、甲方有义务在工程施工单中标注工程施工的工作量、开工时间、完成时限及相关注意事项。
(2)、甲方有义务提供相关施工材料,在必要的情况下进行现场业务指导或协调工作。
(3)、甲方有权对乙方进行工程安全、质量、进度、材料使用及相关方面的调度与考核,在乙方施工过程中达不到建设方要求时,甲方有权中止与其在该项目上的合作,由此引起的损失全部由乙方承担。
(4)、甲方对工程拥有整体管理权,甲方有权要求乙方及时将与工程相关的各种情况报给甲方相关管理人员,以便于多工程的统一管理。
(5)、甲方在乙方开工前,有权收取(保管)乙方施工人员所购买的保险单后乙方方可进场施工。
2、乙方的责任与义务。
(1)、甲方提供工程材料设备给乙方及工程相关资料。
(2)、乙方必须服从甲方的项目施工任务分配,无论大小,难易,不得以各种理由拒绝甲方分配的施工任务,否则视同违约,并对乙方处以该项目合同造价的5%罚款。
(3)、乙方必须严格按照甲方的相关管理办法和措施,及时组织人员进行现场施工,按时按质按量完成所承包的工程量施工任务。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
小区商品楼施工合同
发包方:
承包方:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工期。
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期:____年____月____日
竣工日期:____年____月____日
合同工期总日历天数__天。
2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。
3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收。
1、质量标准。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。
承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。
5、质量达不到约定标准,发包方有权向承包方请求占总造价_____%的违约金。
四、过程结算、工程款支付。
1、结算方式:
(1)承包方式:
(2)计价方法:
(3)合同价款(大写):
(4)结算方法:
2、工程支付:
五、材料供应及设备管理。
1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任。
1、负责办理有关建设手续。
2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。
3、提供施工图纸___套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派___同志为工地代表。
七、承包方的责任。
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、本合同生效后___日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。
4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人___套。
5、承包方指派___同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工。
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。
4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它。
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。
2、合同份数:
(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本____份(发包方执____份,承包方执____份)。
十、补充条款。
发包方:
承包方:
日期:____年____月____日
小区道路施工合同
一、工程概况:
2、工程地点:小区。
3、承包范围:包工包料。
4、合同工期:45天。
5、开工日期:20xx年4月25日
6、竣工日期:20xx年6月10日
7、合同价款:总价款约为:328万元,工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单),乙方报工程预算,甲方审定。
二、甲方职责:
1、依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督,负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、根据实际需要,审核批准工程变更方案,审定工程签证。
5、负责抓好对工程队的安全教育,定期进行安全检查。
三、乙方职责:
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规,依据施工方案要求组织施工。
2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标,具备产品合格证书及相关质。
4、抓好本施工队全体人员的安全教育,搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作,严格施工机械、电器设备的安全操作规范,积极配合甲方的各项安全检查。
5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程,应予以返工并承担相关费用。
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担,不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、工程决算:
工程竣工后,依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
五、付款方式:
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后,支付工程总价款的百分之九十五,预留百分之五保修金,保修期为一年,期满未出现质量问题,支付余款。
本合同自签订之日生效,甲乙双方共同遵守,如有争议,双方协商解决。本合同一式四份,甲乙双方各一份,甲方存档二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
小区通信施工合同
甲方:(委托单位)。
乙方:(施工单位)。
根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲方选择乙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条工程概况。
1、建设项目名称:;。
2、工程施工地址:;。
3、建设规模:平方米;。
第二条合同造价。
1、工程按元/平方米收取施工费(施工管道为通信接入主管道)。
2、本次。
大写:,工程费用中包含所有材料费、工程监理费、工程设计费、通信行业信息咨询费。工程结算最终按甲乙双方共同确认,设计单位所提供的准确建筑面积来结算。
第三条工程承包范围。
承包范围:小区内户外通信管道的施工(含所有管材及辅材)、及光缆分纤箱、楼道通信接入单元箱的提供。
第四条付款方式:
1.1经协商由于工程费用中材料费用占有的比例较高,工期较长。在合同生效后,施工单位进场施工前,甲方应支付合同价的%给乙方,该费用为乙方工程施工进场费,乙方需开具正规发票。
1.2工程完成全部工作量(经监理、现场随工确认)后,甲方付至合同价的,乙方需开具正规发票。
1.3工程项目通过开发商、通信行业协会、3家运营商竣工验收,接入光电缆及设备后,甲方向乙方支付合同价的%,乙方开具正规发票。
1.4余款在三家通信公司开通(小区用户通信服务)后,甲方一次性付清。
1.4甲方将合同款项支付至以下账户:
账户名称:
开户行:
账号:甲方将款项支付至该账户,即表明甲方已履行完毕付款义务,该账户的一切法律风险由乙方承担。
1.5乙方应及时出具符合合同约定经济事项的正规税制发票。
第五条工程工期、质量要求。
1、工程工期:
从合同签订日始至小区整体工程竣工。
2、质量要求:
适用标准、规范:通信建设工程(通信线路工程)施工及验收规范和质量检验评定标准、驻地网通信建设施工及验收规范、《小区宽带和集团客户接入工程质量控制矩阵》。
第六条甲方的权利与义务。
(一)落实工程开工前的各项准备工作,确保工程按时进行。
(二)协调工程进度,安排和督促设计、物资供应部门按时提供设计文件,物资材料及时到位。
(三)有权对乙方施工失误所造成的经济损失予以索赔。
(四)甲方应严格履行《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部规〔20xx〕111号)中明确的建设单位的安全生产责任。
第七条乙方的权利与义务。
(一)应优先满足甲方所需的施工队伍资源。
(二)工程开工前,向甲方(或运营商指定监理单位:江苏邮通建设监理有限公司)提交施工组织设计和必要的施工方案,经甲方批准后,通信运营商确认后,乙方方可施工。
(三)按甲方制定的工程计划组织施工,参加甲方组织的设备现场开箱验货。在施工条件基本具备的前提下,确保按甲方要求完成施工任务。
(四)按国家、工业和信息化部有关施工规范、质量标准和施工图纸组织施工,确保各单项工程全部合格,无重大工程质量事故发生。
(五)工程施工期间,乙方应按项目,向甲方提供施工现场图文资料,并配合甲方粘贴相关通信运营商的资产设备标签。
(六)乙方应严格履行《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部规〔20xx〕111号)中明确的施工单位的安全生产责任,按照相关质量、安全管理文件,设立逐级安全、质量管理制度和人员,工程施工期间严格按照安全操作规程施工,保证人身和设备安全,杜绝重大安全责任事故发生,确保工程质量符合相关要求。乙方应提供本工程安全生产计划,经甲方审核确认后作为本合同附件。
(七)乙方应在工程完工后15个工作日内向甲方提供竣工技术文件和施工费用结算书(包括相应文件的电子版)。
(八)乙方严禁使用不合格的设备和材料,用于甲方的工程中。
(九)乙方应在向甲方提交工程竣工技术文件的同时出具质量保修书,其中应明确工程的保修范围、保修期限和保修责任。
(十)乙方在本合同期内或合同期满三年以内,对甲方所提供的有关资料,有保密的义务。
(十一)对本合同中涉及的所有项目,乙方均不得违法转包、非法分包给第三方。
第八条违约责任。
乙方自身原因,工程未按时完成,则每延迟1日按工程总价的0.5%扣款。
(二)对于施工中由甲方供应的材料,必须严格遵守先现场复核,后下(领)料的原则,确保材料损耗控制在实际使用的5%(含5%)范围内;因乙方原因,造成施工材料损耗超出实际使用的5%,在5%以上超出的部分据实照价赔偿。
(三)乙方因自身原因未按期提交竣工资料,每延误一个工作日,甲方有权扣除乙方该工程施工费的0.5%。工程未被甲方和通信单位验收通过,乙方应立即整改,直至达到设计要求及工程验收规范标准。如整改仍达不到要求,甲方可选择第三方进行整改,整改期间,工期不顺延,发生的费用由乙方承担,在结算工程款时预以扣除。
(四)如乙方承接的工程在建设过程中发生安全责任事故,乙方必须承担相应的安全责任,安全责任包括但不限于:及时采取补救措施、赔偿由此对甲方造成的经济损失并消除不良影响。
(五)对于乙方因施工质量、服务规范造成的用户投诉,第一次发生罚款1000元,第二次发生罚款5000元,第三次发生取消本年度继续施工资格。
(六)当事人一方要求变更或解除本合同时,应提前30天通知对方,由此造成的损失由责任方承担。
(七)由于不可抗拒因素导致合同不能履行时,双方协商解决。
第九条争议的解决。
甲、乙在履行本协议过程中发生争议,应当协商解决,若协商不成,可依法向泰州仲裁委员会申请仲裁;若不能通过仲裁委员会仲裁的,可依法向人民法院起诉。
第十条协议的生效与份数。
本合同一式六份,甲乙双方各执三份。本合同经双方签字盖章后生效。
第十一条附则。
本协议条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本协议之附件,与本协议具有同等法律效力。
第十二条甲乙双方签字,盖单位公章。
甲方:代表签字:签署时间:
乙方:代表签字:签署时间:
门头施工合同
出租方(甲方):承租方(乙方):
根据《_合同法》及其有关法律法规和本市的有关规定,甲,乙双方在自愿,平等,互利的基础上,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用,乙方承租使用甲方房屋事宜订立本合同。
一、租赁门面描述。
1、甲方将其合法拥有的座落于信阳师范学院东门二街好再来招待所以南_______门面房小间出租给乙方用于经营。该门面建筑面积共_______平方米。
2、内附属设施:(或附表)。
二、租赁房屋用途。
1、乙方租赁房屋作为商业门面使用。
2、乙方向甲方承诺:在租赁期限内,未事先征得甲方的书面同意,乙方不得擅自改变门面的原有结构和用途。
三、租赁期限。
本合同租赁期为年,自年月日起至年月日止。
四、租金及支付方式。
五、甲方的权利与义务。
1、甲方应在乙方支付第一年租金之日将上述房屋钥匙交付乙方。
2、甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价。
3、在租赁期间,甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。并保证所出租房屋权属清楚,无共同人意见,无使用之纠纷。
4、在甲方将房屋交付给乙方使用之前,应负责将所租赁房屋与隔壁门面房隔开,以及配备灯具、水电等基本设施等,其所有权归甲方所有。
5、甲方有义务帮助乙方同属于其权限内的房屋承租方协商因门面房共享的设施所产生的费用达成一致协议。
6、租赁期满,乙方未续租的,甲方有权收回房屋。乙方添置的用于经营的所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有,未能移动、拆除的设备设施________________________。乙方应在租赁期满后15日内搬离。
六、乙方的权利与义务。
1、乙方按照本合同约定使用房屋,不承担门面自然损耗的赔偿责任。
2、乙方在不破坏门面原主体结构的基础上,有权根据营业需要对上述房屋进行装修,甲方不得干涉。
3、。在租赁期内,因租赁门面所产生的水、电、卫生费、物业管理费、债务由乙方自行承担。
4、按本协议约定支付租金。
六、房屋使用要求和维修责任。
1、在租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方;甲方应在接到乙方通知后的______日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修费用由甲方负责承担。
2、乙方应合理使用并爱护房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责修复。乙方拒不维修,甲方或出租人可代为维修,费用由乙方承担。
3、乙方租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施和设备处于正常的可使用和安全状态。甲方或出租人要对该房屋进行检查、养护的,应提前____日通知乙方。检查养护时,乙方应予配合。如因乙方阻挠养护、维修而产生的后果,则概由乙方负责。
4、在租赁期间,甲方需要对该房屋进行改建、扩建或装修的,甲方负有告知乙方的义务。具体事宜可由甲、乙双方在条款中另行商定。
5、乙方需装修房屋或者增设附属设施和设备的,必须事先通知甲方。
七、续租。
租赁期满,甲方有权收回全部出租房屋,乙方应如期交还。乙方在同等条件下有优先租赁权,但必须在租赁期满前的二个月向甲方提出书面申请。双方可根据本合同约定情形,结合实际情况重新协商后,签订新的租赁合同。
八、房屋返还时的状态。
1、除甲方同意乙方续租外、乙方应在本合同的租期届满后的____日内应返还该房屋,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按________元/平方米向甲方支付该房屋占用使用费。
2、乙方按本合同约定返还该房屋时,应经甲方验收认可,并相互结清各自的费用,方可办理退租手续。
九、转租、转让和交换。
1、在租赁期间,乙方再转租房屋须事先书面通知甲方,征得甲方的书面同意。
2、乙方向甲方承诺,在转租期间不将该房屋承租权转让给他人或与他人承租的房屋交换使用。
十、合同的变更和解除。
1、乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同;。
(1)未按约定期限交付租金,超过60天以上的。
(2)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自改变租赁房屋的结构或用途,经甲方书面通知,在限定的时间内仍未修复的。
(3)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自转租或转让承租房屋的。
(4)从事非法经营及违法犯罪活动的。
2、甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:
(1)甲方不交付或者迟延交付租赁房屋20天以上的。
(2)乙方承租期间,如甲方因该房屋或房屋范围内的土地与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该房屋及房屋范围内的土地,致使乙方无法正常营业超过20天的。
(3)甲方未经乙方书面许可,擅自将出租的房屋用于抵押或转让给第三方的。
(4)租赁房屋主体结构存在缺陷,危及安全的。
3、在租赁期限内,有下列情况之一的,双方均可变更或解除合同:
(1)甲、乙双方协商一致,书面变更或解除本合同。
(2)因不可抗力因素致使房屋及其附属设施严重受损,致使本合同不能继续履行的。
(3)在租赁期间,乙方承租的门面被征收、征用或被拆迁的。
(4)因地震、台风、洪水、战争等不可抗力的因素导致该房屋及其附属设施损坏,造成本合同在客观上不能继续履行的。
4、在租赁期间,租赁合同被解除的,本合同也随之终止,因本合同终止使乙方遭受损失的,甲方应按月租金的____倍向乙方支付违约金。如支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。但下列情况除外:
(一)该房屋占用范围的土地使用权依法提前收回的;。
(二)该房屋因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的或者拆迁的。
(三)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;。
(四)甲方已被告知该房屋出租前已设定抵押,现被处分的。
十一、违约责任及赔偿。
1、符合本合同第九条第1、2项的约定,非违约方有权解除合同,并有权要求违约方按当年租金的日万分之五支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿对方的经济损失。
2、乙方应如期交付租金,如乙方未经甲方同意逾期交付。甲方有关要求乙方按当年租金的日万分之五支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失。
3、租赁期满,乙方应如期交还该房屋,如乙方未经甲方同意逾期交还。甲方有关要求乙方按当年租金的日万分之五支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失。
十二、其他条款。
1、在租赁期间,乙方所缴纳的水费、电费、房租等交于甲方的各种费用,甲方应给乙方开相应的收据。乙方因房屋使用所缴纳的其他费用,乙方应将相应收据复印件交于甲方。
2、甲,乙双方如有特殊情况需提前终止合同,必须提前一个月通知对方待双方同意后,方可办理手续。若甲方违约,除要负责退还给乙方相应期限内的房租外,还需支付给乙方上述金额(未到期限的房租金)的违约金,反之,若乙方违约,则甲方有权不退还租金。
3、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定,补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
4、本合同连补充条款及附件共4页,壹式两份。其中,甲乙双方各执一份,均具有同等效力。
十三、其他约定。
租赁期间的水费、电费(其中水元/吨,电元/度)无特殊情况约定不变。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
小区配电施工合同
经甲乙双方共同协商,就xxx公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
xxxxx。
xxx公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币:xx。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
根据甲乙双方商定,乙方在x年x月x日开始施工,x年x月x日前完成配电房所有机、电(含接地网)设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月x元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
(1)工程预付款:
在本合同签订后x天内,甲方按合同总价的x%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款:
按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足x%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。
甲方:
1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。
乙方:
1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
1、乙方在配电房机、电(接地网)设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、由乙方自行采购的设备材料,必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。
4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明;否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的'安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗;以提高全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
3、设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
2)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
甲方(签章):
乙方签字:
小区绿化施工合同
发包人__________(全称)。
承包人__________(全称)。
依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。
第一条:_________________工程基本概括。
1、工程名称:_________________。
2、工程地点:_________________。
3、工程内容:_________________。
4、工程立项批准文号:_________________。
5、资金来源:_________________。
第二条:_________________工程承包范围。
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条:_________________施工工期限共个工作日。
议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条:_________________材料和设施供应:_________________凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条:_________________工程价款及付款方法:_________________本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用承包方式;
2、工程价款元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式:_________________。
第七条:_________________组成本合同的文件。
1、本合同协议书。
2、中标通知书。
3、投标及其附件。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
6、工程量清单。
7、工程报价单和预算书。
第八条:_________________双方的.权利和义务。
3、承包人工作:_________________承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条:_________________种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条:_________________初步验收:_________________承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条;检验标准、方法、地点及期限;
2、养护管理:_________________发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后28日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照合同约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条:_________________质量保修:_________________养护期为个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金。
承包人在签定合同时,向发包人交纳元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条合同解除。
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同;
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止。
发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。
第十八条安全施工。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条违约责任。
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条合同的生效和份数。
合同的订立时间:_________________。
合同订立地点:_________________。
合同约定:_________________。
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
发包方:_________________。
法定代表人:_________________。
日期:____________________
承包方:_________________。
法定代表人:_________________。
日期:_______________
小区商品房施工合同
甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
1、工程概况。
临建地点位于以南,以东,数量暂定为200间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任。
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装。
3、房屋构造。
单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。基上两层砖结构;木头门窗,门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条,檩条上加苇箔,并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式。
乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任。
乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
小区绿化施工合同
发包人(全称)。
承包人(全称)。
依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。
第一条:_________________工程基本概括。
1、工程名称:_________________。
2、工程地点:_________________。
3、工程内容:_________________。
4、工程立项批准文号:_________________。
5、资金来源:_________________。
第二条:_________________工程承包范围。
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;。
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;。
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条:_________________施工工期限共个工作日。
议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条:_________________材料和设施供应:_________________凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条:_________________工程价款及付款方法:_________________本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用承包方式;。
2、工程价款元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式:_________________。
第七条:_________________组成本合同的文件。
1、本合同协议书。
2、中标通知书。
3、投标及其附件。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
6、工程量清单。
7、工程报价单和预算书。
第八条:_________________双方的权利和义务。
3、承包人工作:_________________承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条:_________________种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;。
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;。
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条:_________________初步验收:_________________承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;。
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;。
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条;检验标准、方法、地点及期限;。
2、养护管理:_________________发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核.
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后28日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照合同约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条:_________________质量保修:_________________养护期为个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金。
承包人在签定合同时,向发包人交纳元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条合同解除。
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同;。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同;。
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;。
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止。
发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。
第十八条安全施工。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条违约责任。
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条合同的生效和份数。
合同的订立时间:_________________。
合同订立地点:_________________。
合同约定:_________________。
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
小区绿化施工合同
甲方将本小区绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:________________________________________。
二、施工地点及范围:本工程位于________________________,绿地总面积为_________平方米。
三、工程内容。
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;。
2.苗木规格严格按照设计图纸进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3.工程完工后,乙方通知甲方进行验收,双方现场检查工程质量,质量合格即由甲方接收。
3.工程竣工后,乙方必须养护一年,从本工程合同约定的预定开工日起计。
5.种植质量应根据昌邑市有关部门对绿化工程的要求进行验收。
四、乙方义务。
1.委托现场代表,负责对施工期间的安全管理。
2.根据甲乙双方确认的工程量清单,按照本合同约定完成承包范围内施工。
3.按相关安全法规进行施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
4.工程保养期内,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同交付甲方。
5.乙方应确保工程选题达到验收标准。
五、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。
五、付款方式。
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;。
2.第二次付款,在种植完工后,甲方支付总造价的45%;。
3.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自________年_______月_______日至________年_______月_______日竣工。
七、甲方委托______________,乙方指派______________负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定。
九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________。
小区绿化施工合同
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲方因开发建设需要,确定由乙方承包帝景翰园商住小区景观绿化工程施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《河南省建筑市场管理条例》及有关法律、法规,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包内容及形式:
2、承包形式:本承工程包土建、包种植、包成活、包养护、包土壤改良、包工期、包安全。工程不得转包或分包。
三、工程造价、履约保证金及付款方法:
1、工程造价:本工程总承包价为人民币万元,(小写)万元。以上工程承包总价,包括:土建工程费、种植施工费、养护管养费及相关服务费。在本合同承包范围内,双方不得以任何理由调整承包造价。(设计变更除外,设计变更增减的数量经双方确认后,据实调整。)。
2、履约保证金:乙方在签订合同后日内,向甲方缴纳合同价款%即万元作为合同履约保证金,待工程竣工验收合格后无息退还给乙方。
3、付款方式:
(2)预留承包总价%即人民币万元作为质保金,待质保期满后,双方对质量问题无异议后无息退还给乙方。
四、工程技术标准及质量要求:
乙方必须保证本绿化工程符合设计要求、技术要求及国家或现行行业标准。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)处理各种变更,并及时现场跟进监督指导,乙方进场天前双方进行技术交底;。
(4)及时组织办理各种现场验收和签证;。
(6)按时支付乙方工程进度款;。
(7)协调好工程总承包和各专业施工队之间的关系;。
(8)为保证绿化效果甲方有权现场对设计进行调整,调整前与乙方进行充分沟通,并出具书面的变更通知单。
2、乙方责任:
(1)乙方必须在进场前天向甲方提交施工组织方案,由甲方审核确认(包括:各阶段施工人员情况及机械设备情况),如因乙方原因调整设计,造成的损失由乙方承担。
(2)乙方必须严格管理本方工作人员,严格遵守甲方现场管理制度,服从甲方工作人员管理,不得从事与本工程无关的活动,否则,造成的后果由乙方全部承担。施工期间,乙方必须负责起工作人员的人身、财产安全,受到任何损失责任及相关费用由乙方承担。
(3)乙方必须根据由甲方确认的设计图纸及国家有关行业技术规范按照现行施工技术进行精心施工,工程质量必须符合现行规范要求。
(4)施工过程中及保养期所需的水电费由乙方负责并按时交纳,生活及住宿有乙方自理。
(5)乙方必须保证现场文明施工,现场保持整齐有序,并积极配合甲方的现场管理,做到工完场清,不得妨碍其他施工队的正常施工。
(6)有关遵守施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按图纸或做)法说明施工,做好各项施工质量现场记录,按时完工和交付使用。
(7)工程竣工验收前,所有设施和成品由乙方负责保护。
(8)如甲方对乙方现场管理人员的配合与能力提出不满,乙方应负责对本方人员进行教育培训,问题严重的要及时更换。
六、验收条款:
1、工程验收要符合有关国家城镇绿地园林绿化验收标准,并按合同附件要求及现场确认进行验收。
2、隐蔽工程及中间交工验收:工程具有覆盖、掩盖条件的或中间交工验收的,乙方应在隐蔽部位或中间交工部分验收前进行自检,填写检查记录后,提前天书面通知甲方进行验收,验收合格后方可进行下一道工序的施工,否则,乙方承担由此引起的一切责任和后果。
3、施工过程中发现工程进度和质量问题时,甲方一书面形式通知乙方,乙方必须在天内采取有效措施,整改达标后交甲方验收;否则甲方有权责令停工(甚至终止合同),调换队伍,整改费用和甲方的直接损失由乙方承担,工期不得顺延。
4、甲乙双方对工程质量有争议时,由双方共同认可的质量检测机构鉴定,所需费用和造成的损失,由责任方承担。双方都有责任时有双方分担。
5、竣工验收:工程具备验收条件时,乙方应向甲方停工完整的竣工资料一式份和竣工报告,甲方收到竣工报告后天内组织甲乙双方有关人员进行验收,如甲方天内未组织验收,视为该工程已通过验收。若不能通过验收,乙方必须负责无偿整改,并在双方议定的日期内完成直至验收合格为止。增加的一切费用和工期延期造成的损失由乙方承担。
七、质量保修及苗木保养:
1、工程竣工后乙方必须对工程实行免费成活保养,同时为工程提供保修,保养保修期自工程竣工之日起年。
2、保修保养期内,乙方必须派专人对进行日常管理,及时浇水、中耕除草,施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长,养护必须达到国家绿地园林养护表准。
3、保养保修期内,乙方操作过程中发生的质量问题造成的一切损失由乙方承担。
八、违约责任:
1、本合同严禁转包或分包,若经发现,甲方有权单方解除合同,乙方应无条件退还甲方已付工程款,同时应按合同总额%向甲方支付违约金。
2、乙方必须按合同约定工期完成,若无故延误工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,应向甲方支付工程造价千分之因甲方问题或非乙方问题引起的工期延误,经甲方书面确认延误工期,工期顺延。
九、其他条款:
1、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
2、本合同附件与本合同具有同样法律效力。
3、若本合同执行工程中出现纠纷,双方通过友好协调解决;若协商解决不成,可通过合同签约地仲裁委员会仲裁解决;仲裁无法解决的可向合同签约地人民法院诉讼解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:电话:电话:
签约日期: